2025年度工程延期免责责任协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程延期免责责任协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（工程发包方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（工程承包方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________第一条延期免责条件1.1因不可抗力因素导致工程延期，经甲方确认，乙方无需承担违约责任。（1）政府行为及政策调整；（2）乙方依据施工合同约定，向甲方提供相关证明材料；（3）其他经双方协商一致，认定为不可抗力因素的情况。第二条延期免责程序2.1乙方在发生可能影响工程进度的不可抗力因素后，应在第一时间通知甲方，并采取一切可能的措施，以减少损失。（1）不可抗力事件的证明材料；（2）因不可抗力导致工程延期的原因分析报告；（3）乙方采取的措施及减少损失的情况说明。2.3甲方收到乙方提供的材料后____日内，对乙方提出的免责申请进行审核，并作出书面答复。2.4如甲方同意乙方免责，双方应签署书面确认文件，并将相关证明材料归档。第三条其他约定3.1本协议与施工合同具有同等法律效力，如施工合同与本协议内容不一致，以本协议为准。3.2本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。3.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.4本协议一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本协议中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、调解机构等。二、第三方介入的目的.2第三方介入的目的是为了协助解决工程延期问题，确保工程进度和质量，以及维护甲乙双方的合法权益。三、第三方介入的条件（1）甲乙双方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方同意按照本协议的约定承担相应的责任。四、第三方的责任（1）根据甲乙双方的要求，提供专业意见和解决方案；（2）协助甲乙双方进行工程进度和质量的监督；（3）在第三方介入期间，保持与甲乙双方的沟通，及时反馈工作进展；（4）遵守国家法律法规和行业规范，确保工作合法合规。五、第三方的权利（1）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）根据实际情况，提出合理的工作计划和费用预算；（3）在必要时，要求甲乙双方提供相应的支持，如人力、物力等。六、第三方的责任限额.6第三方的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致工程延期或质量问题，其赔偿金额不超过甲乙双方因工程延期或质量问题所遭受的直接经济损失；（2）第三方在介入过程中因违反法律法规或行业规范造成甲乙双方损失的，由第三方承担全部责任；（3）第三方在介入过程中因不可抗力因素导致工程延期或质量问题，其责任免除，但应协助甲乙双方采取必要措施减少损失。七、第三方与其他各方的划分说明.7第三方与其他各方的责任划分如下：（1）甲方与乙方之间的合同关系不变，第三方不得干预甲乙双方的合同履行；（2）第三方在介入过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的权益；（3）第三方在介入过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，确保工作进展符合甲乙双方的要求；（4）第三方在介入过程中，如需与监理单位、设计单位等其他第三方进行协调，应取得甲乙双方的同意。八、第三方介入的终止.8第三方介入的终止条件如下：（1）工程延期问题得到有效解决；（2）甲乙双方同意终止第三方介入；（3）第三方完成既定任务，甲乙双方确认无进一步需求。九、争议解决.9甲乙双方与第三方在介入过程中产生的争议，应通过协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。十、其他.10本协议作为《2025年度工程延期免责责任协议》的附加条款，与原协议具有同等法律效力。.11本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。.12本协议一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________第三方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：《2025年度工程延期免责责任协议》详细要求：本附件为合同主体，详细规定了甲乙双方的免责责任和第三方介入的相关条款。说明：本附件是协议的核心内容，应包含所有协议条款的详细描述。.2附件二：不可抗力事件证明材料详细要求：本附件应包含不可抗力事件的相关证明文件，如自然灾害、政府行为等。说明：本附件用于证明工程延期是由于不可抗力因素导致的，甲乙双方需共同认定。.3附件三：因不可抗力导致工程延期的原因分析报告详细要求：本附件应包含对不可抗力导致工程延期的原因进行分析的报告。说明：本附件用于详细说明工程延期的原因，以便甲乙双方和第三方共同评估。.4附件四：乙方采取的措施及减少损失的情况说明详细要求：本附件应包含乙方为减少损失所采取的措施及实施情况的详细说明。说明：本附件用于证明乙方在不可抗力事件发生后，已尽最大努力减少损失。.5附件五：第三方介入协议详细要求：本附件应包含甲乙双方与第三方签订的介入协议，明确第三方介入的职责和权限。说明：本附件用于明确第三方在介入过程中的职责和权限，确保工程延期问题的有效解决。.6附件六：工程进度和质量监督报告详细要求：本附件应包含第三方在介入过程中对工程进度和质量的监督报告。说明：本附件用于监督工程进度和质量，确保工程延期问题得到有效解决。.7附件七：争议解决协议详细要求：本附件应包含甲乙双方与第三方在争议解决过程中的协议。说明：本附件用于明确争议解决的方式和程序，确保争议得到公正、及时解决。说明二：违约行为及责任认定：.8违约行为一：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：甲方未按照施工合同约定的时间支付工程款项，构成违约。示例说明：甲方应在每月的____日前支付当月工程款项，若未按时支付，则构成违约。.9违约行为二：乙方未按合同约定完成工程进度责任认定标准：乙方未按照施工合同约定的进度完成工程，构成违约。示例说明：乙方应在____日前完成主体结构施工，若未按时完成，则构成违约。.10违约行为三：第三方未履行协议约定的职责责任认定标准：第三方未按照协议约定履行职责，构成违约。示例说明：第三方应在____日内完成工程进度和质量监督报告，若未按时完成，则构成违约。.11违约行为四：因甲乙双方原因导致工程延期责任认定标准：因甲乙双方原因导致工程延期，双方应根据责任比例承担相应的责任。示例说明：因甲方原因导致工程延