2025年度建筑工程施工合同履约保证金管理协议范本

2025年度建筑工程施工合同履约保证金管理协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同履约保证金管理协议甲方：________________乙方：________________鉴于：2.甲方为确保乙方按照施工合同约定履行义务，要求乙方提供履约保证金。3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就履约保证金的管理事宜达成如下协议：第一条保证金金额及缴纳1.乙方应向甲方缴纳履约保证金人民币__元整（大写：_______元整）。2.保证金缴纳方式：__（现金、银行转账等）。3.保证金缴纳时间：__年__月__日前。第二条保证金退还1.乙方在项目完工验收合格、工程质量合格且不存在拖欠工程款的情况下，甲方应在收到乙方提交的申请之日起__个工作日内无息退还保证金。2.乙方在项目完工验收合格、工程质量合格且不存在拖欠工程款的情况下，甲方应在收到乙方提交的申请之日起__个工作日内无息退还保证金。（1）乙方未按施工合同约定完成施工任务；（2）乙方未按施工合同约定质量要求完成施工；（3）乙方违反施工合同约定，给甲方造成损失；（4）乙方存在其他违反施工合同约定行为。第三条保证金的管理1.甲方应设立专户存储保证金，保证金的存储银行、账号等信息由双方在签订本协议时约定。2.保证金存储期间，甲方有权按照中国人民银行规定的同期存款利率计付利息，利息归乙方所有。3.保证金存储期间，甲方应定期对保证金进行核对，确保保证金安全。第四条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条其他1.本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。3.本协议的修改、补充和终止，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表人（签字）：________________代表人（签字）：________________签订日期：__年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本协议中“第三方”是指除甲方、乙方以外的，在甲方、乙方履行本协议过程中提供中介、担保、咨询服务等服务的自然人、法人或其他组织。（1）中介方：指在甲方、乙方之间提供信息沟通、合同签订等中介服务的第三方。（2）担保方：指为本协议提供担保服务的第三方。（3）咨询服务方：指为甲方、乙方提供咨询服务，协助双方履行本协议的第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行本协议过程中，因其自身原因导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额如下：（1）中介方：中介方对甲方、乙方因中介服务造成的损失，承担不超过中介服务费20%的赔偿责任。（2）担保方：担保方对本协议约定的保证金退还、退还利息等事项，承担100%的担保责任。（3）咨询服务方：咨询服务方对甲方、乙方因咨询服务造成的损失，承担不超过咨询服务费30%的赔偿责任。三、第三方责任划分1.甲方、乙方与第三方之间的责任划分如下：（1）中介方：中介方仅负责提供信息沟通、合同签订等服务，不承担乙方未按施工合同约定履行义务的责任。（2）担保方：担保方对本协议约定的保证金退还、退还利息等事项，承担100%的担保责任。（3）咨询服务方：咨询服务方仅提供咨询服务，不承担乙方未按施工合同约定履行义务的责任。2.甲方、乙方与第三方之间的权利义务，应按照双方签订的书面协议约定执行。四、第三方介入时的额外条款及说明1.甲方、乙方在履行本协议过程中，如需引入第三方，应提前向对方告知，并取得对方同意。2.甲方、乙方与第三方签订的书面协议，应与本协议的内容相一致，并作为本协议的附件。3.甲方、乙方与第三方签订的书面协议，应由双方签字盖章，并经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字。4.甲方、乙方与第三方签订的书面协议，自双方签字盖章之日起生效。5.甲方、乙方与第三方签订的书面协议，如与本协议发生冲突，以本协议为准。五、第三方介入时的保证金管理1.保证金的管理仍按照本协议第三条的规定执行。2.第三方介入后，保证金的管理权限由甲方、乙方协商确定。3.甲方、乙方与第三方应共同制定保证金管理的具体措施，并报相关部门备案。六、第三方介入时的争议解决1.甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.甲方、乙方与第三方之间的争议，应独立于本协议争议解决机制。七、其他1.本协议的修改、补充和终止，均应以书面形式作出，并经甲方、乙方、第三方签字盖章后生效。2.本协议未尽事宜，由甲方、乙方、第三方另行协商解决。3.本协议的签订、履行、解释和争议解决，适用中华人民共和国法律。4.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__年。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________第三方（盖章）：________________代表人（签字）：________________代表人（签字）：________________代表人（签字）：________________签订日期：__年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同：详细列明甲方、乙方之间签订的建筑工程施工合同的主要内容，包括但不限于工程名称、施工范围、工期、质量标准、价款、付款方式等。2.保证金缴纳凭证：证明乙方已向甲方缴纳保证金的银行转账凭证或现金收据。3.保证金退还申请：乙方填写并提交的保证金退还申请，应包含退还原因、金额、时间等详细信息。4.工程质量验收报告：由第三方检测机构出具的工程质量验收报告，证明工程已按合同约定完成，且质量合格。5.工程款支付凭证：证明甲方已支付给乙方的工程款的银行转账凭证或现金收据。6.第三方服务协议：甲方、乙方与第三方签订的任何服务协议，包括但不限于中介服务协议、担保协议、咨询服务协议等。7.争议解决协议：涉及争议解决的任何书面协议，包括但不限于调解协议、仲裁协议等。8.其他相关文件：与本协议履行相关的其他文件，如变更通知、补充协议等。说明要求：所有附件应真实有效，并由提供方加盖公章或签字确认。附件内容应与主合同内容相一致，不得有冲突。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按施工合同约定完成施工任务：责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方未按期完成工程，导致甲方无法按计划投入使用，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.乙方未按施工合同约定质量要求完成施工：责任认定：乙方应承担违约责任，修复不合格工程，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方施工的工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合合同约定的质量标准。3.乙方违反施工合同约定，给甲方造成损失：责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方违反合同约定，导致工程发生安全事故，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。4.甲方未按施工合同约定支付工程款：责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并赔偿因此造成的损失。5.第三方未按协议约定履行责任：责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的直接经济损