天花吊顶工程合同全新修订版

天花吊顶工程合同全新修订版合同编号：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方委托乙方进行天花吊顶工程的施工，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：甲方委托乙方进行天花吊顶工程的施工，包括但不限于材料供应、施工、验收等。第二条工程期限2.1本工程合同工期为______天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2如因不可抗力等因素导致工期延误，经双方协商一致，可对工期进行合理调整。第三条工程价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应按照甲方提供的工程量清单进行报价，报价应包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。3.3工程价格一次性包死，除合同约定的调整因素外，不再调整。第四条工程款的支付4.1甲方应在合同签订后____个工作日内支付工程预付款，金额为合同总价款的____%。4.2乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付工程进度款，金额为合同总价款的____%。4.3工程验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。第五条工程质量及验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照合同约定进行施工。5.2工程验收标准按照国家及地方相关规定执行。5.3甲方应在工程完工后____个工作日内组织验收，验收合格后办理工程结算。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。6.2乙方未按照约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款结清之日起失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话等信息准确无误，以明确合同责任主体。2.工程概况：详细描述工程名称、地点和内容，避免因描述不清导致的争议。3.工程期限：约定合理的工期，并考虑不可抗力等因素可能导致工期延误的情况。4.工程价格：明确工程总价及支付方式，确保甲乙双方对工程款项有清晰的认识。5.工程质量及验收：约定工程质量标准及验收流程，保障双方合法权益。6.违约责任：明确双方违约责任，包括违约金计算方式等。7.争议解决：约定争议解决方式，确保合同争议能够得到妥善处理。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，双方应通过友好协商，寻求解决问题的方法。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼，依法维护自身权益。关键词语的法律名词解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就某项事务达成一致意见的法律行为。2.委托方：指在本合同中委托乙方进行天花吊顶工程施工的一方。3.承包方：指在本合同中承担天花吊顶工程施工任务的一方。4.工程预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款项，用于乙方开展工程前期工作。5.工程进度款：指乙方完成合同约定的工程量后，甲方按照约定支付给乙方的部分工程款项。6.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应承担的民事责任。7.不可抗力：指无法预见、无法克服且对当事人履行合同造成重大影响的客观情况。8.法律诉讼：指合同当事人因履行合同发生争议，向人民法院提起诉讼，请求法院依法作出判决的行为。特殊场合及补充条款：1.场合：甲方为商业空间进行天花吊顶施工，对噪音控制有严格要求。补充条款：为了不影响甲方正常的商业活动，乙方在施工期间应采取措施降低噪音，如使用低噪音设备，并在非营业时间进行噪音较大的施工工作。2.场合：甲方为学校或医院进行天花吊顶施工，对空气质量有特殊要求。补充条款：乙方在施工过程中应使用环保材料，确保施工过程中的空气质量符合国家相关标准，避免对学校师生的健康造成影响。3.场合：甲方为家中老人或小孩居住的空间进行天花吊顶施工，对施工安全有特别关注。补充条款：乙方在施工期间应采取必要的安全措施，确保施工现场的秩序和安全，防止意外伤害发生，并特别注意不要影响老人和小孩的正常生活。4.场合：甲方希望乙方提供长期的售后服务。补充条款：乙方应在合同中承诺提供一定期限的售后服务，包括但不限于质量保证期内的免费维修服务，以及定期回访检查。合同所需附件列表：1.工程量清单：详细列出施工项目的工程量，作为乙方报价和甲方支付的依据。2.材料清单：列出所需材料的品牌、型号、规格及数量，确保材料符合甲方要求。3.设计图纸：包括天花吊顶的设计图纸及相关施工细节，作为施工的依据。4.施工方案：乙方提供的施工方案，包括施工流程、施工方法、安全措施等。5.质量验收标准：列出施工完成后质量验收的具体标准，确保工程质量。6.支付计划表：详细列出各阶段工程款的支