2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书3篇_第1页
2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书3篇_第2页
2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书3篇_第3页
2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书3篇_第4页
2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4合同履行目的3.项目施工范围及要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工标准4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2施工进度安排4.3工期延误责任5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单5.2计价方式5.3工程量变更及调整6.材料设备供应及验收6.1材料设备供应6.2材料设备验收标准6.3材料设备质量保证7.施工过程监督管理7.1监督机构及人员7.2监督方式及内容7.3监督结果处理8.质量管理及验收8.1质量标准8.2质量验收程序8.3质量问题处理9.工程验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3工程交付条件10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约处理方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同生效及终止14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1项目名称2025年小区抹灰施工项目2.2项目地点市区小区2.3项目内容对小区住宅楼进行抹灰施工,包括墙面、顶面抹灰等2.4合同履行目的确保抹灰施工质量,按期完成施工任务,达成合同约定目标3.项目施工范围及要求3.1施工范围小区住宅楼墙面、顶面抹灰施工3.2施工要求1.符合国家及地方相关施工规范和标准;2.使用合格的材料,确保施工质量;3.施工过程中注意安全,防止安全事故发生;4.按时完成施工任务,不得延误工期。3.3施工标准1.抹灰层厚度均匀,无明显裂缝、脱落等现象;2.抹灰表面平整,无明显凹凸不平;3.抹灰层与基层粘结牢固,无空鼓、脱落现象;4.抹灰层表面无污染、锈蚀等。4.合同工期及进度安排4.1合同工期自合同签订之日起60天内完成施工任务4.2施工进度安排1.第110天:完成施工准备及材料进场;2.第1130天:完成主体结构抹灰施工;3.第3150天:完成顶面抹灰施工;4.第5160天:完成质量验收及交付。4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单详见附件《工程量清单》5.2计价方式采用固定总价方式,合同总价为人民币万元整。5.3工程量变更及调整因设计变更、现场实际情况等原因导致工程量发生变更,双方应协商一致后,按实际发生工程量调整合同总价。6.材料设备供应及验收6.1材料设备供应甲方负责提供施工所需的材料、设备,乙方负责验收。6.2材料设备验收标准1.材料设备符合国家及行业相关标准;2.材料设备质量合格,无质量问题;3.材料设备数量、规格、型号符合合同约定。6.3材料设备质量保证乙方在验收合格后,对材料设备的质量承担保证责任,如出现质量问题,乙方应负责更换或赔偿。7.施工过程监督管理7.1监督机构及人员乙方设立监理机构,由监理工程师负责施工现场的监督管理。7.2监督方式及内容1.对施工过程进行现场监督检查,确保施工质量;2.对施工进度进行跟踪,确保按期完成施工任务;3.对施工安全进行监督,确保施工安全;4.对施工变更进行审核,确保变更合理。7.3监督结果处理1.对发现的问题,乙方应及时通知甲方及施工方进行整改;2.对严重违反合同约定的行为,乙方有权暂停施工,并要求甲方及施工方承担相应责任。8.质量管理及验收8.1质量标准抹灰施工质量应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102001的要求。8.2质量验收程序1.施工方自检:施工方在每道工序完成后,应进行自检,确保质量符合要求。2.监理方抽检:监理方对施工方自检合格的项目进行抽检,抽检比例不低于20%。3.验收:监理方抽检合格后,由甲方组织验收,验收合格后方可进入下一道工序。8.3质量问题处理1.对于不合格项目,施工方应立即整改,并重新进行自检和抽检。2.对于重大质量问题,监理方有权要求施工方暂停施工,直至问题得到妥善解决。3.因质量问题造成的损失,由责任方承担。9.工程验收及交付9.1验收标准1.施工完成,质量合格;2.工程资料齐全;3.环境保护措施到位;4.安全文明施工达标。9.2验收程序1.施工方提交验收申请;2.监理方进行现场验收;3.甲方组织最终验收;4.验收合格后,双方签署验收报告。9.3工程交付条件1.工程质量合格;2.工程资料齐全;3.保修期满前,甲方不得擅自拆除或改动工程设施。10.付款方式及进度10.1付款方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价的10%作为预付款;2.进度款:每完成合同约定进度后,甲方支付已完成部分工程款的60%;3.结算款:工程验收合格后,甲方支付剩余工程款的30%;4.保修金:工程验收合格后,甲方支付合同总价的5%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。10.2付款进度详见附件《付款进度表》。10.3付款条件1.工程进度符合合同约定;2.施工质量合格;3.工程资料齐全。11.违约责任11.1违约情形1.甲方未按合同约定支付款项;2.乙方未按合同约定完成施工任务;3.任何一方违反合同约定,导致工程延误或质量不合格;4.任何一方违反合同约定,造成对方经济损失。11.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2.违约金:每延迟支付一天,违约方应向守约方支付延迟付款金额的1%作为违约金;3.工程质量不合格,施工方应无条件返工,直至合格,并承担因此产生的费用。12.争议解决12.1争议解决方式1.双方协商解决;2.争议无法协商解决时,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构双方约定提交至市仲裁委员会仲裁。12.3争议解决程序1.双方提交仲裁申请;2.仲裁委员会受理并组织仲裁;3.仲裁委员会作出裁决,双方应自觉履行裁决结果。13.合同解除及终止13.1合同解除条件1.任何一方违反合同约定,经协商无法达成一致;2.发生不可抗力事件,导致合同无法履行;3.一方破产、解散或被吊销营业执照。13.2合同终止条件1.合同约定的工期届满,工程验收合格;2.双方协商一致解除合同。13.3合同解除及终止程序1.提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方;2.双方协商解除合同,应签署解除合同协议;3.合同解除或终止后,双方应进行结算。14.其他约定事项14.1不可抗力1.不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;2.发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题;3.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。14.2合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效;2.本合同至工程验收合格,保修期满之日终止。14.3合同附件1.工程量清单;2.付款进度表;3.不可抗力事件清单。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、检验、担保等服务的机构或个人,包括但不限于监理机构、检测机构、咨询公司、担保公司等。15.2第三方介入条件1.双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行;2.第三方具备相应的资质和条件,能够提供专业、公正的服务;3.第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方责任15.3.1责任范围1.监理机构:对施工过程进行监督检查,确保施工质量、安全、进度符合合同约定;2.检测机构:对施工材料、工程质量进行检测,确保其符合相关标准和要求;3.咨询公司:提供专业咨询服务,协助双方解决合同履行中的问题;4.担保公司:对合同履行提供担保,确保合同双方权益。15.3.2责任限额1.第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应责任;2.第三方的责任限额由双方协商确定,并在合同中明确;3.第三方的责任限额不应超过其收取的服务费用。15.4第三方权利1.第三方有权根据其服务内容,要求甲方、乙方提供必要的资料和协助;2.第三方有权根据合同约定和行业标准,对施工过程进行监督检查和检测;3.第三方有权拒绝甲方、乙方提出的违反法律法规和行业标准的要求。15.5第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不参与甲方、乙方之间的合同履行;2.第三方在履行职责时,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方;16.第三方介入后的额外条款16.1第三方介入费用1.第三方介入产生的费用由甲方、乙方协商承担;2.费用承担比例由双方在合同中明确。16.2第三方介入的流程1.双方协商确定第三方介入的事宜,并签署相关协议;2.第三方根据协议约定,开展相关工作;3.第三方将工作成果提交给甲方、乙方,并接受其监督。16.3第三方介入的效果1.第三方介入的效果以甲方、乙方的满意度为标准;2.甲方、乙方应积极配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。17.第三方责任限额的明确17.1责任限额的确定1.第三方责任限额由双方在合同中明确,包括但不限于:a.责任限额的金额;b.责任限额的适用范围;c.责任限额的赔偿方式。2.双方应根据第三方的资质、服务内容等因素,合理确定责任限额。17.2责任限额的调整1.如第三方在履行职责过程中发生重大变化,影响其履行能力,双方可协商调整责任限额;2.调整后的责任限额应在合同中予以明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有施工项目及相应的工程量,包括单位、数量、单价等。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付依据。2.付款进度表详细要求:明确各阶段付款的时间节点、金额及支付条件。附件说明:付款进度表用于指导双方按合同约定支付款项。3.投标书及中标通知书详细要求:投标书应包括投标人资质、业绩、施工方案等内容;中标通知书应明确中标单位及中标金额。附件说明:投标书及中标通知书是合同签订的依据。4.施工图纸及技术规范详细要求:提供施工图纸及技术规范,确保施工符合设计要求。5.材料设备清单及质量保证书详细要求:列出施工所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等,并提供相应的质量保证书。附件说明:材料设备清单及质量保证书用于确保施工材料、设备的质量。6.施工进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括各阶段施工任务、时间节点等。附件说明:施工进度计划用于监督施工进度,确保工程按期完成。7.工程验收报告详细要求:验收报告应包括工程验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:工程验收报告是工程验收合格的依据。8.保修承诺书详细要求:明确保修期限、保修范围及保修服务内容。附件说明:保修承诺书是施工方对工程质量承担责任的承诺。9.不可抗力事件清单详细要求:列出可能发生的不可抗力事件,并明确处理原则。附件说明:不可抗力事件清单用于指导双方应对不可抗力事件。10.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、职责、权利及责任限额。附件说明:第三方介入协议是第三方介入的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:a.未按合同约定支付款项;b.未按合同约定提供施工图纸及技术规范;c.未按合同约定提供材料、设备;d.未按合同约定验收工程。乙方违约行为:a.未按合同约定完成施工任务;b.施工质量不符合合同约定;c.工程进度不符合合同约定;d.未按合同约定提供工程验收报告。第三方违约行为:a.未按协议约定履行职责;b.提供虚假检测结果或意见;c.未按约定承担相应责任。2.责任认定标准甲方违约责任:a.按合同约定支付违约金;b.承担因违约造成的损失。乙方违约责任:a.按合同约定支付违约金;b.承担因违约造成的损失;c.重新施工或返工直至合格。第三方违约责任:a.按协议约定承担相应责任;b.承担因违约造成的损失。3.违约示例说明甲方违约示例:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。乙方违约示例:乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工,并承担返工费用。第三方违约示例:第三方提供虚假检测结果,导致甲方损失,第三方应承担相应责任。全文完。2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体1.4合同依据1.5合同签订日期1.6合同有效期第二章合同主体权利与义务2.1抹灰施工方权利与义务2.2监督方权利与义务2.3甲方权利与义务2.4乙方权利与义务第三章抹灰施工项目概述3.1施工项目名称3.2施工地点3.3施工范围3.4施工内容3.5施工质量要求3.6施工进度要求3.7施工安全要求第四章施工方案与技术标准4.1施工方案4.2技术标准4.3施工工艺流程4.4施工材料要求4.5施工设备要求第五章合同履行监督5.1监督方式5.2监督内容5.3监督程序5.4监督结果处理5.5监督费用5.6监督期限5.7监督机构及人员5.8监督记录第六章合同变更与终止6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同终止条件6.4合同终止程序6.5合同终止后事宜处理第七章合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用7.5争议解决期限第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约责任赔偿范围8.4违约责任赔偿计算方法8.5违约责任处理期限第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果9.4合同解除通知方式9.5合同解除期限第十章合同解除后的处理10.1财务结算10.2权利义务终止10.3损害赔偿10.4其他后续事宜处理第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件说明11.3合同附件内容第十二章合同签订与生效12.1合同签订12.2合同生效12.3合同备案第十三章合同履行通知13.1通知方式13.2通知内容13.3通知送达13.4通知期限第十四章合同解除通知14.1解除通知方式14.2解除通知内容14.3解除通知送达14.4解除通知期限合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景本合同背景为甲方委托乙方进行2025版抹灰施工项目,为确保施工质量,甲方同意委托丙方对施工过程进行监督。1.2合同目的本合同目的在于明确甲方、乙方、丙方在抹灰施工项目中的权利、义务和责任,确保施工质量,保障甲方利益。1.3合同主体1.4合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。1.5合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.6合同有效期本合同有效期为____年,自合同签订之日起计算。第二章合同主体权利与义务2.1抹灰施工方权利与义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;(2)乙方应按照合同约定进行施工,确保施工质量;(3)乙方应遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规;(4)乙方应配合丙方进行施工过程中的监督工作。2.2监督方权利与义务(1)丙方有权要求乙方按照合同约定进行施工;(2)丙方有权对施工过程进行监督,发现质量问题及时通知乙方;(3)丙方应遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规;(4)丙方应定期向甲方汇报施工监督情况。2.3甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工;(2)甲方有权要求丙方对施工过程进行监督;(3)甲方应按照合同约定支付工程款;(4)甲方应负责协调施工过程中涉及的相关事宜。2.4乙方权利与义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;(2)乙方应按照合同约定进行施工,确保施工质量;(3)乙方应遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规;(4)乙方应配合丙方进行施工过程中的监督工作。第三章抹灰施工项目概述3.1施工项目名称2025版抹灰施工项目3.2施工地点_________(具体地址)3.3施工范围包括但不限于墙面抹灰、顶面抹灰等。3.4施工内容(1)墙面抹灰;(2)顶面抹灰;(3)其他相关施工内容。3.5施工质量要求(1)符合国家相关质量标准;(2)无裂缝、脱落、起砂等现象;(3)颜色均匀,无明显色差。3.6施工进度要求(1)按照合同约定的时间节点完成施工;(2)确保施工质量的前提下,加快施工进度。3.7施工安全要求(1)遵守国家有关施工安全法律法规;(2)确保施工人员安全;(3)做好施工现场安全防护措施。第四章施工方案与技术标准4.1施工方案(1)施工前进行技术交底;(2)采用合适的施工工艺;(3)选用合格的施工材料。4.2技术标准(1)墙面抹灰厚度;(2)顶面抹灰厚度;(3)抹灰材料要求;(4)施工工艺要求。4.3施工工艺流程(1)施工前准备;(2)基层处理;(3)抹灰施工;(4)养护。4.4施工材料要求(1)墙面抹灰材料;(2)顶面抹灰材料;(3)其他相关材料。4.5施工设备要求(1)抹灰机;(2)搅拌机;(3)其他相关设备。第五章合同履行监督5.1监督方式(1)现场监督;(2)资料审查;(3)抽样检测。5.2监督内容(1)施工质量;(2)施工进度;(3)施工安全;(4)环境保护。5.3监督程序(1)制定监督计划;(2)实施监督;(3)记录监督情况;(4)提出监督意见。5.4监督结果处理(1)对发现的质量问题,要求乙方及时整改;(2)对严重违反合同约定的行为,可暂停施工,直至问题解决。5.5监督费用监督费用由甲方承担。5.6监督期限监督期限为合同有效期内。5.7监督机构及人员监督机构为丙方,监督人员为_________(具体人员姓名)。第五章合同变更与终止6.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)经甲方、乙方、丙方协商一致。6.2合同变更程序(1)提出变更申请;(2)协商一致;(3)签订变更协议。6.3合同终止条件(1)合同期满;(2)合同解除;(3)合同无效。6.4合同终止程序(1)提前通知对方;(2)办理合同终止手续;(3)清算债权债务。6.5合同终止后事宜处理(1)乙方应按照合同约定完成剩余工程;(2)甲方应按照合同约定支付剩余工程款;(3)丙方应继续履行监督职责。第七章合同争议解决7.1争议解决方式(1)协商;(2)调解;(3)仲裁;(4)诉讼。7.2争议解决机构(1)协商:双方协商解决;(2)调解:由第三方调解;(3)仲裁:向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;(4)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序(1)提出争议;(2)选择争议解决方式;(3)履行争议解决程序。7.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。7.5争议解决期限争议解决期限为合同签订之日起____年内。第八章违约责任8.1违约情形(1)乙方未按照合同约定进行施工,导致施工质量不符合要求;(2)乙方未按照合同约定的时间节点完成施工;(3)乙方未遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规;(4)丙方未按照合同约定进行监督,导致施工质量问题;(5)甲方未按照合同约定支付工程款。8.2违约责任承担方式(1)违约方应承担相应的违约责任;(2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失;(3)违约方应承担仲裁或诉讼费用。8.3违约责任赔偿范围(1)直接经济损失;(2)因违约行为导致的间接经济损失;(3)合同约定的违约金。8.4违约责任赔偿计算方法(1)按照实际损失计算;(2)按照合同约定的赔偿标准计算;(3)由仲裁机构或法院确定。8.5违约责任处理期限违约责任处理期限为自违约行为发生之日起____日内。第十章合同解除9.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,经对方催告后仍不履行;(3)一方丧失履行能力;(4)发生不可抗力导致合同无法履行。9.2合同解除程序(1)提出解除合同的通知;(2)双方协商一致;(3)办理合同解除手续。9.3合同解除后果(1)终止合同履行;(2)清算债权债务;(3)赔偿损失。9.4合同解除通知方式(1)书面通知;(2)口头通知。9.5合同解除期限合同解除期限为自解除通知送达对方之日起____日内。第十一章合同解除后的处理10.1财务结算(1)结算已完成的工程款;(3)结算违约金。10.2权利义务终止(1)终止双方在合同中的权利义务;(2)办理相关手续。10.3损害赔偿(1)赔偿因解除合同给对方造成的损失;(2)赔偿违约金。10.4其他后续事宜处理(1)处理施工遗留问题;(2)处理合同解除后的其他事宜。第十二章合同附件11.1合同附件清单(1)施工图纸;(2)施工方案;(3)技术标准;(4)其他相关文件。11.2合同附件说明合同附件为合同组成部分,具有同等法律效力。11.3合同附件内容(1)施工图纸详细内容;(2)施工方案详细内容;(3)技术标准详细内容;(4)其他相关文件详细内容。第十三章合同签订与生效12.1合同签订本合同由甲方、乙方、丙方代表签字盖章后生效。12.2合同生效本合同自合同签订之日起生效。12.3合同备案本合同应报相关部门备案。第十四章合同履行通知13.1通知方式(1)书面通知;(2)口头通知。13.2通知内容(1)合同履行情况;(2)合同变更情况;(3)合同解除情况。13.3通知送达(1)送达甲方;(2)送达乙方;(3)送达丙方。13.4通知期限通知期限为自通知事项发生之日起____日内。合同各方签字:甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________丙方(盖章):________________代表人(签字):________________代表人(签字):________________代表人(签字):________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方决策权甲方作为主导方,对施工项目的决策具有最终决定权,包括但不限于施工方案、材料选择、施工进度调整等。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于施工质量、安全、进度等方面,并有权要求乙方和丙方提供相关资料。1.3甲方付款条件甲方在支付工程款时,有权根据施工进度和质量要求,对付款条件进行调整,如分期付款、质量保证金等。1.4甲方变更权甲方有权根据实际情况,对施工项目进行变更,包括但不限于施工范围、施工内容、施工标准等,并应及时通知乙方和丙方。1.5甲方纠纷解决权在合同履行过程中,如发生纠纷,甲方有权根据合同约定和相关法律法规,提出解决纠纷的建议或决定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方施工自主权乙方作为主导方,有权根据合同约定和施工方案,自主安排施工进度、人员配置、材料采购等。2.2乙方质量控制权乙方对施工质量负有直接责任,有权对施工过程中的质量问题进行整改,并有权拒绝不符合质量要求的材料或施工方法。2.3乙方进度调整权乙方有权根据施工实际情况,对施工进度进行调整,并应及时通知甲方和丙方。2.4乙方材料采购权乙方有权根据施工需求,自主选择材料供应商,并负责材料的采购和质量控制。2.5乙方纠纷解决权在合同履行过程中,如发生纠纷,乙方有权根据合同约定和相关法律法规,提出解决纠纷的建议或决定。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责第三方中介机构负责协调甲方、乙方、丙方之间的关系,确保合同履行过程中各方权益得到保障。3.2中介机构费用中介机构提供服务的费用由甲方承担,费用标准应在合同中明确约定。3.3中介机构监督权中介机构有权对施工过程进行监督,包括但不限于施工质量、安全、进度等方面,并有权要求乙方和丙方提供相关资料。3.4中介机构调解权在合同履行过程中,如发生纠纷,中介机构有权进行调解,并提出调解方案。3.5中介机构保密义务中介机构在履行职责过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲方、乙方、丙方的商业秘密。3.6中介机构责任中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。3.7中介机构变更权中介机构有权根据实际情况,对合同履行过程中的相关事宜进行调整,并应及时通知甲方、乙方、丙方。3.8中介机构合同解除权在合同履行过程中,如中介机构认为合同无法继续履行,有权提出解除合同的建议,并经甲方、乙方、丙方协商一致后解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.施工方案3.技术标准4.施工合同5.监督协议书6.甲方、乙方、丙方相关资质证明7.材料采购清单8.施工进度计划9.施工质量检验报告10.施工安全事故报告11.中介机构资质证明(如有)12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按照合同约定进行施工,导致施工质量不符合要求。乙方未按照合同约定的时间节点完成施工。乙方未遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规。丙方未按照合同约定进行监督,导致施工质量问题。甲方未按照合同约定支付工程款。2.违约行为认定:违约行为的认定应以合同约定、相关法律法规及现场实际情况为依据。违约行为的认定应由甲方、乙方、丙方共同确认,或由仲裁机构或法院判决。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除、终止等。2.建设工程质量管理条例:规范建设工程质量管理,确保建设工程质量的法律。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审判的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,组织相关人员进行整改,整改合格后继续施工。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,调整施工计划,确保按期完成施工。3.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:及时与甲方沟通,了解支付延迟原因,协商解决。4.问题:丙方监督不力。解决办法:向丙方提出改进意见,必要时更换监督人员。五、所有应用场景:1.甲方委托乙方进行抹灰施工项目,并委托丙方进行施工监督。2.抹灰施工项目涉及多个施工单位和监督机构。3.抹灰施工项目需要第三方中介机构进行协调和管理。4.抹灰施工项目涉及跨地区、跨行业合作。5.抹灰施工项目需要长期持续监督和管理。全文完。2025版抹灰施工项目合同履行监督协议书2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在2025版抹灰施工项目中的权利与义务,确保施工项目顺利进行,保障工程质量,降低风险,实现互利共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合2025版抹灰施工项目实际情况制定。三、定义与解释3.1专业术语3.2关键词解释四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.2乙方的权利和义务五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至施工项目完工并验收合格之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,在约定的时间内,完成2025版抹灰施工项目,并保证工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件6.3终止程序6.4终止后果七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括抹灰材料、辅助材料及设备租赁费等;(2)人工费:包括施工人员工资、福利、奖金等;(3)机械使用费:包括施工机械租赁费、燃油费、维修费等;(4)管理费:包括项目管理、质量监督、协调等费用;(5)利润:根据双方约定比例计算。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款;(2)进度款:乙方在完成工程量达到合同约定比例后,甲方应按实际完成工程量的比例支付进度款;(3)竣工结算款:工程完工并经甲方验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后30日内支付剩余款项。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后10个工作日内;(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后10个工作日内;(3)竣工结算款支付时间:竣工验收合格后30个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应按照约定时间支付款项,逾期支付的,应向乙方支付逾期付款利息;(2)如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方按照合同约定支付延期期间的额外费用;(3)如因甲方原因导致工程中止,甲方应向乙方支付已发生费用及合理利润。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项的,应向乙方支付逾期付款利息;(2)甲方未按照约定提供施工场地、材料等,导致工程无法按时完成的,应承担相应责任;(3)甲方违反保密协议的,应承担相应法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金;(2)乙方施工质量不符合合同约定的,应承担返工、修复等责任;(3)乙方违反保密协议的,应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定承担违约责任,赔偿金额以实际损失为准,赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿实际损失等。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营管理信息等,均属保密范围。9.2保密期限本合同项下的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应严格保守本合同项下的保密内容,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性,防止泄露、损毁或丢失;(3)合同终止后,双方仍应履行保密义务,直至保密期限届满。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生导致合同无法履行或履行困难时,双方应根据实际情况协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,双方均不承担责任。10.4不可抗力实例十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同履行的监督检查权,乙方应积极配合甲方进行监督检查。13.2特殊权力保留十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充,自双方签字(或盖章)之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.2协作与配合方式十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立的文件,其内容与本合同附件具有同等法律效力。16.3增减条款本合同如有增减条款,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):日期:甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.抹灰施工图纸及技术规范2.材料清单及质量保证书3.人员资质证书及施工方案4.施工进度计划及验收标准5.保密协议6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论