2025年度建筑工程索赔案件索赔金额调整合同

2025年度建筑工程索赔案件索赔金额调整合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方委托乙方承担_______（项目名称）的施工建设任务，双方就2025年度建筑工程索赔案件索赔金额的调整达成如下协议：一、索赔案件背景1.项目名称：_______2.施工地点：_______3.索赔事件发生时间：_______4.索赔事件原因：_______二、索赔金额调整依据1.依据《建设工程施工合同》，结合双方签订的补充协议及相关法律法规，对索赔金额进行调整。2.依据《建设工程造价纠纷处理办法》，对索赔金额进行调整。三、索赔金额调整方案1.原索赔金额：_______2.调整后索赔金额：_______3.调整原因及理由：（1）原因：_______（2）理由：_______四、付款方式及期限1.乙方根据调整后的索赔金额，向甲方提交付款申请。2.甲方在收到乙方提交的付款申请后_______日内，将调整后的索赔金额支付给乙方。五、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______七、附件1.建设工程施工合同2.补充协议3.相关法律法规及政策文件4.其他相关证据材料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.第三方是指在甲方和乙方之间，为了解决索赔金额调整问题，经双方同意介入的任何独立实体，包括但不限于中介机构、鉴定机构、评估机构、律师事务所、仲裁机构等。2.第三方的介入应当基于双方共同签署的书面协议，该协议作为本合同的附件。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，由双方在第三方介入协议中约定，但不得超过第三方介入协议中明确的责任限额。2.若第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过第三方责任限额。三、第三方职责1.第三方应按照本合同和双方签署的第三方介入协议，独立、公正地履行职责。2.第三方应当对索赔事件进行鉴定、评估或仲裁，并提出明确的鉴定、评估或仲裁意见。3.第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得受到任何一方的影响。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方介入后，其职责仅限于对索赔金额调整进行鉴定、评估或仲裁，不参与甲乙双方的日常业务往来。2.甲方和乙方应各自承担其在合同项下的权利和义务，第三方不承担任何甲乙双方合同项下的责任。3.第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，确保鉴定、评估或仲裁过程的顺利进行。五、第三方介入程序1.双方在协商一致后，选择合适的第三方介入。2.甲方和乙方共同与第三方签订第三方介入协议，明确第三方的职责、责任限额、介入程序等。3.第三方介入后，应按照协议规定的时间、程序开展鉴定、评估或仲裁工作。a.索赔事件的背景及原因分析；b.索赔金额的鉴定、评估或仲裁结果；c.针对索赔金额调整的建议；d.第三方认为需要说明的其他事项。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲乙双方按照第三方介入协议约定分担。2.若第三方介入费用超出协议约定的金额，超出部分由责任方承担。3.第三方介入费用应在第三方提交书面报告后，由甲乙双方按照约定支付。七、第三方介入争议解决1.若甲乙双方对第三方介入过程中的争议无法达成一致，可按照第三方介入协议约定的争议解决方式解决。2.若第三方介入协议未约定争议解决方式，双方可协商选择仲裁或诉讼方式解决。八、第三方介入终止1.第三方介入过程中，若甲乙双方协商一致，可终止第三方介入。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同和第三方介入协议的约定，继续履行各自的权利和义务。b.第三方介入终止的原因；c.第三方认为需要说明的其他事项。九、其他1.本合同项下第三方介入的修正条款，为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。2.若本合同项下第三方介入的修正条款与合同存在冲突，以本修正条款为准。3.本合同项下第三方介入的修正条款，自双方签署之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.建设工程施工合同详细要求：提供完整的施工合同文本，包括合同双方的基本信息、工程概况、合同价款、工期、质量标准、违约责任等内容。2.补充协议详细要求：提供双方就索赔金额调整问题达成的所有补充协议文本，包括协议签订日期、协议内容、双方签字盖章等。3.相关法律法规及政策文件详细要求：提供与索赔金额调整相关的所有法律法规及政策文件，包括但不限于《建设工程施工合同》、《建设工程造价纠纷处理办法》等。4.索赔事件相关资料详细要求：提供索赔事件发生的所有相关资料，包括但不限于施工日志、现场照片、设计变更通知、监理报告、验收报告等。5.第三方介入协议详细要求：提供甲乙双方与第三方签订的介入协议文本，包括协议双方的基本信息、第三方职责、责任限额、介入程序、费用承担等内容。6.第三方鉴定、评估或仲裁报告详细要求：提供第三方在介入过程中形成的鉴定、评估或仲裁报告，包括报告内容、结论、建议等。7.付款凭证详细要求：提供甲乙双方在索赔金额调整过程中产生的所有付款凭证，包括但不限于银行汇款单、支票、现金收据等。8.争议解决相关文件详细要求：提供甲乙双方在争议解决过程中产生的所有文件，包括但不限于协商记录、仲裁协议、仲裁裁决书、诉讼判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约：未按时支付工程款；未按合同约定提供施工条件；未按合同约定提供设计变更通知；未按合同约定进行验收。b.乙方违约：未按时完成工程；工程质量不符合合同约定；未按合同约定进行设计变更；未按合同约定进行验收。c.第三方违约：未按时提交鉴定、评估或仲裁报告；鉴定、评估或仲裁结果存在重大错误；未按协议约定承担费用。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，应赔偿乙方相应的损失；甲方未按合同约定提供设计变更通知，导致工程延误或损失，应赔偿乙方相应的损失；甲方未按合同约定进行验收，导致工程无法交付，应赔偿乙方相应的损失。b.乙方违约责任：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金；乙方工程质量不符合合同约定，应修复或赔偿甲方相应的损失；乙方未按合同约定进行设计变更，导致工程延误或损失，应赔偿甲方相应的损失；乙方未按合同约定进行验收，导致工程无法交付，应赔偿甲方相应的损失。c.第三方违约责任：第三方未按时提交鉴定、评估或仲裁报告，应向甲乙双方支付违约金；第三方鉴定、评估或仲裁结果存在重大错误，