2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同2篇_第1页
2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同2篇_第2页
2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同2篇_第3页
2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同2篇_第4页
2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期3.1工期要求3.2工期延误责任4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量验收标准4.3质量责任5.材料供应5.1材料种类及规格5.2材料供应方式5.3材料验收5.4材料保管6.工程款支付6.1支付方式6.2支付进度6.3支付条件7.工程变更7.1变更程序7.2变更费用7.3变更责任8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.工程保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止责任第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:木工劳务公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:住宅小区木制地板铺装工程2.2工程地点:省市区住宅小区2.3工程规模:总面积5000平方米2.4工程内容:木制地板铺装、地板安装、地板保养等3.工程工期3.1工期要求:自合同签订之日起60天内完成全部铺装工作3.2工期延误责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方应向总包方支付相当于日工资的10%的违约金4.工程质量标准4.1质量要求:按照国家相关木地板铺装质量标准执行4.2质量验收标准:验收合格标准为地板平整、牢固、无明显缝隙、无翘曲、无划痕等4.3质量责任:分包方对铺装工程的质量负责,如因分包方原因导致质量问题,分包方应无条件进行返工或修复,并承担由此产生的全部费用5.材料供应5.1材料种类及规格:实木复合地板,厚度为12mm,宽度为180mm5.2材料供应方式:由总包方统一采购,分包方负责安装5.3材料验收:分包方应在材料进场后24小时内进行验收,如有质量问题,应及时通知总包方处理5.4材料保管:分包方负责对材料进行妥善保管,防止损坏、丢失6.工程款支付6.1支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定6.2支付进度:工程进度达到30%时支付30%,工程进度达到60%时支付30%,工程进度达到90%时支付30%,剩余10%作为质保金,质保期为工程完工后一年6.3支付条件:工程验收合格,且分包方提交完整的工程结算资料7.工程变更7.1变更程序:任何一方提出工程变更,应提前3天书面通知对方,经双方协商一致后,方可进行变更7.2变更费用:因变更产生的费用,由提出变更方承担7.3变更责任:因变更导致工期延误,由提出变更方承担相应责任8.工程验收8.1验收标准:按照国家相关木地板铺装质量标准执行,包括但不限于地板的平整度、接缝的严密性、地板的稳定性等8.2验收程序:工程完工后,由总包方组织专业人员进行验收,分包方应配合验收工作,并提供必要的验收资料8.3验收责任:验收不合格的,分包方应在接到验收通知后5日内进行整改,直至合格为止;如因分包方原因导致验收不合格,分包方应承担全部整改费用9.工程保险9.1保险种类:工程意外伤害保险、工程一切险9.2保险责任:保险责任范围包括但不限于因施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等9.3保险费用:保险费用由总包方承担,分包方应提供必要的保险单据10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付工程款等11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约金的计算:违约金按合同总价的1%每日计算,直至实际损失赔偿为止12.合同解除12.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力事件等12.2解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因12.3解除责任:因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的责任;因不可抗力导致合同解除的,双方互不承担责任13.合同生效13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2生效日期:2025年1月1日14.合同终止14.1终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同14.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续14.3终止责任:合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于支付剩余工程款、办理工程移交等第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1定义:本合同所指的第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。1.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计变更、质量检测、合同履行监督等。2.第三方介入的引入方式2.1引入方式:第三方介入的引入方式由合同双方协商确定,可以是通过招投标、邀请、直接委托等方式。3.第三方介入的职责与权限3.1职责:3.1.1监理单位:负责监督工程的进度、质量、安全等方面,确保工程按合同要求进行。3.1.2设计单位:负责对工程进行设计变更,确保设计符合规范要求。3.1.3检测机构:负责对工程材料、施工质量进行检测,确保符合国家或行业标准。3.1.4咨询顾问:提供专业意见,协助合同双方解决合同履行过程中的问题。3.2权限:3.2.1监理单位:有权对工程进行现场检查,对不符合要求的施工进行整改指令。3.2.2设计单位:有权根据工程实际情况提出设计变更,经合同双方同意后实施。3.2.3检测机构:有权对工程材料、施工质量进行抽样检测,并提出检测报告。3.2.4咨询顾问:有权对合同双方提出专业建议,但最终决策权仍属于合同双方。4.第三方介入的责任限额4.1责任限额:4.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失,应承担相应的赔偿责任。4.1.2第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,如未约定,则按法律规定执行。5.第三方介入的合同条款变更5.1变更程序:任何一方提出第三方介入的变更,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,方可进行变更。5.2变更内容:变更内容包括第三方的引入、职责、权限、责任限额等。6.第三方介入的费用承担6.1费用承担:6.1.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商确定。6.1.2如合同中有明确规定,第三方介入的费用由合同中指定的方承担。7.第三方介入的合同终止7.1.1合同履行完毕。7.1.2双方协商一致解除合同。7.1.3第三方自身原因无法履行合同。7.1.4出现不可抗力事件。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,应按照本合同的争议解决方式解决。8.2争议解决机构:如合同中有约定,争议解决机构为仲裁委员会;如无约定,则按法律规定执行。9.第三方介入的信息保密9.1信息保密:第三方在介入过程中获取的合同双方信息,应予以保密,不得泄露给任何第三方。10.第三方介入的其他事项10.1其他事项:合同双方应在本合同中明确第三方的概念、责权利以及其他相关事项,确保合同双方的权益得到保障。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供双方有效的营业执照复印件,并加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:提供工程图纸及技术规范,确保施工符合设计要求。说明:工程图纸及技术规范是施工的重要依据。3.附件三:工程量清单及报价单要求:提供详细的工程量清单及报价单,明确工程款支付依据。说明:工程量清单及报价单是工程款支付的基础。4.附件四:工程进度计划要求:提供详细的工程进度计划,明确工程进度节点。说明:工程进度计划是工程进度管理的依据。5.附件五:材料清单及供应计划要求:提供材料清单及供应计划,确保材料供应及时。说明:材料清单及供应计划是材料管理的基础。6.附件六:工程验收报告要求:提供工程验收报告,证明工程已按合同要求完成。说明:工程验收报告是工程验收的依据。7.附件七:工程变更记录要求:记录所有工程变更,包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:工程变更记录是变更管理的依据。8.附件八:工程结算报告要求:提供工程结算报告,明确工程款支付金额。说明:工程结算报告是工程款支付的基础。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成工程进度。1.2分包方施工质量不符合合同要求。1.3分包方未按时支付工程款。1.4总包方未按时支付工程款。1.5第三方未履行职责,导致工程损失。2.责任认定标准:2.1分包方未按时完成工程进度:每延误一天,分包方应向总包方支付相当于日工资的10%的违约金。2.2分包方施工质量不符合合同要求:分包方应无条件进行返工或修复,并承担由此产生的全部费用。2.3分包方未按时支付工程款:每延误一天,分包方应向总包方支付相当于未付款项的1%的违约金。2.4总包方未按时支付工程款:每延误一天,总包方应向分包方支付相当于未付款项的1%的违约金。2.5第三方未履行职责,导致工程损失:第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为示例说明:3.1分包方未按时完成工程进度:如分包方在合同约定的60天内未能完成工程,则每延误一天,分包方应向总包方支付违约金,累计金额不得超过合同总价的5%。3.2分包方施工质量不符合合同要求:如地板铺装出现翘曲、裂缝等问题,分包方应立即进行返工,直至符合合同要求,并承担返工产生的所有费用。3.3分包方未按时支付工程款:如分包方在合同约定的支付日期后5天内未支付工程款,则每延误一天,分包方应向总包方支付违约金,累计金额不得超过未付款项的5%。3.4总包方未按时支付工程款:如总包方在合同约定的支付日期后5天内未支付工程款,则每延误一天,总包方应向分包方支付违约金,累计金额不得超过未付款项的5%。3.5第三方未履行职责,导致工程损失:如监理单位未及时发现并制止分包方的质量问题,导致工程损失,监理单位应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度木制地板铺装工程木工劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期3.1预计工期3.2实际工期3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保证5.工程材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收6.工程劳务人员6.1劳务人员配置6.2劳务人员资格6.3劳务人员管理7.工程费用7.1工程费用构成7.2工程费用支付方式7.3工程费用结算8.工程进度款支付8.1进度款支付节点8.2进度款支付比例8.3进度款支付方式9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.工程保修10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同变更与解除14.5合同争议解决14.6合同签订日期14.7合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:木工劳务公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:2025年度住宅小区木制地板铺装工程2.2工程地点:省市区住宅小区2.3工程规模:建筑面积平方米,涉及户居民2.4工程内容:包括木制地板的铺设、安装、调试及后期维护等3.工程工期3.1预计工期:自合同签订之日起60天内完成3.2实际工期:如遇特殊情况,需提前一周向总包方提出书面申请,经总包方同意后可适当延长工期3.3工期延误责任:如分包方未按期完成工程,每延误一日,需向总包方支付合同总价的1%作为违约金4.工程质量要求4.1质量标准:按照国家相关木制地板铺装工程质量标准执行4.2质量验收:工程完成后,由总包方组织验收,验收合格后方可投入使用4.3质量保证:分包方保证工程质量和安全,如有质量问题,由分包方负责修复或更换5.工程材料供应5.1材料供应方式:由总包方统一采购,分包方负责施工5.2材料质量要求:材料必须符合国家相关质量标准,并由总包方进行检验5.3材料验收:材料进场后,由总包方和分包方共同验收,验收合格后方可使用6.工程劳务人员6.1劳务人员配置:根据工程需要,配置相应数量的木工、安装工等劳务人员6.2劳务人员资格:劳务人员须持有相关职业资格证书,具备一定的木工铺装经验6.3劳务人员管理:分包方负责劳务人员的日常管理,确保其按时完成工作任务7.工程费用7.1工程费用构成:包括劳务费、材料费、管理费、利润等7.2工程费用支付方式:分阶段支付,按工程进度支付进度款,工程完工验收合格后支付尾款7.3工程费用结算:每月底前,分包方向总包方提交工程费用结算报表,经总包方审核无误后支付当月工程费用8.工程进度款支付8.1.1工程开工后10日内支付首期进度款,金额为合同总价的10%8.1.2完成工程总量的30%后支付第二期进度款,金额为合同总价的30%8.1.3完成工程总量的60%后支付第三期进度款,金额为合同总价的30%8.1.4工程完工验收合格后支付尾款,金额为合同总价的30%8.2进度款支付比例:各阶段进度款支付比例如上所述8.3进度款支付方式:通过银行转账支付,具体账户信息见合同附件9.工程验收9.1验收标准:按照国家相关木制地板铺装工程质量验收规范执行9.2验收程序:9.2.1分包方完成工程后,向总包方提交验收申请9.2.2总包方组织验收小组进行现场验收9.2.3验收合格后,双方签署验收报告9.3验收责任:如验收不合格,由分包方负责整改,直至合格为止10.工程保修10.1保修期限:自工程完工验收合格之日起,提供两年保修服务10.2保修范围:包括地板铺装、安装、调试等质量问题10.3保修责任:在保修期内,如出现质量问题,由分包方负责免费维修或更换11.违约责任11.1违约情形:11.1.1分包方未按期完成工程11.1.2分包方提供的材料不符合质量要求11.1.3分包方未按约定进行保修11.2违约责任承担:11.2.1分包方需向总包方支付违约金,违约金金额为合同总价的1%11.2.2分包方承担因违约造成的损失赔偿12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构:仲裁委员会13.合同解除13.1合同解除条件:13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3一方严重违约13.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,需提前30日书面通知对方,并说明解除原因14.合同生效及其他14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期:2025年1月1日14.3合同附件:包括但不限于工程量清单、材料清单、进度款支付计划等14.4合同变更与解除:任何合同变更或解除需以书面形式进行,并经双方签字盖章14.5合同争议解决:如合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁14.6合同签订日期:2024年12月1日14.7合同份数及效力:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、监督、咨询、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形15.2.1.1工程质量监督15.2.1.2工程进度管理15.2.1.3材料采购评估15.2.1.4工程风险评估15.2.1.5工程结算审核15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方在介入合同履行前,需获得甲乙双方书面授权,明确其权利和义务。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规和合同约定,对其提供的服务承担相应的责任。15.4.2第三方的责任范围限于其提供服务的内容,不包括因甲乙双方违约或其他非第三方原因造成的损失。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不超过合同总价的5%。15.5.2如第三方责任造成甲乙双方损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方的划分:15.6.1.1第三方对甲方负责,提供的服务需符合甲方的要求和标准。15.6.1.2甲方对第三方的服务进行监督和评估,确保其服务质量。15.6.2第三方与乙方的划分:15.6.2.1第三方对乙方负责,提供的服务需符合乙方的利益和标准。15.6.2.2乙方对第三方的服务进行监督和评估,确保其服务质量。15.6.3第三方与甲乙双方的关系:15.6.3.1第三方作为独立第三方,不参与甲乙双方的内部事务。15.6.3.2第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。15.7第三方介入的合同变更15.7.1如第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应协商一致,签订补充协议,对合同进行相应变更。15.8第三方介入的合同解除15.8.1如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同,并按照合同约定处理相关事宜。15.9第三方介入的争议解决15.9.1如第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。15.10第三方介入的保密条款15.10.1第三方在介入合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。15.11第三方介入的合同终止15.11.1第三方介入结束后,甲乙双方应确认第三方已完成其服务,并签署终止协议

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论