2025年度特色小镇夜景照明建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度特色小镇夜景照明建设合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟对特色小镇进行夜景照明建设，乙方愿意承担该项目的建设任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度特色小镇夜景照明建设2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.项目内容：____________________二、合同标的1.乙方负责完成甲方指定的特色小镇夜景照明建设任务，包括但不限于设计、施工、调试、验收等。2.乙方应按照甲方要求，确保夜景照明工程的质量、安全、环保、节能等。三、合同工期1.本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。2.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按时交付。四、合同价款1.本合同总价款为人民币____元整（大写：____元整）。2.甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。3.乙方在完成工程进度达到合同约定节点后，甲方应在____个工作日内支付相应款项。4.工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余款项。五、质量保证1.乙方应按照国家相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量。2.乙方对工程的质量承担连带责任，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件进行返工、修复，直至达到合格标准。3.乙方应提供工程保修服务，保修期为____年。六、安全环保1.乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律法规，确保施工安全、环保。2.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成污染。七、知识产权1.乙方在项目实施过程中形成的知识产权归乙方所有。2.甲方有权在项目完成后使用乙方提供的夜景照明设计方案、技术资料等。八、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程进度，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。2.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付____%的滞纳金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、保险公司、担保公司、融资机构等。二、第三方介入的目的和范围1.第三方介入的目的在于提高项目的效率、保证工程的质量、降低风险、提供专业服务或融资支持等。设计、施工、监理、咨询等技术服务；保险、担保、融资等金融支持；材料采购、设备租赁等物资保障；法规、政策咨询等外部支持。三、第三方责任限额1.第三方在介入本项目时，应明确其责任范围和责任限额。2.第三方的责任限额应在合同中明确约定，具体如下：设计单位：对于设计失误导致的工程质量问题，其责任限额为设计合同金额的____%；施工单位：对于施工过程中由于施工质量造成的损失，其责任限额为施工合同金额的____%；监理单位：对于监理过程中未及时发现和纠正的问题，其责任限额为监理合同金额的____%；保险公司：根据保险合同的约定，对因保险事故导致的损失承担赔偿责任；担保公司：在担保合同约定的范围内承担担保责任；融资机构：根据融资合同约定，提供融资支持并承担相应的风险。四、第三方责任划分1.第三方在介入本项目时，应明确其与甲乙双方的责任划分。2.第三方责任划分如下：第三方在履行其合同义务过程中，若因自身原因导致项目出现质量问题或延误工期，应由第三方自行承担责任；若因第三方原因导致项目出现质量问题或延误工期，给甲方造成损失的，甲方有权要求第三方赔偿；若因第三方原因导致项目出现安全问题，造成人员伤亡或财产损失的，第三方应承担相应的法律责任。五、第三方介入的程序1.甲方和乙方在决定引入第三方前，应进行充分的调研和评估，确保第三方具备相应的资质和能力。2.甲方和乙方应与第三方签订相应的合同，明确各方的权利和义务。4.甲方和乙方应要求第三方提供必要的资质证明和业绩证明。六、第三方变更和解除1.第三方在介入项目过程中，如需变更或解除合同，应提前____个工作日通知甲方和乙方，并取得双方同意。2.第三方变更或解除合同后，甲方和乙方应根据实际情况调整相关合同条款，并确保项目的顺利进行。七、第三方保密1.第三方在介入项目过程中，应遵守国家有关保密法律法规，对甲方和乙方提供的项目信息负有保密义务。2.第三方违反保密义务，泄露项目信息给第三方，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的法律责任。八、第三方争议解决1.第三方在介入项目过程中，若与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本部分内容为对原合同条款的补充和修正，与原合同具有同等法律效力。2.本部分内容未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场需求、投资回报、风险评估等内容。说明：作为项目启动的依据，用于评估项目的可行性和经济合理性。2.设计方案及图纸要求：包含夜景照明设计方案、电气图纸、结构图纸、设备清单等。说明：设计方案及图纸是工程实施的依据，需确保符合国家相关标准和规范。3.施工组织设计要求：详细说明施工方案、施工进度、施工安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是施工过程中指导施工的重要文件。4.材料设备清单要求：列出所需材料的品牌、规格、数量、质量标准等。说明：材料设备清单是保证工程质量的重要依据。5.造价预算要求：详细列出工程造价构成，包括材料费、人工费、机械费、管理费等。说明：造价预算是合同价款确定的依据。6.合同要求：包括本合同及附件，明确甲乙双方的权利和义务。说明：合同是甲乙双方合作的法律依据。7.验收报告要求：详细记录工程验收过程、验收结果、验收时间等。说明：验收报告是工程验收合格的证明。8.保修证书要求：明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修证书是工程保修的凭证。9.支付凭证要求：包括预付款、进度款、结算款等支付凭证。说明：支付凭证是证明支付款项的依据。10.争议解决文件要求：包括争议解决过程中的协议、判决书、仲裁裁决书等。说明：争议解决文件是解决争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按时支付款项：甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金为每日____%；未按时验收工程：甲方应在收到乙方通知后____个工作日内进行验收，逾期未验收的，视为验收合格；甲方违反保密义务：甲方应承担相应的法律责任。2.乙方违约行为及责任认定：未按时完成工程：乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日____%；工程质量不合格：乙方应无条件返工、修复，直至达到合格标准；乙方违反保密义务：乙方应承担相应的法律责任。3.第三方违约行为及责任认定：设计单位：设计失误导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任；施工单位：施工质量不合格，应承担相应的赔偿责任；监理单位：未及时发现和纠正