2025年度建筑工程延期进度管理及补偿协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程延期进度管理及补偿协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方为某建筑工程项目的建设单位，乙方为该建筑工程项目的施工单位，双方经友好协商，就2025年度建筑工程延期进度管理及补偿事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______（工程名称）1.2工程地点：_______（工程地点）1.3工程规模：_______（工程规模）1.4工程类型：_______（工程类型）1.5工程合同工期：_______（工程合同工期）二、延期进度管理2.1延期原因2.1.1甲方原因导致的延期：_______（列举甲方原因）2.1.2乙方原因导致的延期：_______（列举乙方原因）2.1.3第三方原因导致的延期：_______（列举第三方原因）2.2延期认定（1）因甲方原因导致的工程延期；（2）因乙方原因导致的工程延期；（3）因第三方原因导致的工程延期。2.2.2延期认定程序：延期发生后，乙方应在_______（天数）内向甲方提出书面延期申请，并附相关证明材料。甲方应在_______（天数）内对延期申请进行审核，并作出书面答复。三、补偿事宜3.1延期补偿标准（1）每日_______元/平方米；（2）_______（其他补偿方式）。（1）每日_______元/平方米；（2）_______（其他赔偿方式）。3.1.3第三方原因导致的延期，甲方和乙方应根据实际情况协商确定补偿或赔偿事宜。3.2延期补偿/赔偿支付3.2.1延期补偿/赔偿的支付方式：_______（现金支付、银行转账等）。3.2.2延期补偿/赔偿的支付期限：自延期发生之日起_______（天数）内支付。四、其他事项4.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。4.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。4.3本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正5.1第三方定义5.1.1本协议所称第三方，是指除甲方和乙方以外的，参与本合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、仲裁机构等。5.2第三方介入原因（1）监理单位对工程进度进行监督和管理；（2）设计单位对设计方案进行审查和修改；（3）材料供应商和设备供应商提供材料或设备；（4）咨询机构提供专业咨询服务；（5）仲裁机构对争议进行仲裁。5.3第三方责任5.3.1第三方在履行职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范和本合同的约定，对因其自身原因导致的工程延期承担相应的责任。5.3.2第三方责任限额（1）第三方因自身原因导致的工程延期，其责任限额为本合同总价款的_______%（百分比）。（2）第三方责任限额的赔偿方式为：每日_______元/平方米。5.4第三方权利5.4.1第三方有权根据本合同约定和自身职责，对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。5.4.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助，以履行其职责。5.5第三方与其他各方的划分5.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理或服务提供关系，具体如下：（1）监理单位与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，监理单位受甲方委托对工程进度进行监督和管理。（2）设计单位与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，设计单位受甲方委托对设计方案进行审查和修改。（3）材料供应商和设备供应商与甲方、乙方之间的关系为买卖合同关系，材料供应商和设备供应商向乙方提供材料或设备。（4）咨询机构与甲方、乙方之间的关系为服务合同关系，咨询机构向甲方或乙方提供专业咨询服务。（5）仲裁机构与甲方、乙方之间的关系为仲裁关系，仲裁机构对争议进行仲裁。5.6第三方变更5.6.1任何一方在合同履行过程中，如需变更第三方，应提前_______（天数）书面通知对方，并经对方同意。5.6.2第三方变更后，原第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系终止，新第三方应按照本合同约定履行相应职责。5.7第三方责任追究5.7.1如第三方在履行职责过程中违反本合同约定，导致工程延期，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.7.2甲方、乙方可要求第三方支付违约金、赔偿损失等，具体金额由双方协商确定。5.8第三方保密义务5.8.1第三方在履行职责过程中，应对甲方、乙方的商业秘密和技术秘密予以保密，未经甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露。5.9第三方争议解决5.9.1第三方在履行职责过程中与甲方、乙方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.9.2争议解决过程中，第三方应积极配合甲方、乙方的调查和取证工作。5.10第三方合同解除5.10.1如第三方在履行职责过程中严重违反本合同约定，甲方、乙方有权解除与第三方的合同关系。5.10.2第三方合同解除后，第三方应立即停止履行职责，并按照本合同约定承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同：详细记载工程项目的具体信息，包括工程名称、地点、规模、类型、工期等。2.工程设计文件：包括初步设计、施工图设计等，用于指导工程施工。3.工程进度计划：包括施工进度表、关键节点计划等，用于监控工程进度。4.工程延期申请表：乙方在发生工程延期时，需填写此表格并向甲方提出延期申请。a.甲方原因导致的延期证明材料；b.乙方原因导致的延期证明材料；c.第三方原因导致的延期证明材料；d.不可抗力因素导致的延期证明材料。6.工程延期补偿/赔偿协议：在工程延期发生后，甲乙双方签订的关于补偿/赔偿的协议。7.工程验收报告：工程完工后，由甲方组织验收，并形成验收报告。8.工程结算报告：工程完工后，由甲乙双方对工程量、工程造价等进行结算，并形成结算报告。9.工程质量保证书：乙方在工程完工后，需向甲方提供工程质量保证书。10.工程保修书：乙方在工程完工后，需向甲方提供工程保修书。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方原因导致的违约行为：如未按时支付工程款项、提供施工图纸延误等。b.乙方原因导致的违约行为：如未按时完成工程进度、工程质量不达标等。c.第三方原因导致的违约行为：如材料供应商提供的材料不合格、设备供应商提供的设备故障等。2.责任认定标准：a.甲方原因导致的违约责任：甲方应按照合同约定支付违约金，并承担相应的赔偿责任。b.乙方原因导致的违约责任：乙方应按照合同约定支付违约金，并承担相应的赔偿责任。c.第三方原因导致的违约责任：第三方应按照合同约定承担相应的责任，甲方和乙方可根据实际情况协商确定各自的责任。3.违约责任示例：a.甲方未按时支付工程款项，导致乙方工程进度延误，甲方应支付每日_______元的违约金，并承担由此造成的损失。b.乙方未按时完成工程进度