2025年度建筑安装工程分包合同施工合同争议解决协议

2025年度建筑安装工程分包合同施工合同争议解决协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________乙方（分包方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________一、工程概况1.1项目名称：____________________________1.2项目地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程合同造价：_________________________二、工程分包2.1乙方同意按照甲方的要求，承担项目中的建筑安装工程分包施工。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、施工组织设计和工程量清单进行施工。2.3乙方应确保工程质量、进度和安全生产，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行。2.4乙方应遵守施工现场管理制度，接受甲方和监理单位的监督检查。三、工程款支付3.1工程款支付方式：_________________________3.2工程款支付节点：_________________________3.3甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请和相关证明材料后，按照约定时间支付工程款。3.4乙方应按照合同约定，提供工程款支付申请和相关证明材料。四、工期及进度4.1工程工期：____________________________4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。4.3乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完工。五、工程质量5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸和技术规范进行施工。5.2乙方应确保工程质量符合设计要求，达到国家规定的质量标准。5.3乙方应积极配合甲方和监理单位对工程质量进行监督检查。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准，加强施工现场安全管理。6.2乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产。6.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工方）签字（或盖章）：____________________________乙方（分包方）签字（或盖章）：____________________________签订日期：____________________________第二部分：施工合同争议解决协议一、争议解决方式1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。二、诉讼管辖2.1双方同意，因本合同发生的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。三、保密条款3.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。四、合同解除（1）一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失；（2）一方破产、解散、被吊销营业执照或被撤销法人资格；（3）法律法规规定的其他情况。五、合同生效及终止5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2合同期限为____________________________，自合同生效之日起计算。5.3合同期满或双方协商一致解除合同后，本合同终止。六、其他6.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工方）签字（或盖章）：____________________________乙方（分包方）签字（或盖章）：____________________________签订日期：____________________________第三部分：附件1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、仲裁机构等，其在合同中的作用和责任由本部分规定。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙双方或任何一方根据合同约定或法律法规的要求，邀请或接受第三方参与合同执行、争议解决或相关事务的处理。二、第三方介入的条件与程序2.1条件：（1）合同履行过程中，甲乙双方或任何一方认为需要第三方介入的情况；（2）法律法规或合同约定需要第三方介入的情况。2.2程序：（1）甲乙双方或任何一方提出第三方介入的请求，应向其他方提出书面申请；（2）其他方应在收到申请之日起____日内给予答复，同意第三方介入的，应书面通知各方；（3）各方同意第三方介入后，应与第三方签订相应的协议或委托书。三、第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订本合同时约定，并在第三方介入协议中明确。3.2第三方的责任限额包括但不限于：（1）因第三方自身原因导致的合同履行延迟；（2）第三方在执行合同过程中造成的财产损失；（3）第三方在执行合同过程中造成的第三者人身伤害。3.3第三方的责任限额以人民币____元为限。四、第三方的权利与义务4.1第三方的权利：（1）根据合同约定或法律法规的要求，对合同履行情况进行监督和检查；（2）根据合同约定或法律法规的要求，对合同履行过程中出现的争议进行调解或仲裁；（3）根据合同约定或法律法规的要求，对合同履行过程中出现的问题提出建议或解决方案。4.2第三方的义务：（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）客观、公正地履行职责；（3）保守合同双方的商业秘密；（4）在合同约定的责任限额内承担相应的责任。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任；（2）第三方在合同履行过程中的行为，不代表甲乙任何一方。5.2第三方与合同履行相关的各方：（1）第三方与甲乙双方、供应商、分包商等合同履行相关的各方，应按照合同约定和法律法规的要求，共同确保合同履行；（2）第三方在执行合同过程中，应与其他各方保持沟通和协调，确保合同履行顺利进行。六、第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中，如出现争议，应通过协商解决。6.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本部分是对本合同相关条款的补充和细化，与本合同其他条款具有同等法律效力。7.2本部分未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。甲方（施工方）签字（或盖章）：____________________________乙方（分包方）签字（或盖章）：____________________________签订日期：____________________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：提供完整、准确的施工图纸及技术规范，确保施工过程中的质量及安全。说明：施工图纸及技术规范是施工的重要依据，应包含工程的设计、结构、设备、材料、施工方法等内容。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，确保工程量清单的准确性和完整性。说明：工程量清单是工程款支付的重要依据，应与施工图纸及技术规范相对应。3.施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、施工方案、施工工艺、质量控制措施、安全生产措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工过程的有序、高效和安全。4.甲方提供的材料、设备清单详细要求：列出甲方提供的材料、设备的名称、规格、数量、质量要求等。说明：甲方提供的材料、设备是施工的重要组成部分，应确保其符合质量要求。5.乙方提交的施工进度报告详细要求：定期提交施工进度报告，包括工程进度、质量状况、安全生产状况等。说明：施工进度报告是监督施工过程的重要手段，应确保报告的真实性和准确性。6.乙方提交的工程款支付申请详细要求：根据合同约定的支付节点，提交工程款支付申请，并提供相关证明材料。说明：工程款支付申请是确保工程款及时支付的重要环节，应确保申请的合规性和完整性。7.施工过程中的变更通知单详细要求：在施工过程中，如需变更施工内容、工期、质量标准等，应提交变更通知单。说明：变更通知单是处理施工过程中变更的重要文件，应确保变更的合法性和及时性。8.施工过程中的验收报告详细要求：在工程完工后，提交验收报告，包括工程完成情况、质量状况、验收意见等。说明：验收报告是确认工程质量的重要文件，应确保报告的真实性和准确性。9.施工过程中的安全生产事故报告详细要求：在发生安全生产事故时，及时提交事故报告，包括事故原因、处理措施等。说明：安全生产事故报告是处理安全生产事故的重要文件，应确保报告的及时性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款；乙方未按时完成工程；乙方施工质量不符合约定标准；乙方违反安全生产规定；任何一方违反合同约定的保密条款；任何一方违反合同约定的争议解决条款。2.责任认定标准：甲方未按时支付工程款，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。乙方未按时完成工程，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。乙方施工质量不符合约定标准，应承担违约责任，返工或修复，并赔偿甲方因此造成的损失。乙方违反安全生产规定，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此造成的损失。违反保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。违反争议解决条款，应承担违约责任，支付违约金。3.违约示例：甲方应在工程进度达到80%时支付工程款，但甲方未按时支付，构成违约行为。甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损