2025年度建筑工程施工进度保险合同范本

2025年度建筑工程施工进度保险合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：______（甲方名称）______（甲方地址）______（甲方联系人）______（甲方联系电话）______（甲方邮政编码）______（乙方名称）______（乙方地址）______（乙方联系人）______（乙方联系电话）______（乙方邮政编码）鉴于：1.甲方为______（项目名称）的业主，乙方为该项目施工方，双方就______（项目名称）的施工进度进行合作。2.甲方希望对施工进度进行保障，乙方同意投保施工进度保险。3.双方经友好协商，达成如下协议：第一条保险标的本合同保险标的为______（项目名称）的施工进度。第二条保险金额本合同保险金额为人民币______元整。第三条保险期限本合同保险期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第四条保险费本合同保险费为人民币______元整，由乙方支付。第五条保险责任1.因自然灾害、意外事故、人为破坏等原因导致施工进度延误，导致工程延期交付，甲方遭受经济损失的，乙方在保险金额范围内予以赔偿。2.因施工进度延误，导致甲方遭受其他经济损失的，乙方在保险金额范围内予以赔偿。第六条除外责任1.因战争、敌对行为、恐怖活动、政治暴乱等原因导致的施工进度延误，甲方遭受经济损失的，保险公司不承担赔偿责任。2.因甲方自身原因导致的施工进度延误，甲方遭受经济损失的，保险公司不承担赔偿责任。3.因乙方自身原因导致的施工进度延误，甲方遭受经济损失的，保险公司不承担赔偿责任。第七条赔偿方式1.乙方在发生保险事故后，应立即通知甲方，并采取一切必要措施，防止损失的扩大。（1）保险单、保险凭证；（2）事故证明材料；（3）损失清单；（4）相关合同、协议、文件；（5）其他保险公司要求提供的材料。3.甲方在收到乙方提交的索赔申请及相关材料后，应在______日内进行审核，并通知乙方审核结果。4.保险公司经审核，确认乙方索赔符合本合同约定的，应在______日内向乙方支付赔偿款项。第八条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第十条合同解除1.甲方在保险期限内，如需解除本合同，应提前______日书面通知乙方，并支付乙方已缴纳的保险费。2.乙方在保险期限内，如需解除本合同，应提前______日书面通知甲方，并支付甲方已缴纳的保险费。第十一条其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______代表人（签字）：______代表人（签字）：______签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、保险中介机构、保险公司及其代理人等。二、第三方介入的必要性1.监理单位：负责对施工进度进行监督，确保施工质量、安全及进度符合合同要求。2.设计单位：负责提供施工图纸及相关设计文件，确保施工顺利进行。3.施工单位：负责按照设计图纸及合同要求进行施工，确保施工进度。4.材料供应商：负责提供符合质量要求的建筑材料，确保施工进度。5.设备供应商：负责提供符合质量要求的施工设备，确保施工进度。6.保险中介机构：负责协助甲方、乙方办理保险事宜，提供专业建议。7.保险公司及其代理人：负责承保本合同，提供保险服务。三、第三方责任限额1.监理单位：对施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。2.设计单位：对施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。3.施工单位：对施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。4.材料供应商：对因材料质量问题导致的施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。5.设备供应商：对因设备质量问题导致的施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。6.保险中介机构：对因中介服务导致的施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。7.保险公司及其代理人：对因保险服务导致的施工进度延误造成的经济损失，承担不超过保险金额______%的责任。四、第三方责任划分1.监理单位：负责对施工进度进行监督，如因监理单位未履行监督职责导致施工进度延误，由监理单位承担相应责任。2.设计单位：负责提供施工图纸及相关设计文件，如因设计文件错误导致施工进度延误，由设计单位承担相应责任。3.施工单位：负责按照设计图纸及合同要求进行施工，如因施工单位自身原因导致施工进度延误，由施工单位承担相应责任。4.材料供应商：负责提供符合质量要求的建筑材料，如因材料质量问题导致施工进度延误，由材料供应商承担相应责任。5.设备供应商：负责提供符合质量要求的施工设备，如因设备质量问题导致施工进度延误，由设备供应商承担相应责任。6.保险中介机构：负责协助甲方、乙方办理保险事宜，如因中介服务导致施工进度延误，由保险中介机构承担相应责任。7.保险公司及其代理人：负责承保本合同，提供保险服务，如因保险服务导致施工进度延误，由保险公司及其代理人承担相应责任。五、第三方权利1.监理单位：有权对施工进度进行监督，有权要求施工单位采取措施加快施工进度。2.设计单位：有权要求施工单位按照设计图纸及合同要求进行施工。3.施工单位：有权要求监理单位、设计单位及其他第三方提供必要的支持，确保施工进度。4.材料供应商：有权要求施工单位按照合同要求使用材料。5.设备供应商：有权要求施工单位按照合同要求使用设备。6.保险中介机构：有权要求甲方、乙方提供必要的资料，以便办理保险事宜。7.保险公司及其代理人：有权要求甲方、乙方提供必要的资料，以便提供保险服务。六、第三方义务1.监理单位：应履行监督职责，确保施工进度符合合同要求。2.设计单位：应提供符合质量要求的施工图纸及相关设计文件。3.施工单位：应按照设计图纸及合同要求进行施工，确保施工进度。4.材料供应商：应提供符合质量要求的建筑材料。5.设备供应商：应提供符合质量要求的施工设备。6.保险中介机构：应协助甲方、乙方办理保险事宜，提供专业建议。7.保险公司及其代理人：应承保本合同，提供保险服务。七、第三方变更1.如需更换第三方，应经甲方、乙方同意，并签订补充协议。2.补充协议应明确变更后的第三方责任、权利和义务。3.变更后的第三方应按照本合同及相关补充协议履行职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：保险单要求：保险单应载明保险标的、保险金额、保险期限、保险费、保险责任、除外责任、赔偿方式等内容。说明：保险单是本合同的重要组成部分，是确定保险双方权利和义务的依据。2.附件二：项目施工进度计划要求：施工进度计划应详细列出各阶段的施工内容、工期、质量要求等。说明：施工进度计划是监控施工进度的重要依据，有助于确保工程按时完成。3.附件三：设计图纸及相关设计文件要求：设计图纸及相关设计文件应包括施工图纸、技术规范、材料清单等。说明：设计图纸及相关设计文件是施工的依据，对确保施工质量和进度具有重要意义。4.附件四：施工合同要求：施工合同应包括施工范围、工程量、工期、质量标准、违约责任等内容。说明：施工合同是施工双方权利义务的约定，对确保施工顺利进行具有重要作用。5.附件五：监理合同要求：监理合同应包括监理范围、监理内容、监理费用、监理责任等内容。说明：监理合同是监理单位履行监理职责的依据，对确保施工质量和进度具有重要作用。6.附件六：材料供应商合同要求：材料供应商合同应包括材料种类、质量标准、供应数量、供应时间、违约责任等内容。说明：材料供应商合同是确保施工材料质量的重要依据。7.附件七：设备供应商合同要求：设备供应商合同应包括设备种类、质量标准、供应数量、供应时间、违约责任等内容。说明：设备供应商合同是确保施工设备质量的重要依据。8.附件八：保险中介机构服务协议要求：保险中介机构服务协议应包括服务内容、服务费用、服务期限、违约责任等内容。说明：保险中介机构服务协议是明确保险中介机构服务范围和责任的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付保险费。责任认定：甲方应向乙方支付滞纳金，并承担因未按时支付保险费导致的一切后果。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成施工进度。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担因施工进度延误导致的一切经济损失。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：监理单位未履行监理职责，导致施工进度延误。责任认定：监理单位应向甲方支付违约金，并承担因监理不到位导致的一切经济损失。4.保险中介机构违约行为及责任认定：违约行为：未按照约定提供服务。责任认定：保险中介机构应向甲方支付违约金，并承担因服务不到位导致的一切经济损失。5.保险公司违约行为及责任认定：违约行为：未按照约定履行保险责任