2025年度大型公共设施建筑工程承包合同违约责任及应急处理

2025年度大型公共设施建筑工程承包合同违约责任及应急处理本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需建设_______（设施名称）项目，乙方具备相应的施工资质，双方经友好协商，就本工程项目的承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程投资：_______6.工程建设工期：_______二、承包方式及价款1.承包方式：_______2.承包价款：_______3.付款方式：_______三、违约责任及应急处理1.甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。（2）因甲方原因导致工程停工，每停工一天，应向乙方支付_______元违约金。（3）因甲方原因导致工程材料、设备供应不足，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。（4）因甲方原因导致工程验收不合格，甲方应承担全部返工费用。2.乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。（2）因乙方原因导致工程停工，每停工一天，应向甲方支付_______元违约金。（3）因乙方原因导致工程材料、设备供应不足，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。（4）因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应承担全部返工费用。3.应急处理：（1）在工程实施过程中，如遇不可抗力因素导致工程停工，双方应协商解决，并按照国家相关政策规定处理。（2）在工程实施过程中，如遇安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按照国家相关法律法规进行处理。（3）在工程实施过程中，如遇质量问题，双方应协商解决，并按照国家相关法律法规进行处理。四、其他约定1.双方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行工程建设。2.双方应遵守诚实信用原则，履行合同约定的义务。3.双方在合同履行过程中，如遇争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________签订日期：_______六、附件1.工程设计图纸2.工程施工图纸3.工程预算书4.其他相关资料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入工程项目的咨询、监理、检测、材料供应、设备租赁等服务的独立法人或其他组织。2.第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，限于其提供的专业服务范围，且责任限额不超过其合同金额的_______%。2.若第三方在履行其职责过程中，因其自身原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。3.甲方或乙方因第三方原因遭受损失的，有权向第三方追偿，第三方应承担相应的赔偿责任。三、第三方介入的审批与监督1.甲方或乙方需引入第三方时，应提前_______个工作日书面通知对方，并经对方同意后方可引入。2.第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的履约情况，确保其服务质量符合合同要求。四、第三方与甲乙方的责任划分1.第三方在本合同项下的责任，仅限于其提供的服务内容，甲方和乙方对第三方的服务承担连带责任。2.甲方和乙方在第三方介入后，应就第三方的服务内容、质量、进度等方面达成一致意见，并由第三方出具相应的服务报告。3.第三方在履行其职责过程中，如因自身原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。五、第三方变更与替换1.甲方或乙方如需更换第三方，应提前_______个工作日书面通知对方，并经对方同意后方可更换。2.第三方更换后，原有合同条款继续有效，新第三方应按照原合同约定履行其职责。六、第三方介入的费用承担1.第三方的服务费用，按合同约定由甲乙双方承担，具体费用分摊比例由甲乙双方协商确定。2.第三方介入后，如因第三方原因导致工程成本增加，增加部分由第三方承担。七、第三方介入的合同签订1.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。2.第三方服务合同应与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应予以遵守。八、第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中，如甲乙双方与第三方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、第三方介入的终止1.如第三方因自身原因无法继续履行职责，甲乙双方应协商决定是否更换第三方。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定结算剩余款项，并办理相关手续。3.第三方介入终止后，甲乙双方仍需按照本合同约定履行各自的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸要求：图纸应包含项目总体布局、结构设计、设备选型、施工工艺等详细内容，符合国家相关设计规范。说明：设计图纸是施工的重要依据，必须准确无误。2.工程施工图纸要求：施工图纸应详细说明施工过程中的各项技术要求、施工顺序、施工方法等，确保施工质量。说明：施工图纸是施工过程中的直接指导文件，必须严格按照图纸施工。3.工程预算书要求：预算书应详细列出工程各项费用，包括直接费用、间接费用、利润等，确保预算的合理性和准确性。说明：预算书是工程资金管理的重要依据，必须真实反映工程成本。4.工程施工合同要求：合同应明确甲乙双方的权利义务，包括工程范围、工期、质量要求、付款方式等。说明：施工合同是甲乙双方合作的基础，必须明确双方责任。5.第三方服务合同要求：合同应详细说明第三方服务的范围、质量标准、费用等，确保第三方服务的合规性。说明：第三方服务合同是第三方介入工程的重要依据，必须明确第三方的责任。6.工程进度计划要求：计划应详细列出工程各个阶段的施工内容、时间节点、责任人等，确保工程按计划推进。说明：进度计划是工程管理的重要工具，必须严格执行。7.工程质量验收报告要求：报告应详细记录工程质量验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：质量验收报告是确保工程质量的重要文件，必须真实反映工程实际情况。8.工程变更通知单要求：通知单应详细说明工程变更的原因、内容、影响等，确保变更的合理性和合法性。说明：工程变更通知单是处理工程变更的重要文件，必须经甲乙双方共同确认。9.工程竣工报告要求：报告应详细记录工程竣工情况，包括竣工时间、竣工质量、竣工验收等。说明：竣工报告是工程完成的标志，必须真实反映工程实际情况。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程款。责任认定：每延误一天，甲方应向乙方支付_______元违约金。示例：若甲方应于2023年4月1日支付工程款，但实际支付时间为2023年4月10日，则甲方需支付9天的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成工程。责任认定：每延误一天，乙方应向甲方支付_______元违约金。示例：若合同约定工期为2023年4月1日至2023年6月30日，但实际完成时间为2023年7月10日，则乙方需支付40天的违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：提供的服务不符合合同约定。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。