




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电安装工程监理合同规范样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3招标单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4付款节点5.监理单位责任5.1监理单位职责5.2质量责任5.3安全责任5.4进度责任6.施工单位责任6.1施工单位职责6.2质量保证措施6.3安全措施6.4进度保证措施7.技术规范与标准7.1国家及行业标准7.2地方性规范7.3企业内部规范8.工程变更及调整8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用8.4变更责任9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收组织9.4验收结果10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位基本信息(1)单位名称:___________(2)法定代表人:___________(3)注册地址:___________(4)联系电话:___________(5)电子邮箱:___________1.2施工单位基本信息(1)单位名称:___________(2)法定代表人:___________(3)注册地址:___________(4)联系电话:___________(5)电子邮箱:___________1.3招标单位基本信息(1)单位名称:___________(2)法定代表人:___________(3)注册地址:___________(4)联系电话:___________(5)电子邮箱:___________第二条工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程建设内容:___________第三条监理范围及内容3.1监理范围(1)施工全过程监理(2)工程质量、进度、安全、环保、合同管理等3.2监理内容(1)审查施工图纸及技术文件(2)检查施工质量、进度、安全(3)监督施工单位履行合同义务(4)协调各方关系(5)编写监理报告3.3监理标准(1)国家及行业标准(2)地方性规范(3)企业内部规范3.4监理期限(1)合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额:___________4.2费用构成(1)监理人员费用(2)监理设备费用(3)监理资料费用4.3支付方式(1)按月支付(2)支付比例:___________(3)支付时间:每月___________日前第五条监理单位责任5.1监理单位职责(1)严格执行合同约定(2)确保监理工作质量(3)遵守国家法律法规5.2质量责任(1)对工程质量进行监督检查(2)对不合格工程提出整改意见(3)对质量问题追究相关责任5.3安全责任(1)对施工现场进行安全检查(2)对安全隐患提出整改意见(3)对安全事故追究相关责任5.4进度责任(1)对施工进度进行监督检查(2)对滞后工程提出整改意见(3)对进度问题追究相关责任第六条施工单位责任6.1施工单位职责(1)按照合同约定施工(2)确保施工质量、安全、进度(3)履行合同约定的其他义务6.2质量保证措施(1)选用合格材料、设备(2)加强施工过程控制(3)严格执行检验制度6.3安全措施(1)建立健全安全管理制度(2)加强施工现场安全管理(3)定期进行安全检查6.4进度保证措施(1)合理安排施工计划(2)加强施工组织管理(3)确保施工进度第七条技术规范与标准7.1国家及行业标准(1)GB/T502572010《建筑工程施工质量验收统一标准》(2)GB502032011《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7.2地方性规范(1)___________(2)___________7.3企业内部规范(1)___________(2)___________第八条工程变更及调整8.1变更程序(1)施工单位提出变更申请(2)监理单位审查变更申请(3)招标单位审批变更申请(4)施工单位执行变更8.2变更内容(1)工程量变更(2)工程内容变更(3)工程进度变更8.3变更费用(1)变更费用由变更原因方承担(2)变更费用按照合同约定进行调整8.4变更责任(1)因设计变更引起的变更,由设计方承担责任(2)因施工单位原因引起的变更,由施工单位承担责任第九条工程验收9.1验收标准(1)国家及行业标准(2)合同约定的验收标准9.2验收程序(1)施工单位组织验收(2)监理单位参与验收(3)招标单位组织验收9.3验收组织(1)施工单位为主验收单位(2)监理单位为协助验收单位(3)招标单位为监督验收单位9.4验收结果(1)验收合格(2)验收不合格,需整改第十条工程保修10.1保修范围(1)主体结构(2)设备安装(3)附属设施10.2保修期限(1)主体结构保修期限:___________年(2)设备安装保修期限:___________年(3)附属设施保修期限:___________年10.3保修责任(1)施工单位负责保修期内的问题处理(2)监理单位负责监督保修工作的实施第十一条违约责任11.1违约情形(1)监理单位未按合同约定履行监理职责(2)施工单位未按合同约定完成施工任务(3)招标单位未按合同约定履行招标职责11.2违约责任(1)违约方承担违约责任(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金11.3违约赔偿(1)赔偿金额按照实际损失确定(2)违约金按合同约定比例计算第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决12.2争议解决程序(1)双方协商解决(2)提交调解机构调解(3)申请仲裁委员会仲裁(4)向人民法院提起诉讼12.3争议解决机构(1)双方协商确定的机构(2)地方仲裁委员会(3)人民法院第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同约定的生效条件全部满足13.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格(2)合同约定的终止条件全部满足13.3合同解除条件(1)双方协商一致解除合同(2)出现合同约定的解除条件第十四条其他约定事项14.1合同附件(1)工程图纸(2)工程量清单(3)技术规范14.2合同附件内容(1)附件内容为合同不可分割的一部分(2)附件内容具有同等法律效力14.3合同附件效力(1)附件内容与合同具有同等法律效力(2)合同附件内容不得与合同相抵触第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方同意介入,协助合同履行或提供专业服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:(1)提供技术咨询服务;(2)进行工程审计;(3)承担部分监理职责;(4)提供融资服务;(5)提供物资供应服务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:(1)第三方因自身原因导致合同目标未能实现,其责任限额为___________;(2)第三方在提供专业服务过程中,因疏忽或过失造成损失,其责任限额为___________;(3)第三方在提供专业服务过程中,因不可抗力造成损失,其责任限额为___________。第四条第三方权利(1)按照合同约定提供专业服务;(2)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(3)在提供专业服务过程中,享有必要的自主权;(4)在合同约定的范围内,享有相应的报酬权。第五条第三方义务(1)严格按照合同约定提供专业服务;(2)对提供的专业服务负责,确保服务质量;(3)保守甲乙双方商业秘密;(4)遵守国家法律法规。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方与甲乙双方是合作关系,共同完成合同目标;(2)第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方发生经济往来;(3)第三方在提供专业服务过程中,需接受甲乙双方的监督。6.2第三方与监理单位的关系:(1)第三方在监理单位的指导下开展工作;(2)第三方应配合监理单位对工程进行监督检查;(3)第三方在提供专业服务过程中,需遵守监理单位的监督要求。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入的程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同与第三方签订合作协议;(3)第三方按照合作协议提供专业服务;(4)甲乙双方对第三方的服务进行监督和评估。第八条第三方介入的变更8.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,具体变更内容包括但不限于:(1)第三方介入的事项变更;(2)第三方责任限额变更;(3)第三方权利和义务变更。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件如下:(1)合同目标实现;(2)合同约定的第三方介入期限届满;(3)甲乙双方协商一致终止第三方介入。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式与合同争议解决方式相同,包括但不限于:(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁解决;(4)诉讼解决。第十一条第三方介入的保密条款(1)不得泄露甲乙双方商业秘密;(2)不得泄露工程技术秘密;(3)不得泄露合同内容。第十二条第三方介入的合同附件12.1第三方介入的合同附件包括但不限于:(1)第三方合作协议;(2)第三方资质证明;(3)第三方服务内容说明。第十三条第三方介入的合同效力13.1第三方介入的合同附件与合同具有同等法律效力,双方应共同遵守。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包括施工图纸、设计变更图纸、竣工图纸等,需清晰、完整、准确,符合国家及行业标准。附件说明:工程图纸是施工过程中重要的技术文件,是指导施工单位施工的重要依据。2.工程量清单详细要求:包括工程量清单、材料清单、设备清单等,需详细列明工程量、材料、设备名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件说明:工程量清单是合同双方进行工程结算的重要依据。3.技术规范详细要求:包括国家及行业标准、地方性规范、企业内部规范等,需符合相关法律法规和行业规范。附件说明:技术规范是施工过程中必须遵循的技术要求,确保工程质量。4.监理日志详细要求:记录监理单位在施工过程中发现的问题、整改意见、验收情况等。附件说明:监理日志是监理单位履行监理职责的重要记录,用于追溯工程实施过程。5.施工单位自检报告详细要求:记录施工单位在施工过程中进行的自检情况、问题及整改措施。附件说明:施工单位自检报告是施工单位履行质量责任的重要证明。6.工程变更通知单详细要求:记录工程变更的原因、内容、变更费用等信息。附件说明:工程变更通知单是合同双方就工程变更达成一致意见的证明。7.工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、人员、验收结果等信息。附件说明:工程验收报告是工程竣工验收的重要依据。8.保修证书详细要求:记录工程保修范围、期限、责任等信息。附件说明:保修证书是施工单位履行保修责任的重要证明。9.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、服务内容、责任义务等。附件说明:第三方合作协议是合同双方与第三方建立合作关系的基础文件。10.第三方资质证明详细要求:证明第三方具有提供专业服务的资质和能力。附件说明:第三方资质证明是保证第三方服务质量的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求监理单位承担赔偿责任。示例:监理单位未按合同约定对施工质量进行监督检查,导致工程质量不合格,造成损失。2.违约行为:施工单位未按合同约定完成施工任务。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求施工单位承担赔偿责任。示例:施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,造成损失。3.违约行为:招标单位未按合同约定履行招标职责。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求招标单位承担赔偿责任。示例:招标单位未按合同约定的时间发布招标公告,导致施工单位无法按时参加投标。4.违约行为:第三方未按合同约定提供专业服务。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求第三方承担赔偿责任。示例:第三方在提供技术咨询服务时,因失误导致项目延误,造成损失。5.违约行为:第三方泄露甲乙双方商业秘密。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求第三方承担赔偿责任。示例:第三方在介入过程中,泄露了甲乙双方的商业秘密,造成损失。6.违约行为:第三方未遵守保密条款。责任认定标准:根据实际损失计算违约金,或要求第三方承担赔偿责任。示例:第三方在介入过程中,未遵守保密条款,泄露了甲乙双方的商业秘密。全文完。2024水电安装工程监理合同规范样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资估算3.监理职责及权限3.1监理单位职责3.2监理工程师职责3.3监理单位权限3.4监理工程师权限4.监理工作内容4.1施工前期准备4.2施工过程监理4.3施工验收4.4施工资料整理4.5施工变更及索赔5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用支付凭证6.监理期限及工期6.1监理期限6.2工期要求6.3工期延误责任7.质量要求及标准7.1质量控制标准7.2质量检验方法7.3质量整改要求8.安全生产要求8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理程序9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件13.合同附件13.1施工图纸13.2施工合同13.3设计变更文件13.4其他相关文件14.合同签署及日期14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电安装有限公司乙方:工程监理有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人:张先生联系电话:138乙方联系人:李女士联系电话:13956782.合同标的及范围2.1工程名称水电安装工程2.2工程地点省市区街道2.3工程内容包括但不限于:水电管道安装、电气设备安装、防水工程、照明工程等。2.4工程规模总建设面积:平方米总投资:人民币万元2.5工程投资估算根据甲方提供的工程预算,工程总投资估算为人民币万元。3.监理职责及权限3.1监理单位职责负责对水电安装工程进行全面、全过程监理,确保工程质量、进度和投资控制。3.2监理工程师职责负责组织监理团队,对施工过程中发现的问题进行整改,确保工程质量符合设计要求和规范标准。3.3监理单位权限有权对施工过程中发现的问题提出整改意见,要求施工单位进行整改;有权对违反合同的行为提出警告或终止合同。3.4监理工程师权限有权对施工过程中发现的质量问题进行现场确认,有权对施工单位的整改措施进行验收;有权对施工单位的施工进度进行审核。4.监理工作内容4.1施工前期准备审查施工图纸、技术文件,确认施工单位的资质和施工方案;组织召开施工动员会,明确施工要求和质量标准。4.2施工过程监理对施工现场进行巡查,对施工过程中的质量问题、进度问题和安全问题进行监督和检查;对施工单位的施工记录、检验报告进行审核。4.3施工验收对施工完成的工程进行验收,确保工程质量符合设计要求和规范标准;对验收不合格的工程提出整改意见,要求施工单位进行整改。4.4施工资料整理对施工过程中的资料进行整理、归档,确保资料的完整性和准确性。4.5施工变更及索赔对施工过程中的变更进行审核,对施工单位提出的索赔进行评估和决定。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元。5.2费用支付方式监理费用采用分期支付方式,具体支付时间及比例如下:1)开工前支付监理费用总额的30%;2)工程进度达到50%时支付监理费用总额的40%;3)工程竣工验收合格后支付监理费用总额的20%;4)工程保修期满后支付监理费用总额的10%。5.3费用支付时间每次支付时间应在前一次支付时间后的30日内。5.4费用支付凭证甲方应提供支付费用凭证,乙方应予以确认。6.监理期限及工期6.1监理期限监理期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。6.2工期要求工程总工期为个月,自合同生效之日起计算。6.3工期延误责任因乙方原因导致工程进度延误的,乙方应承担相应责任;因甲方原因导致工程进度延误的,甲方应承担相应责任。8.质量要求及标准8.1质量控制标准本合同工程的质量控制标准应符合国家现行的相关标准和规范,包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013等。8.2质量检验方法质量检验应采用现场检查、抽样检测、见证取样等方法。检验结果应如实记录,并对不合格项提出整改要求。8.3质量整改要求对于不合格项,乙方应要求施工单位在规定的时间内进行整改,并重新进行检验。整改完成后,应由监理工程师确认合格。9.安全生产要求9.1安全生产责任甲乙双方应共同承担安全生产责任,确保施工现场的安全生产。9.2安全生产措施监理单位应监督施工单位执行安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、施工人员安全培训、安全设施配置等。9.3事故处理程序发生安全事故时,应立即启动事故处理程序,包括事故报告、原因分析、责任认定、整改措施等。10.违约责任及争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式合同争议应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件1)一方严重违约;2)发生不可抗力,致使合同无法履行;3)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序解除合同应提前通知对方,并书面确认解除合同的日期。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件包括:1)工程竣工验收合格,合同目的实现;2)因一方违约,合同解除;3)其他法定或约定终止合同的情形。13.其他约定事项13.1保密条款甲乙双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。13.3合同附件合同附件包括但不限于施工图纸、技术文件、工程预算、监理方案等。14.合同签署及日期14.1合同签署日期本合同于2024年X月X日签署。14.2合同签署地点本合同在省市区路号签署。14.3合同签署人签字甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意介入的,提供专业服务、咨询、评估或其他辅助服务的个人、企业或其他组织。a)专业咨询机构;b)技术评估机构;c)法律顾问;d)造价咨询机构;e)其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方介入的批准2.1任何第三方介入本合同,均需经甲乙双方书面同意。2.2甲方或乙方提出需要第三方介入的,应提前X天书面通知对方,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。2.3双方同意第三方介入后,应签订书面协议,明确各方的权利和义务。3.第三方的责任和权利3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范,独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、投资等进行监督、评估和咨询。3.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,甲乙双方应予以配合。3.4第三方的意见和建议,甲乙双方应予以考虑,但最终决策权归甲乙双方所有。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质和风险程度确定。4.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。4.3若第三方在履行职责过程中出现过错,导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的法律关系由第三方介入协议约定。5.2第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过第三方介入协议约定的争议解决方式解决。5.3第三方不参与甲乙双方的内部协商和决策过程,不承担甲乙双方内部责任。5.4第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方的其他合作伙伴(如设计单位、施工单位等)进行沟通和协调,应取得甲乙双方的书面授权。6.第三方的退出机制6.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因需要退出,应提前X天书面通知甲乙双方。6.2第三方退出后,甲乙双方应采取措施确保合同履行的连续性和完整性。6.3第三方退出后,甲乙双方应根据实际情况调整第三方介入协议,确保合同目标的实现。7.本合同其他条款的适用7.1第三方介入不影响本合同其他条款的适用。7.2本合同其他条款与本部分条款不一致的,以本部分条款为准。7.3本部分条款未尽事宜,按照本合同其他条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件详细要求:包括设计图纸、施工图、设备清单、技术规范等,确保施工过程中的准确性和可行性。说明:施工图纸及技术文件是施工过程中的重要依据,应清晰、完整。2.工程预算及投资估算详细要求:提供详细的投资估算,包括工程量清单、材料价格、人工费等,确保投资控制的有效性。说明:工程预算是控制工程造价的重要手段,应合理、准确。3.监理方案详细要求:包括监理计划、监理流程、监理措施等,确保监理工作的有序进行。说明:监理方案是监理工作的指导文件,应具体、可操作。4.施工合同详细要求:明确甲乙双方的权责,包括施工范围、工期、质量、安全、验收等条款。说明:施工合同是甲乙双方权利义务的法律依据。5.设计变更文件详细要求:包括设计变更通知单、设计变更图纸等,确保设计变更的及时性和准确性。说明:设计变更是施工过程中常见的情况,需及时处理。6.施工记录及检验报告详细要求:记录施工过程中的各项数据和检验结果,确保施工过程可追溯。说明:施工记录及检验报告是施工过程的重要记录,应完整、真实。7.质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收结果、验收人员等,确保工程质量符合标准。说明:质量验收报告是工程质量的重要证明,应规范、详细。8.安全生产记录详细要求:记录安全生产措施、事故处理等,确保安全生产的有效性。说明:安全生产记录是安全生产工作的依据,应完整、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定履行义务责任认定标准:未按合同约定的时间、质量、数量等履行义务,应承担违约责任。示例:甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付违约金。2.施工单位未按设计要求和质量标准施工责任认定标准:施工过程中出现质量问题,施工单位应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:施工单位在施工过程中发现质量问题,应立即停止施工,进行整改。3.监理单位未按监理职责履行义务责任认定标准:监理单位未按合同约定履行监理职责,应承担违约责任。示例:监理单位未及时发现施工过程中的质量问题,应承担相应的责任。4.第三方未按协议约定提供服务责任认定标准:第三方未按协议约定提供服务,应承担违约责任。示例:第三方未按约定时间提供咨询服务,应向甲乙双方支付违约金。5.不可抗力因素导致的合同无法履行责任认定标准:不可抗力因素导致合同无法履行,甲乙双方互不承担责任。示例:地震、洪水等自然灾害导致工程无法施工,甲乙双方均不承担责任。全文完。2024水电安装工程监理合同规范样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3项目信息2.合同标的及范围2.1工程概况2.2监理范围2.3工程质量要求3.监理职责与权利3.1监理单位职责3.2监理单位权利3.3施工单位配合义务4.监理工作程序4.1监理计划4.2监理实施4.3监理报告4.4监理验收5.监理费用及支付方式5.1监理费用构成5.2费用支付方式5.3付款时间及比例6.合同期限6.1合同生效时间6.2合同期限6.3合同终止条件7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效及其他10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同附件10.4合同解释11.合同解除后的处理11.1合同解除后工程结算11.2合同解除后档案资料11.3合同解除后纠纷处理12.合同签署及生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理细则13.3附件三:工程量清单14.其他约定第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:___________1.1.2单位地址:___________1.1.3联系人:___________1.1.4联系电话:___________1.1.5法定代表人:___________1.2施工单位信息1.2.1单位名称:___________1.2.2单位地址:___________1.2.3联系人:___________1.2.4联系电话:___________1.2.5法定代表人:___________1.3项目信息1.3.1项目名称:___________1.3.2项目地址:___________1.3.3项目规模:___________1.3.4工程类型:___________1.3.5工程建设期限:___________第二条合同标的及范围2.1工程概况2.1.1工程名称:___________2.1.2工程地点:___________2.1.3工程规模:___________2.1.4工程建设内容:___________2.2监理范围2.2.1施工阶段监理2.2.2设计阶段监理2.2.3材料设备采购监理2.2.4工程质量、安全、进度等全面监理2.3工程质量要求2.3.1达到国家相关质量标准2.3.2符合设计要求2.3.3符合施工规范2.3.4确保工程安全可靠第三条监理职责与权利3.1监理单位职责3.1.1编制监理计划3.1.2审查施工组织设计3.1.3监督施工过程3.1.4检查工程质量、安全、进度3.1.5组织工程验收3.2监理单位权利3.2.1要求施工单位提供相关资料3.2.2对违反合同的行为提出警告或处罚3.2.3对工程质量、安全、进度提出整改要求3.3施工单位配合义务3.3.1配合监理单位进行现场检查3.3.2按时提供相关资料3.3.3遵守监理单位提出的整改要求第四条监理工作程序4.1监理计划4.1.1编制监理计划4.1.2提交监理单位审批4.1.3实施监理计划4.2监理实施4.2.1组织现场检查4.2.2审查施工方案4.2.3检查工程质量、安全、进度4.3监理报告4.3.1编制监理报告4.3.2报送监理单位审批4.3.3向施工单位反馈监理意见4.4监理验收4.4.1组织工程验收4.4.2提出验收意见4.4.3报送监理单位审批第五条监理费用及支付方式5.1监理费用构成5.1.1监理人员费用5.1.2差旅费用5.1.3办公费用5.2费用支付方式5.2.1按月支付5.2.2每月底前支付上一个月监理费用5.2.3支付比例:___________第六条合同期限6.1合同生效时间6.1.1合同签订之日起生效6.2合同期限6.2.1合同期限为___________个月6.3合同终止条件6.3.1合同期限届满6.3.2双方协商一致解除合同第七条违约责任7.1违约情形7.1.1监理单位未履行监理职责7.1.2施工单位未履行配合义务7.1.3违反合同约定7.2违约责任承担7.2.1违约方承担违约责任7.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿金额由双方协商确定7.3.2若协商不成,可向仲裁机构申请仲裁解决第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同争议8.1.2协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁8.2争议解决程序8.2.1提出仲裁申请8.2.2仲裁委员会受理8.2.3仲裁庭组成8.2.4仲裁审理8.2.5仲裁裁决8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为___________第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1合同一方严重违约9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的通知9.2.2收到解除合同通知后的处理9.2.3合同解除的生效9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,双方应尽快进行清算9.3.2合同解除不影响已履行部分的效力第十条合同生效及其他10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同10.1.2合同已提交相关管理部门备案10.2合同变更10.2.1变更合同内容需双方书面同意10.2.2变更后的合同具有同等法律效力10.3合同附件10.3.1本合同附件包括但不限于:监理大纲、监理细则、工程量清单等10.4合同解释10.4.1合同解释以中文文本为准10.4.2如有歧义,由双方协商解决第十一条合同解除后的处理11.1合同解除后工程结算11.1.1双方应按照合同约定进行工程结算11.2合同解除后档案资料11.2.1双方应妥善保管合同解除后的档案资料11.2.2档案资料应包括工程图纸、施工记录、验收报告等11.3合同解除后纠纷处理11.3.1合同解除后,双方应通过友好协商解决可能产生的纠纷11.3.2如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼第十二条合同签署及生效12.1合同签署12.1.1双方代表在本合同上签字盖章12.2合同生效12.2.1合同自双方签署之日起生效12.3合同备案12.3.1合同签订后30日内,双方应向相关管理部门备案第十三条合同附件13.1附件一:监理大纲13.1.1监理大纲应包括监理目标、范围、程序、方法等13.2附件二:监理细则13.2.1监理细则应包括具体的监理措施、检查标准、验收程序等13.3附件三:工程量清单13.3.1工程量清单应包括工程名称、数量、单位、单价、总价等第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式___________份,双方各执___________份14.3本合同自双方签字盖章之日起具有法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方指除合同双方(甲方和乙方)以外的独立实体,包括但不限于监理公司、设计单位、咨询机构、检验机构、仲裁机构等。15.2范围15.2.1第三方介入可能涉及合同执行过程中的技术支持、争议解决、质量检测、进度监督等方面。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.1.1甲方或乙方如需第三方介入,应向对方提出书面申请,说明介入的原因、目的和预期效果。16.2介入同意16.2.1对方应在收到申请后___________日内给予书面答复,同意或拒绝第三方介入。16.3介入协议16.3.1双方同意第三方介入后,应与第三方签订相应的协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中因疏忽、过失或其他原因导致损失时,承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的专业能力、经验及合同约定等因素确定。17.2.2责任限额应在第三方协议中明确约定。18.第三方责任与义务18.1责任18.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应的责任。18.1.2第三方责任包括但不限于因疏忽、过失、违反合同约定等原因导致的损失。18.2义务18.2.1第三方应保持独立性,不得偏袒任何一方。18.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方的职责应与甲方和乙方的职责相区分,明确各自的责任范围。19.1.2第三方不得代替甲方或乙方的法定职责。19.2责任承担19.2.1第三方责任应由第三方承担,甲方和乙方不因第三方介入而免除其合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030中国木质家具行业市场深度调研及发展策略与风险研究报告
- 2025-2030中国服装配件行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030中国智慧餐厅行业市场发展分析及前景预测与战略规划研究报告
- 基于机器学习的缺陷修复建议-洞察阐释
- 溶剂化改性颜料的性能提升及应用研究-洞察阐释
- 人教版小学二年级音乐教学计划
- 2025年监理工程师考试《建设工程目标控制(水利工程)》真题及答案
- 高品质图书馆阅读推广活动的心得体会
- 2025外科护理考核评价计划
- 环境问题的历史记忆-洞察阐释
- 工程造价咨询服务投标方案(专家团队版-)
- 人员考核协议书(2篇)
- 人格与精神障碍-学做自己的心理医生-暨南大学2中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 人力资源规划复盘
- 2025届苏教版高考仿真模拟英语试卷含解析
- 中建道路起重吊装施工方案
- 《产业政策》课件
- 第8课人工智能中的算法 说课稿 2023-2024学年浙教版(2023)初中信息技术八年级下册
- DB11T 745-2010 住宅采暖室内空气温度测量方法
- 小班班本课程《吃饭这件小事》
- 文学大数据中心建设项目需求
评论
0/150
提交评论