2025版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议3篇_第1页
2025版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议3篇_第2页
2025版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议3篇_第3页
2025版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议3篇_第4页
2025版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.协议背景及目的2.1项目背景2.2签订协议的目的3.文明施工要求3.1施工现场管理3.2施工现场安全3.3施工现场文明施工4.环境保护要求4.1施工现场环境保护4.2施工现场废物处理4.3施工现场噪音控制5.质量控制5.1施工质量控制5.2质量检测与验收5.3质量保证期6.进度管理6.1施工进度计划6.2进度调整与控制6.3进度违约责任7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1保密条款12.2通知条款12.3不可抗力条款13.合同附件13.1附件一:文明施工措施及环境保护措施13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:质量检测报告14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1发包方:____________________1.1.2承包方:____________________1.2协议双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人:____________________1.2.2承包方法定代表人:____________________1.3协议双方联系方式1.3.1发包方联系方式:电话:______;邮箱:______;地址:______1.3.2承包方联系方式:电话:______;邮箱:______;地址:______2.协议背景及目的2.1项目背景2.1.1项目名称:____________________2.1.2项目地点:____________________2.1.3项目概况:____________________2.2签订协议的目的2.2.1确保项目文明施工和环境保护的实施2.2.2明确双方责任和义务2.2.3保障项目顺利进行3.文明施工要求3.1施工现场管理3.1.1施工现场设置明显的施工标志3.1.2保持施工现场整洁有序3.1.3严格控制施工噪音和扬尘3.2施工现场安全3.2.1严格执行施工现场安全管理制度3.2.2定期进行安全教育培训3.2.3配备必要的安全防护设施3.3施工现场文明施工3.3.1遵守施工现场文明施工规范3.3.2维护施工现场环境卫生3.3.3保障施工人员权益4.环境保护要求4.1施工现场环境保护4.1.1采取有效措施防治扬尘、噪音和废水排放4.1.2加强施工现场绿化和生态保护4.1.3遵守国家环保法律法规4.2施工现场废物处理4.2.1分类收集、储存和运输施工废物4.2.2建立废物处理台账4.2.3确保废物得到合法、合规处理4.3施工现场噪音控制4.3.1限制施工噪音排放时间4.3.2采取隔音、吸音等措施降低噪音4.3.3遵守国家噪音排放标准5.质量控制5.1施工质量控制5.1.1严格按照施工图纸和规范进行施工5.1.2加强施工过程监控和质量检验5.1.3确保施工质量达到设计要求5.2质量检测与验收5.2.1定期进行质量检测,确保施工质量5.2.2验收合格后方可进入下一道工序5.2.3验收不合格的工程应立即整改5.3质量保证期5.3.1工程质量保证期为______年5.3.2保证期内出现质量问题,由承包方负责修复6.进度管理6.1施工进度计划6.1.1制定合理的施工进度计划6.1.2按时提交施工进度报告6.1.3严格控制施工进度6.2进度调整与控制6.2.1因特殊情况导致进度延误,应及时调整计划6.2.2加强施工组织协调,确保进度不受影响6.2.3发生进度违约,承包方应承担相应责任6.3进度违约责任6.3.1迟期完成工程,每延迟一日,承包方应支付______%的违约金6.3.2因承包方原因导致工程延期,发包方有权解除合同7.付款方式及期限7.1付款方式7.1.1采用分阶段付款方式7.1.2付款比例根据工程进度和验收情况确定7.2付款期限7.2.1付款期限为______个工作日内7.2.2发包方应在收到承包方提交的付款申请后______个工作日内支付7.2.3逾期付款,发包方应支付______%的滞纳金7.3付款违约责任7.3.1发包方未按时付款,承包方有权暂停施工7.3.2发包方未按时付款,承包方有权要求赔偿损失8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院8.2.2争议解决机构的选择不得违反法律法规的规定8.3争议解决程序8.3.1双方应在争议发生后____个工作日内提交争议解决机构8.3.2争议解决机构应在收到争议后____个工作日内作出裁决8.3.3裁决为终局裁决,双方应无条件执行9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约9.1.2违约情形包括但不限于:未按时付款、未按时完成工程、质量不合格等9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确9.3违约责任赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接损失和间接损失9.3.2赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1发包方有权在承包方严重违约时解除合同10.1.2承包方有权在发包方严重违约时解除合同10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同10.2.2合同解除后,双方应立即停止履行合同义务10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已完成的工程10.3.2合同解除后,双方应按照法律法规和合同约定处理违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同即生效11.1.2合同签订后____个工作日内,双方应向相关部门备案11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.3合同终止程序11.3.1合同终止后,双方应进行工程结算11.3.2双方应按照合同约定处理剩余工程和材料12.其他约定12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容12.2通知条款12.2.1任何一方通知对方,应以书面形式进行12.2.2通知送达时间以对方签收或实际收到为准12.3不可抗力条款12.3.1因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担责任12.3.2不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等13.合同附件13.1附件一:文明施工措施及环境保护措施13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:质量检测报告14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中所指的“第三方”包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.1.2第三方系独立于甲乙双方的专业机构或个人,其介入旨在监督、评估、咨询或提供专业服务。15.2第三方介入的目的15.2.1确保合同履行的公正性和透明度15.2.2提高合同执行的专业性和效率15.2.3降低合同履行过程中的风险16.第三方介入的流程16.1第三方选定16.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,必要时可进行公开招标。16.1.2第三方选定后,双方应签订书面协议,明确第三方的职责和权利。16.2第三方介入的实施16.2.1第三方应根据合同约定和自身职责,独立开展相关工作。16.2.2第三方在介入过程中应保持客观、公正,不得偏袒任何一方。17.第三方责任限额17.1责任范围17.1.1第三方在其职责范围内对合同履行情况进行监督、评估、咨询或提供服务。17.1.2第三方不承担超出其职责范围的责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方协议中明确。17.2.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失,责任限额不超过约定的数额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任18.1.1甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。18.1.2甲乙双方对第三方的介入工作应提供必要的协助和支持。18.2第三方责任18.2.1第三方应按照合同约定和自身职责,独立承担责任。18.2.2第三方对甲乙双方的责任不承担连带责任。19.第三方介入的费用19.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。19.2第三方介入费用包括但不限于咨询费、评估费、检测费等。20.第三方介入的变更20.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并在书面协议中明确。20.2第三方介入的变更不影响合同其他条款的效力。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止需经甲乙双方同意,并在书面协议中明确。21.2第三方介入的终止不影响合同其他条款的效力。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应友好协商解决。22.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:文明施工措施及环境保护措施详细要求:包括具体的环境保护措施、文明施工的具体要求、现场管理制度等。说明:该附件用于详细说明双方在施工过程中应遵守的环境保护措施和文明施工的具体标准。2.附件二:施工进度计划详细要求:包括项目总体进度计划、分阶段进度计划、关键节点进度计划等。说明:该附件用于明确项目施工的进度安排,确保工程按计划进行。3.附件三:质量检测报告详细要求:包括材料、设备、工程质量的检测报告,检测方法和结果等。说明:该附件用于证明施工过程中质量检测的合规性和有效性。4.附件四:第三方协议详细要求:包括第三方的基本信息、职责、权利、责任限额等。说明:该附件用于明确第三方介入的具体细节,包括其与甲乙双方的关系。5.附件五:付款申请及支付凭证详细要求:包括付款申请单、发票、支付凭证等。说明:该附件用于记录和证明付款的申请和实际支付情况。6.附件六:争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、机构、程序等。说明:该附件用于明确双方在发生争议时采取的解决方式。7.附件七:合同履行情况报告详细要求:包括工程进度、质量、安全、环境保护等方面的报告。说明:该附件用于记录和报告合同履行过程中的重要情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违反合同约定的付款期限。未按时完成工程进度。施工质量不符合合同约定。违反施工现场环境保护规定。违反施工现场安全管理规定。2.责任认定标准:违约行为的认定标准依据合同约定和相关法律法规。违约责任的大小根据违约行为的严重程度和造成的损失进行认定。3.违约责任示例:违约行为:承包方未按时完成工程进度。责任认定:根据合同约定,承包方每延迟一日,应支付______%的违约金。示例:若承包方延迟完成工程10天,则应支付______%的违约金。违约行为:承包方施工质量不符合合同约定。责任认定:根据合同约定,承包方应承担因施工质量不合格造成的损失。示例:若因施工质量不合格导致发包方遭受______元损失,则承包方应赔偿该损失。全文完。2024版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.协议背景与目的2.1项目概况2.2文明施工与环境保护的重要性2.3双方签订本协议的意愿3.文明施工要求3.1施工现场管理3.1.1施工现场围挡设置3.1.2施工现场清洁卫生3.1.3施工现场安全防护3.2施工现场噪音控制3.3施工现场扬尘控制4.环境保护要求4.1施工废水处理4.2施工固体废弃物处理4.3施工噪音控制4.4施工扬尘控制5.监督检查与考核5.1监督检查方式5.2考核内容5.3考核结果运用6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点8.合同生效与期限8.1合同生效条件8.2合同期限8.3合同续签9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.合同附件10.1附件一:文明施工与环境保护责任清单10.2附件二:监督检查记录表10.3附件三:考核结果通知单11.其他约定11.1双方权利义务11.2合同保密11.3合同解释12.合同签署12.1双方代表签字12.2合同盖章12.3合同生效日期13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同附件清单第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及邮箱]第二条协议背景与目的2.1项目概况[项目名称]、[项目地点]市政基础设施建设项目,甲方负责项目的建设与管理,乙方作为施工单位负责项目的具体施工工作。2.2文明施工与环境保护的重要性为贯彻落实国家关于文明施工和环境保护的政策法规,确保项目顺利进行,双方达成共识,签订本协议。2.3双方签订本协议的意愿甲方和乙方本着平等、自愿、诚实信用的原则,共同约定文明施工与环境保护的相关责任。第三条文明施工要求3.1施工现场管理3.1.1施工现场围挡设置施工现场必须设置符合规定的围挡,围挡高度不得低于2.5米,并保持整洁美观。3.1.2施工现场清洁卫生施工单位应定期清理施工现场,保持施工现场的清洁卫生,不得随意堆放杂物。3.1.3施工现场安全防护施工现场应设置必要的安全防护设施,确保施工人员的人身安全。3.2施工现场噪音控制施工现场噪音不得超过国家规定的标准,夜间施工应采取措施降低噪音。3.3施工现场扬尘控制施工现场应采取有效措施控制扬尘,如使用洒水车、覆盖裸露地面等。第四条环境保护要求4.1施工废水处理施工单位应将施工废水经处理后排放,不得直接排放到河流、湖泊等水体。4.2施工固体废弃物处理施工单位应将施工固体废弃物分类收集、运输和处理,不得随意丢弃。4.3施工噪音控制施工现场噪音不得超过国家规定的标准,夜间施工应采取措施降低噪音。4.4施工扬尘控制施工现场应采取有效措施控制扬尘,如使用洒水车、覆盖裸露地面等。第五条监督检查与考核5.1监督检查方式甲方将组织相关部门对乙方文明施工与环境保护工作进行定期和不定期的监督检查。5.2考核内容考核内容包括但不限于施工现场管理、环境保护措施落实、噪音和扬尘控制等。5.3考核结果运用考核结果作为评价乙方文明施工与环境保护工作的重要依据,将直接影响合同履行的评价和后续合作。第六条违约责任6.1违约情形如乙方违反本协议约定的文明施工与环境保护要求,造成不良后果的,视为违约。6.2违约责任承担乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。6.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,并在本协议中明确。第七条争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序争议解决程序按我国相关法律法规执行。7.3争议解决地点争议解决地点为[争议解决地点]。第八条合同生效与期限8.1合同生效条件本协议自双方代表签字盖章之日起生效。8.2合同期限本协议的有效期为[合同期限],自合同生效之日起计算。8.3合同续签如双方同意继续合作,可在合同到期前一个月内协商续签。第九条合同变更与解除9.1合同变更在合同履行过程中,如因不可抗力或其他原因需要变更本协议内容,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.2合同解除9.2.1合同解除条件(1)一方违反本协议约定,经催告后仍未改正;(2)发生不可抗力事件,致使本协议无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2.2合同解除程序合同解除应提前[解除通知期限]天以书面形式通知对方,并说明解除原因。第十条合同附件10.1附件一:文明施工与环境保护责任清单详细列明甲方和乙方在文明施工与环境保护方面的具体责任。10.2附件二:监督检查记录表记录甲方对乙方文明施工与环境保护工作的监督检查情况。10.3附件三:考核结果通知单通知乙方考核结果,包括考核内容、得分和改进意见。第十一节其他约定11.1双方权利义务双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。11.2合同保密双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3合同解释本协议如有歧义,应按有利于维护国家利益、社会公共利益和双方合法权益的原则进行解释。第十二节合同签署12.1双方代表签字本协议由甲方和乙方授权的代表签字,代表双方对本协议的条款承担责任。12.2合同盖章本协议经双方代表签字后,由双方加盖公章或合同专用章。12.3合同生效日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效。第十三节合同解除与终止13.1合同解除条件如发生本协议第9.2条所述的解除条件,任何一方均可解除合同。13.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同,本协议终止。第十四节合同附件清单本协议附件清单如下:1.附件一:文明施工与环境保护责任清单2.附件二:监督检查记录表3.附件三:考核结果通知单第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本协议执行过程中,根据甲乙双方的需要,介入合同履行过程中的独立第三方机构或个人。1.2.1监理机构:负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和文明施工与环境保护要求的符合。1.2.2环保检测机构:负责对施工现场的环境保护措施进行检测,确保符合相关环保标准。1.2.3法务顾问:提供法律咨询,协助处理合同履行中的法律问题。1.2.4评估机构:对施工质量、进度等进行评估,提供评估报告。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.第三方职责3.1第三方应按照本协议和相关法律法规的要求,履行其职责。3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。4.3第三方有权向甲乙双方提出改进建议。5.第三方义务5.1第三方应保证其提供的服务符合合同约定和法律法规的要求。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。5.3第三方应按时提交工作成果和报告。6.第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,对施工过程进行监督和管理。7.2第三方与乙方的关系:第三方受乙方委托,协助乙方完成施工任务。7.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,对甲乙双方均承担相应的责任。8.第三方介入协议的变更与解除8.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。8.2.1第三方无法履行协议约定的职责;8.2.2第三方违反协议约定,经甲乙双方催告后仍未改正;8.2.3发生不可抗力事件,致使第三方无法履行协议。9.第三方介入后的合同履行9.1第三方介入后,甲乙双方应按照本协议和第三方介入协议的约定,继续履行各自的权利和义务。9.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决出现的问题。10.第三方介入后的争议解决10.1第三方介入期间发生的争议,应由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的,可按照本协议约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:文明施工与环境保护责任清单要求:详细列明甲方和乙方在文明施工与环境保护方面的具体责任,包括但不限于施工现场管理、环境保护措施、噪音和扬尘控制等。说明:本清单作为合同附件,用于明确双方在施工过程中的责任和义务。2.附件二:监督检查记录表要求:记录甲方对乙方文明施工与环境保护工作的监督检查情况,包括检查时间、检查内容、检查结果等。说明:本记录表作为合同附件,用于记录监督检查的过程和结果,作为考核乙方工作的重要依据。3.附件三:考核结果通知单要求:通知乙方考核结果,包括考核内容、得分和改进意见。说明:本通知单作为合同附件,用于告知乙方考核结果,并指导乙方进行改进。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入的条件、职责、权利和义务,以及责任限额等。说明:本协议作为合同附件,用于规范第三方介入的行为,确保合同履行过程中的监督和管理。5.附件五:施工图纸及技术规范要求:提供项目施工所需的图纸和技术规范,确保施工质量。说明:本附件作为合同附件,用于指导施工过程中的技术要求和质量标准。6.附件六:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价。说明:本清单作为合同附件,用于明确工程项目的数量和费用。7.附件七:付款计划要求:明确工程项目的付款节点、金额和支付方式。说明:本计划作为合同附件,用于规范工程款项的支付。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按照合同约定的时间和质量完成施工任务。1.2乙方未按照合同约定进行文明施工和环境保护。1.3乙方未按照合同约定支付工程款项。1.4甲方未按照合同约定提供施工图纸和技术规范。1.5甲方未按照合同约定支付工程款项。2.责任认定标准:2.1乙方未按时完成施工任务,每延误一天,应向甲方支付[延误赔偿金额]的违约金。2.2乙方未按合同约定进行文明施工和环境保护,每发生一次,应向甲方支付[环保违约金]的违约金。2.3乙方未按合同约定支付工程款项,每逾期一天,应向甲方支付[逾期违约金]的违约金。2.4甲方未按时提供施工图纸和技术规范,每延误一天,应向乙方支付[延误赔偿金额]的违约金。2.5甲方未按时支付工程款项,每逾期一天,应向乙方支付[逾期违约金]的违约金。3.示例说明:3.1乙方未按时完成施工任务,延误工期5天,应向甲方支付[延误赔偿金额]×5的违约金。3.2乙方在施工过程中造成环境污染,经检测超标,应向甲方支付[环保违约金]的违约金。3.3乙方未按合同约定支付工程款项,逾期10天,应向甲方支付[逾期违约金]×10的违约金。全文完。2024版市政基础设施文明施工与环境保护责任协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义范围2.合同双方2.1双方名称2.2双方地址2.3联系人及联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.文明施工要求4.1施工现场管理4.2施工现场卫生4.3施工现场安全4.4施工现场文明施工措施5.环境保护要求5.1环境保护原则5.2废水排放5.3废气排放5.4噪音控制5.5固废处理6.责任与义务6.1施工单位责任6.2监督单位责任6.3政府部门责任7.监督与管理7.1监督方式7.2监督内容7.3监督结果处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:文明施工措施12.2附件二:环境保护措施12.3附件三:其他相关文件13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充内容14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指本市政基础设施文明施工与环境保护责任协议。1.1.2“施工单位”指在本合同中承担市政基础设施施工任务的单位。1.1.3“监督单位”指对本合同执行情况进行监督的单位。1.1.4“政府部门”指负责市政基础设施建设和环境保护管理的政府部门。1.2定义范围1.2.1本合同所涉及的市政基础设施指道路、桥梁、隧道、供水、排水、供电、燃气、通讯等工程。1.2.2文明施工指施工现场的管理、卫生、安全等方面的规范行为。1.2.3环境保护指在施工过程中对环境的保护,包括废水、废气、噪音、固体废弃物等的处理。第二条合同双方2.1双方名称2.1.1施工单位:________________________2.1.2监督单位:________________________2.2双方地址2.2.1施工单位地址:________________________2.2.2监督单位地址:________________________2.3联系人及联系方式2.3.1施工单位联系人:________________________,联系方式:________________________2.3.2监督单位联系人:________________________,联系方式:________________________第三条项目概况3.1项目名称:________________________3.2项目地点:________________________3.3项目规模:________________________3.4项目工期:________________________第四条文明施工要求4.1施工现场管理4.1.1施工单位应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场整洁有序。4.1.2施工单位应设立专门的文明施工管理人员,负责现场文明施工工作的组织实施。4.2施工现场卫生4.2.1施工单位应做好施工现场的清洁工作,定期清理垃圾,保持现场卫生。4.2.2施工单位应设置必要的卫生设施,确保施工现场员工的卫生需求。4.3施工现场安全4.3.1施工单位应严格执行施工现场安全规定,确保施工安全。4.3.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。4.4施工现场文明施工措施4.4.1施工单位应制定文明施工措施,并在施工现场显著位置予以公示。4.4.2施工单位应采取有效措施,减少施工对周边环境的影响。第五条环境保护要求5.1环境保护原则5.1.1施工单位应遵循国家环境保护法律法规,采取有效措施,保护环境。5.2废水排放5.2.1施工单位应采取有效措施,确保施工废水达标排放。5.2.2施工单位应定期对废水排放进行监测,并将监测结果报送监督单位。5.3废气排放5.3.1施工单位应采取有效措施,确保施工废气达标排放。5.3.2施工单位应定期对废气排放进行监测,并将监测结果报送监督单位。5.4噪音控制5.4.1施工单位应采取有效措施,降低施工噪音,减少对周边环境的影响。5.4.2施工单位应定期对施工噪音进行监测,并将监测结果报送监督单位。5.5固废处理5.5.1施工单位应按照国家规定,对施工产生的固体废弃物进行分类处理。5.5.2施工单位应定期对固体废弃物处理情况进行记录,并将记录报送监督单位。第六条责任与义务6.1施工单位责任6.1.1施工单位应按照合同约定,承担文明施工和环境保护责任。6.1.2施工单位应按照国家法律法规和行业标准,进行施工活动。6.2监督单位责任6.2.1监督单位应定期对施工现场进行监督检查,确保文明施工和环境保护措施的落实。6.2.2监督单位应及时将监督检查结果报送政府部门。6.3政府部门责任6.3.1政府部门应加强对市政基础设施建设和环境保护的监管。6.3.2政府部门应及时处理施工单位和监督单位的投诉和举报。第七条监督与管理7.1监督方式7.1.1监督单位应采取现场检查、资料审核、抽样检测等方式进行监督检查。7.1.2监督单位应定期组织专项检查,对文明施工和环境保护工作进行综合评价。7.2监督内容7.2.1监督单位应检查施工单位的文明施工和环境保护措施是否到位。7.2.2监督单位应检查施工现场的卫生、安全、环境保护设施是否完善。7.3监督结果处理7.3.1监督单位应将监督检查结果及时反馈给施工单位。7.3.2监督单位应将监督检查结果报送政府部门,并提出整改建议。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按照合同约定进行文明施工或环境保护的;8.1.2施工单位未按照国家法律法规和行业标准进行施工活动的;8.1.3施工单位未按照合同约定提供相关资料或数据的;8.2违约责任承担8.2.1施工单位发生违约情形,应立即采取补救措施,消除影响;8.2.2施工单位未采取补救措施或补救措施不力的,应承担相应的违约责任;8.3违约赔偿8.3.1施工单位因违约给监督单位或政府部门造成损失的,应承担赔偿责任;8.3.2违约赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可依法提起仲裁或诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;9.2争议解决程序9.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方合理的答辩期;9.2.2诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证,提供相关证据。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同的;10.1.2因不可抗力导致合同无法履行的;10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同,并说明解除原因;10.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的权利义务。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同自生效之日起具有法律效力;11.1.2合同生效前,双方应履行合同约定的各项手续;11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满;11.2.2合同因解除而终止;11.2.3合同因其他原因依法终止。第十二条合同附件12.1附件一:文明施工措施12.1.1文明施工管理制度;12.1.2施工现场卫生管理制度;12.1.3施工现场安全管理制度;12.2附件二:环境保护措施12.2.1废水排放处理措施;12.2.2废气排放处理措施;12.2.3噪音控制措施;12.3附件三:其他相关文件12.3.1施工单位资质证明;12.3.2监督单位资质证明;12.3.3项目批准文件。第十三条合同变更与补充13.1合同变更程序13.1.1双方协商一致,签订书面变更协议;13.1.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力;13.2合同补充内容13.2.1合同补充内容应明确、具体,不得与合同约定相抵触;13.2.2合同补充内容经双方签字盖章后生效。第十四条其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律;14.2合同份数14.2.1本合同一式______份,双方各执______份;14.3合同生效日期14.3.1本合同自______年______月______日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、技术支持或咨询意见的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的关联方或利益相关者。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保合同目的的实现。15.3第三方介入方式15.3.1.1提供咨询服务;15.3.1.2进行项目监理;15.3.1.3提供专业技术服务;15.3.1.4执行特定任务。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规和行业标准,并对自己的行为负责。16.1.2第三方因自身原因导致合同履行不符合约定的,应承担相应的违约责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.2.2第三方的责任限额不应超过合同总金额的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。17.第三方介入协议17.1协议签订17.1.1甲乙双方应与第三方签订专门的介入协议,明确双方的权利义务。17.1.2介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.2协议内容17.2.1.1第三方介入的目的、范围和方式;17.2.1.2第三方的责任和权利;17.2.1.3第三方的责任限额;17.2.1.4第三方的报酬和支付方式;17.2.1.5保密条款;17.2.1.6争议解决方式。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方在执行本合同时,对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的配合和支持。18.1.2第三方对甲方承担的责任,不应影响甲方根据本合同对施工单位的权利和义务。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方在执行本合同时,对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的配合和支持。18.2.2第三方对乙方承担的责任,不应影响乙方根据本合同对施工单位的权利和义务。1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论