施工三方协议7篇

施工三方协议7篇篇1甲方（发包方）：_________，位置：_________，联系方式：_________。乙方（承包方）：_________，位置：_________，联系方式：_________。丙方（监理方）：_________，位置：_________，联系方式：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方位于_________的施工项目，丙方作为监理方对施工过程进行监督管理的相关事宜，达成如下协议：一、项目概况与施工内容1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.施工内容：_________二、工期与进度1.工期要求：乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保在约定时间内完成施工任务。2.进度计划：乙方需按照甲方要求的进度计划施工，确保施工进度与计划一致。如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商。三、质量与验收1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。2.验收标准：施工完成后，乙方需提交验收申请，甲方和丙方将对施工质量进行验收。验收标准应包括但不限于以下几点：a)施工图纸和技术要求的符合性。b)施工质量的合格率。c)施工安全的符合性。d)文明施工的符合性。3.验收程序：甲方和丙方将在收到乙方的验收申请后尽快安排验收工作。验收时，乙方需提交相关施工记录、材料检验报告等资料。甲方和丙方将对施工现场进行实地检查，并对照验收标准进行评价。4.整改要求：对于验收中发现的问题，乙方需按照甲方和丙方提出的整改意见进行整改，并重新提交验收申请。四、安全与文明施工1.乙方应严格遵守施工现场的安全操作规程，确保施工过程中的安全。同时，乙方需负责施工现场的文明施工管理工作，确保施工现场整洁、有序。2.处罚措施：对于违反安全或文明施工规定的乙方人员，甲方和丙方有权对其进行处罚，并责令其改正。情节严重的，甲方和丙方有权终止合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。五、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程的合同价款为人民币_________元整（¥_________），具体金额根据施工图纸和技术要求确定。乙方需确保该价款已包含完成本工程所需的所有费用。2.支付方式：甲方将按照施工进度和验收结果向乙方支付款项。具体支付方式如下：a)工程开工前，甲方将向乙方支付合同价款的30%作为预付款。b)工程完成并提交验收申请后，甲方将组织验收工作。验收合格后，甲方将支付合同价款的60%。c)工程竣工验收并移交甲方后，甲方将支付合同价款的10%。3.结算方式：工程结算时，乙方需提交完整的施工记录、材料检验报告等资料。甲方和丙方将对施工过程中的变更、签证等进行审核。最终结算金额以甲方和丙方审核确认后的金额为准。六、违约责任与赔偿损失1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方违约行为的严重程度确定。2.赔偿损失：如一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿因此给另一方造成的全部损失。损失包括但不限于直接损失和间接损失。七、争议解决与管辖法院1.争议解决方式：如甲、乙、丙三方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。如一方提起诉讼的，应在该法院进行审理。但如涉及重大争议或重大损失的案件，经甲、乙、丙三方协商同意后，可另行指定管辖法院。篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（第三方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方与乙方签订施工合同所涉及的具体事务，与丙方达成如下协议：一、协议目的明确甲、乙、丙三方的权利与义务，规范施工过程中的各方行为，保障项目的顺利进行，并共同维护各方的合法权益。二、工程概况项目名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________三、甲方的权利与义务1.按时支付工程款，确保施工进度。2.提供施工所需的基础资料及条件。3.对乙方的施工质量、进度进行监督。4.与丙方共同协调处理涉及丙方的相关事务。四、乙方的权利与义务1.按照合同约定完成施工任务。2.保证施工质量符合相关标准。3.按期提交竣工资料及验收申请。4.承担施工过程中发生的自身风险。五、丙方的权利与义务1.负责施工过程中涉及的第三方事务协调。2.提供必要的支持与配合，确保施工进度。3.对涉及丙方的工程变更、验收等事项进行确认。4.遵守协议内容，维护协议的履行。六、工程进度与验收1.乙方应按照合同约定的工程进度进行施工。2.甲方和丙方有权对施工进度进行监督。3.工程竣工后，乙方应提交验收申请及相关资料。4.验收合格后，工程移交甲方使用。七、工程款项支付1.工程款项支付方式及期限按照甲方与乙方签订的施工合同约定执行。2.涉及丙方的款项支付，需经甲方、乙方和丙方共同确认。八、违约责任1.甲方、乙方和丙方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。2.违约责任的承担方式及赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。九、其他事项约定1.本协议自三方签字盖章之日起生效。2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由三方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________丙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇3甲方：_________，以下简称甲方乙方：_________，以下简称乙方丙方：_________，以下简称丙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担丙方建设工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、施工范围及要求1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。具体施工范围包括：_________。2.乙方需确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的要求，严格遵守安全施工规范，确保施工期间的安全。3.乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。三、合同价款及支付方式1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该价款已包括工程所需的所有费用，甲方无需再支付其他费用。2.乙方在合同签订后，需向甲方提供正式发票，甲方在收到发票后，将合同价款一次性支付至乙方指定账户。3.如因乙方原因造成工程返工或变更，需重新协商合同价款，并签订补充协议。四、施工工期及要求1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。具体施工工期以甲方书面通知为准。2.乙方需确保施工期间的安全与稳定，如因乙方原因造成工程停工或延期，乙方需承担相应的违约责任。3.甲方有权对施工进度进行监督与检查，如施工进度不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。五、质量保证及售后维修服务1.乙方需确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的要求，如因乙方施工质量问题导致工程返工或重新施工，乙方需承担相应的费用。2.甲方在验收过程中发现质量问题或存在安全隐患的，有权要求乙方进行整改或解除合同。3.乙方需为工程提供一年的售后维修服务，如工程在保修期内出现质量问题或存在安全隐患的，乙方需负责免费维修。保修期自工程竣工验收之日起开始计算。六、争议解决及法律适用1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。甲、乙、丙三方应遵守相关法律法规规定。2.如甲、乙、丙三方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。七、其他约定事项1.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自三方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由甲、乙、丙三方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.甲方和丙方在本协议中承担的责任和义务不因双方建设工程施工合同的变更而受影响。乙方在本协议中承担的责任和义务不因甲方和丙方建设工程施工合同的变更而受影响。4.本协议的执行过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续履行的，甲、乙、丙三方应友好协商解决方案。如需终止协议的，应签订书面终止协议并办理相关结算事宜。5.甲方和丙方在本协议执行过程中如需向第三方转让权利或义务的，应事先书面通知乙方并取得乙方的同意后方可进行转让。未经乙方的同意擅自转让权利或义务的视为违约行为并承担相应的违约责任。本协议执行过程中如需向第三方转让权利或义务的应事先书面通知对方并取得对方的同意后方可进行转让。未经对方的同意擅自转让权利或义务的视为违约行为并承担相应的违约责任。6.本协议执行过程中如需变更结算方式或结算价的应按以下步骤进行协商并签订书面补充协议：首先由甲方和丙方协商并取得一致意见后提出书面申请。然后报请乙方审核并取得乙方的同意。最后由甲、乙、丙三方共同签订书面补充协议并办理相关结算事宜。未经协商一致的不得擅自变更结算方式或结算价否则视为违约行为并承担相应的违约责任。本协议执行过程中如需变更结算方式或结算价的应按以下步骤进行协商并签订书面补充协议：首先由甲方和丙方协商并取得一致意见后提出书面申请。然后报请乙方审核并取得乙方的同意。最后由甲、乙、丙三方共同签订书面补充协议并办理相关结算事宜。未经协商一致的不得擅自变更结算方式或结算价否则视为违约行为并承担相应的违约责任。篇4协议编号：_________协议名称：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________丙方（监理方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担工程任务，丙方承担监理任务，共同达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________5.工程期限：_________二、甲方权利义务1.甲方应当及时向乙方和丙方提供工程所需的设计图纸、技术要求等相关资料。2.甲方应当确保施工现场的供电、供水、交通等条件，为乙方和丙方的工作提供便利。3.甲方应当按时向乙方支付工程进度款，确保工程的顺利进行。4.甲方应当积极配合丙方的监理工作，确保监理工作的有效实施。5.甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并提出合理的建议和要求。三、乙方权利义务1.乙方应当具备相应的施工资质和专业技术能力，按照设计图纸和技术要求完成施工任务。2.乙方应当制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。确保施工进度符合计划要求。3.乙方应当对施工人员进行安全教育和培训，确保施工过程中的安全。4.乙方应当积极配合丙方的监理工作，按照监理要求进行调整和改进。5.乙方有权向甲方提出合理的建议和要求，确保施工任务的顺利完成。四、丙方权利义务1.丙方应当具备相应的监理资质和专业技术能力，按照相关法律法规和甲方要求进行监理工作。2.丙方应当制定详细的监理计划，并报甲方备案。确保监理工作有序进行。3.丙方应当对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出合理的建议和要求。4.丙方应当及时向甲方报告工程进展情况和存在的问题。确保甲方对工程的全面掌握。5.丙方有权向乙方提出合理的建议和要求，确保施工质量的提升。五、违约责任及争议解决1.甲方、乙方和丙方应当全面履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.因履行合同发生争议时，三方应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决过程中，各方应积极配合，提供必要的资料和协助。确保争议能够尽快得到解决。六、其他约定事项1.本协议未尽事宜，由三方协商补充。协商补充的内容与本协议具有同等法律效力。2.本协议自三方签字盖章之日起生效。协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中，如遇到不可抗力因素导致协议无法继续履行的，三方应及时协商解决方案。协商不成的，可依法解除本协议。但解除协议前，应确保已经完成的施工任务符合质量要求，并妥善解决已支付的费用和未完成的施工任务等问题。篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________丙方（监理方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行_________工程的建设施工，并由丙方进行全程监理一事，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________6.合同价款：_________二、甲方责任1.甲方负责办理与工程建设相关的合法手续，并承担相关费用。2.甲方负责提供工程所需的水源、电源等基础设施，并承担相关费用。3.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合约定标准。4.甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保工程顺利进行。5.甲方应积极配合丙方进行工程监理，确保工程质量得到有效控制。三、乙方责任1.乙方应按时进场施工，确保工程按时完成。2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合约定标准。3.乙方应积极配合丙方进行工程监理，确保工程质量得到有效控制。4.乙方应按时向甲方提交工程进展报告，确保甲方了解工程进展情况。5.乙方应妥善保护甲方提供的设备和材料，确保设备和材料的安全使用。四、丙方责任1.丙方应按时进场进行工程监理，确保工程质量得到有效控制。2.丙方应严格按照《建设工程质量管理条例》等法律法规的要求进行工程监理，确保工程质量符合约定标准。3.丙方应及时向甲方提交工程质量评估报告，确保甲方了解工程质量情况。4.丙方应积极配合乙方进行工程施工，确保工程顺利进行。5.丙方应妥善保护甲方的利益和机密，确保甲方的合法权益不受损害。五、违约责任1.如果甲方未按时支付工程进度款或未提供必要的基础设施支持，导致乙方无法按时进场施工或无法完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。2.如果乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任。同时，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。3.如果丙方未按时完成工程监理任务或未尽到应有的监理职责，导致工程质量不符合约定标准或发生安全事故等严重后果，丙方应承担相应的违约责任。同时，丙方应承担因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决方式1.本协议在履行过程中如发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，各方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。2.在诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由败诉方承担。同时，胜诉方有权要求败诉方赔偿因此造成的损失和费用。3.本协议的管辖法院为_________人民法院。在诉讼过程中，各方应尊重法院的判决结果并履行相应的义务。如有违反判决结果的行为发生，将依法承担相应的法律责任。七、其他事项1.本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。协议生效后任何一方不得擅自变更或解除本协议的内容。如需变更或解除本协议需经甲、乙、丙三方协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议的复印件和扫描件具有同等法律效力。如有需要可以提供复印件或扫描件给相关方使用。篇6协议编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________丙方（设计单位）：_________鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备施工能力，丙方具备设计能力，三方经过友好协商，达成以下协议：一、协议背景1.甲方拥有建设工程的权利，并希望通过本次施工完成工程建设。2.乙方具备施工能力，并愿意按照甲方的要求完成施工任务。3.丙方具备设计能力，并愿意为甲方提供设计方案和技术支持。二、协议目的通过本次施工，三方希望实现以下目的：1.甲方能够顺利完成工程建设，达到预期效果。2.乙方能够展示施工能力，提升业界口碑。3.丙方能够发挥设计能力，为甲方提供优质的服务。三、协议内容1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程质量：_________5.工程期限：_________6.工程价款：_________7.付款方式：_________8.违约责任：_________9.其他约定：_________四、具体条款1.甲方权利与义务甲方有权要求乙方和丙方按照协议内容完成施工和设计任务。甲方有义务按照协议约定的付款方式支付工程价款。甲方有义务提供施工所需的场地、材料、设备等相关支持。甲方有义务在施工期间协调各方的工作，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务乙方有权要求甲方按照协议约定的付款方式支付工程价款。乙方有义务按照协议内容完成施工任务，并达到甲方预期效果。乙方有义务在施工期间遵守相关规定，确保施工安全和环保。乙方有义务提供施工所需的材料、设备等相关支持。3.丙方权利与义务丙方有权要求甲方按照协议约定的付款方式支付设计费用。丙方有义务为甲方提供设计方案和技术支持，确保设计符合甲方需求。丙方有义务在设计过程中遵守相关规定，确保设计安全和环保。丙方有义务提供设计所需的材料、设备等相关支持。五、违约责任1.甲方如未按照协议约定的付款方式支付工程价款，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按照协议内容完成施工任务，需承担相应的违约责任。3.丙方如未按照协议约定的付款方式支付设计费用，需承担相应的违约责任。同时，丙方如设计不符合甲方需求，也需承担相应的违约责任。六、其他约定1.本协议自三方签字盖章之日起生效。2.本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由三方协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。但不影响本协议其他部分的履行。4.本协议的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要解释，甲方有权进行解释和说明。同时，甲方也有权修改本协议中的任何条款，但修改后的条款应以书面形式通知乙方和丙方，并得到乙方的同意和认可。本协议自三方签字盖章之日起生效，具有法律效力，请三方认真遵守。在协议执行过程中，如遇任何问题或争议，应及时协商解决。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。但无论如何，都不影响本协议其他部分的履行。篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________丙方（监理方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工及相关服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程结构：_________二、工期要求1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：因人力不可抗拒的因素而延误工期。因重大设计变更或甲方提出变更设计、增减工程内容。因验收规范变更或提高工程质量、档次。因甲方原因不能按时提供图纸或不能按时交付工程。因乙方原因不能按时开工或不能按时交付工程。因丙方原因不能按时提供监理服务或不能按时完成监理任务。三、工程质量及验收标准1.工程质量：优良。乙方应建立健全质量保证体系，切实做好质量自控，确保工程质量达到优良标准。丙方应做好质量监控，确保工程质量符合要求。2.验收标准：按照《建筑工程质量验收规范》及其他相关标准进行验收。验收时，应确保工程各项指标均达到优良标准。丙方应做好验收工作，确保验收结果准确、公正。四、工程造价及支付方式1.工程造价：_________元。本造价为固定价格，包含人工、材料、机械等费用。乙方应确保工程造价合理，并提供详细的造价清单。丙