广州建设工程施工合同书范本

广州建设工程施工合同书范本合同编号：__________地址：________________________联系电话：____________________法定代表人：__________________地址：________________________联系电话：____________________法定代表人：__________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，双方就甲方委托乙方承建的建设工程项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：________________________4.工程面积：________________________5.工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：________元二、工程期限1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日三、工程质量及标准1.工程质量标准：按照国家及行业相关规范、标准执行。2.工程验收标准：按照国家及行业相关规范、标准执行。四、工程价款1.工程价款支付方式：按进度支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。2.工程价款支付期限：自乙方提交工程进度报告之日起____个工作日内支付。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方应按照约定时间提供施工图纸、施工许可证等相关资料；b.甲方应按照约定时间支付工程价款；c.甲方有权对工程质量进行监督、检查；d.甲方有权根据实际情况对工程进度进行调整。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照约定时间完成工程；b.乙方应确保工程质量符合约定标准；c.乙方应按照约定时间提交工程进度报告；d.乙方应按照甲方要求进行工程变更。六、违约责任1.甲方违约责任：a.甲方未按约定时间提供相关资料，导致工程无法正常进行，甲方应承担乙方因此产生的损失；b.甲方未按约定时间支付工程价款，乙方有权暂停施工，甲方应承担乙方因此产生的损失。2.乙方违约责任：a.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%；b.乙方未确保工程质量，导致工程无法通过验收，乙方应承担修复费用及甲方因此产生的损失。七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利与义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利与义务，避免因职责不清导致的纠纷。2.工程质量标准：合同中应详细列出工程质量标准，以确保工程质量符合国家及行业规范。3.工程价款支付：合同中应明确工程价款的支付方式、支付期限以及逾期支付的违约责任。4.工程期限：合同中应明确工程的开工日期和竣工日期，以及因特殊情况导致的工期调整办法。5.违约责任：合同中应详细约定违约责任，包括未按时提供资料、未按时支付价款、未保证工程质量等情形的违约责任。6.争议解决：合同中应明确约定争议解决方式，如友好协商、诉讼等。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如遇争议，双方应通过友好协商，争取达成一致意见。2.法律途径：如协商不成，双方可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.权利与义务：指合同当事人依据合同约定所享有的权益和承担的责任。2.质量标准：指国家、行业或双方约定的关于产品质量、服务质量的规范和标准。3.违约责任：指合同当事人因违反合同约定的义务所应承担的法律责任。4.争议解决：指合同当事人因履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、诉讼等方式予以解决。5.诉讼：指合同当事人因履行合同发生的争议，向人民法院提起诉讼，请求法院依法作出裁判的行为。6.管辖权：指人民法院对特定案件行使审判权的权限范围。合同当事人应约定有管辖权的人民法院，以解决合同争议。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：工程项目涉及环保要求较高的区域。补充条款：乙方需确保施工过程中符合当地环保法规，如需采取特殊环保措施，双方应协商确定相应费用及实施细节。2.场合：工程项目位于历史文化名城或附近，可能涉及文物保护。补充条款：乙方在施工前应进行文物影响评估，并与文物部门协商，确保施工不影响文物的保护，如有必要，乙方应采取保护措施并承担相关费用。3.场合：工程项目涉及易燃易爆物品或危险作业。补充条款：乙方必须遵守国家关于易燃易爆物品和危险作业的法律法规，制定严格的安全防护措施，并定期进行安全教育和培训。4.场合：工程项目位于自然灾害频发区域。补充条款：乙方需制定应对自然灾害的应急预案，并确保施工人员熟悉应急措施，甲方应提供必要的支持。5.场合：工程项目需要特殊技术或专利技术。补充条款：乙方应保证其使用的技术或专利符合合同要求，且不侵犯他人知识产权，如涉及第三方专利，乙方应负责取得合法授权。合同所需附件列表：1.施工图纸及设计文件。2.工程预算书。3.甲乙双方资质证书复印件。4.工程质量保证书。5.工程安全评估报告。6.环保措施方案及环保部门审批文件。7.文物保护方案及文物部门审批文件。8.应急预案及安全培训记录。9.专利技术使用授权书（如有）。嘿，咱们这个项目啊，因为是环保敏感区，所以咱们得特别留意施工时候的环保措施，得加上一条，确保施工过程中不污染环境，环保部门要求的措施咱们一项都不能少。对了，工程要是涉及到老城区，咱们还得注意文物保护，这事儿也得写在合同里头，确保施工不影响咱们的历史遗产。再比如，工程要是有用到易燃易爆物品或者危险作业，那安全措施就更要上心，咱们得加一条，乙方必须做好安全防护，定期给工人们做做安全培训，毕竟安全无小事。要是工程在自然灾害多发区，那咱们得有个应急预案，以防万一，这事儿也得写在合同里头，乙方得负责制定，甲方