工程招标复习测试题

第页工程招标复习测试题1.0604001110,()。A单位与B单位于2016年10月6日订立了一个买卖合同,A单位应于2017年2月8日交货,B单位应于2017年2月18日付货款。但B单位未按期付款,该笔货款的诉讼时效期间至()期满。A、2018年10月5日B、2018年2月7日C、2019年2月17日D、2018年2月17【正确答案】：C2.0603000810,()。甲、乙两家公司必须指定牵头人,并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的()。A、对外联系工作B、签约、审批工作C、合同谈判工作D、主办、协调工作【正确答案】：D3.B08362502001410,()。工程量清单是招标人按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标人作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以()为依据。A、工程量清单B、实际工程量C、承包方报送的工程量D、合同中的工程量【正确答案】：A4.B12042103000810,()。下列关于建设工程招投标的说法,正确的是()A、在投标有效期内,投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回投标文件C、投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D、投标人之间可以先进行内部竞价,然后再参加投标【正确答案】：B5.0605003610,()。甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,已接受,则该合同()。A、有效B、无效C、担保后有效D、部分无效【正确答案】：A6.B12042102003810,()。公开招标是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告【正确答案】：D7.0602002110,()。甲公司将高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的乙招标代理机构进行。招标公告规定:购买招标文件时间为2017年8月23日上午9时至2017年8月25日下午4时,标前会议时间为2017年8月28日上午9时,投标书递交截止日期为2017年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》的有关规定,开标时间应为()。A、2017年8月25日下午4时B、2017年8月28日上午9时C、2017年9月15日下午4时D、2017年9月16日上午9时【正确答案】：C8.0605001610,()。在工程施工中由于()原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、设计变更C、承包方的设备损坏D、工程量变化【正确答案】：C9.0607006610,()。合同分析资料包括()。A、各种记录、施工日记等B、各种工作指令、签证、信函、会议纪要等C、合同忘本、招标文件、投标文件、图纸、技术规范等D、合同总体分析、网络图、横道图等【正确答案】：D10.B12042102002510,()。某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。A、招标申请经批准后,招标人可以自行招标B、办理招标备案后,招标人可以自行招标C、无须办理招标备案,招标人可以自行招标D、办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标【正确答案】：B11.0602003510,()。某投标人于2018年5月3日接到中标通知书,但是在2018年5月10日却又收到了招标人改变招标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果,并不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任【正确答案】：C12.0607002910,()。合同条款空缺时,可以采用:(1)交易习惯(2)补充协议和(3)按照《合同法》约定三种方式来处理,但是这三种方式有先后顺序的,其正确的先后顺序是()。A、(1)(2)(3)B、(3)(2)(1)C、(1)(3)(2)D、(2)(1)(3)【正确答案】：D13.0608002610,()。对于索赔的描述,正确的是()。A、承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B、承包人不可以向发包人索赔,发包人可以向承包人索赔C、承包人可以向发包人索赔,发包人可以向承包人索赔D、发包人可以向承包人索赔,承包人可以向发包人反索赔【正确答案】：C14.0607004110,()。合同履行中,债权人请求代位行使债务人的债权,其受理单位只能是()。A、债务人的债务人B、债务人C、法院D、仲裁机构【正确答案】：C15.B12042102000810,()。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在()万元人民币以上的必须进行招标。A、50B、100C、150D、200【正确答案】：B16.0602000110,()。《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵守公开、公平、公正和诚信信用的原则,公开是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。首先要求招标信息公开,其次还要求()。A、招标投标过程公开B、评标方式公开C、投标单位公开D、招标单位公开【正确答案】：A17.0607003610,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。某工程竣工日期为2018年12月1日,承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在()。A、2018年12月1日B、2019年6月1日C、2019年12月1日D、2020年12月1日【正确答案】：B18.0605001310,()。业主在()合同中承担的风险最小。A、、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金【正确答案】：B19.0605001510,()。施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同【正确答案】：C20.0607003310,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。建筑工程未经竣工验收而发包人擅自使用后,发包方发现工程质量存在下列问题,其中应由承包商承担相应责任的是()A、内墙皮脱落B、地面墙瓷砖空鼓C、横梁裂缝超过规定范围D、自来水管爆裂【正确答案】：C21.0603002810,()。中标通知书()具有法律效力。A、对招标人B、对中标人C、对投标人D、对招标人和中标人【正确答案】：D22.0604001810,()。诉讼时效期间发生中断事由之后,诉讼时效()。A、继续计算B、维持不变C、重新计算D、适当减少【正确答案】：C23.B08362502000610,()。公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()A、是否进行资格预审B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标【正确答案】：A24.0606003410,()。甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商那,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙。合同签订后,在履行过程中甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况。则下列说法正确的是()。A、甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失B、甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失C、甲只能要求乙赔偿在买水泥过程中受到的损失D、甲有权要求乙承担违约责任【正确答案】：B25.0605001410,()。施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为()。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸【正确答案】：D26.0607006110,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。合同分析后,应由()和企业相关部门人员作“合同交底”。A、各层次管理者向合同管理人员B、合同管理人员向个层次管理者C、合同管理人员向项目经理D、项目经理向合同管理人员【正确答案】：B27.0604006010,()。在合同实施中,如果工程变更(),则可向发包人提出工程变更的补偿要求。A、属于承包人应承担的风险范围B、超过承包人应承担的风险范围C、超过承包人可承担的风险范围D、属于承包人可承担的风险范围【正确答案】：B28.B12042106000410,()。《合同法》规定,一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的合同被认定为()合同。A、无效B、可撤销C、效力待定D、未成立【正确答案】：A29.B12042102001810,()。招标项目的评标和定标活动应当在投标有效期结束日()个工作日前完成。A、5B、30C、45D、60【正确答案】：B30.0606004010,()。建设单位与设计院签订了一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元的违约金。后建设单位违约,致设计单位损失4万元,则设计单位最多可请求建设单位承担()万元的违约责任。A、4B、5C、9D、10【正确答案】：B31.0607005210,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。BOT承包模式是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内以自筹资金建设项目并(),期满后,将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。A、自费经营,向东道国出售项目产品,收取价款B、自费经营,向东道国出售服务,收取酬金C、自费经营和维护,出售的产品或服务,与东道国按比例收取价款或酬金D、自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务收取价款或酬金【正确答案】：D32.B12042102002410,()。下列选项中不属于投标有效期延长的后果是()。A、投标人有权拒绝延长投标有效期且不被扣留投标保证金B、因延长投标有效期可能导致重新招标的情形C、投标有效期的延长应伴随着投标保证金有效期的延长D、投标人应承担因投标有效期延长对评标人导致的相应损失【正确答案】：D33.B12042102002310,()。同意延长投标有效期的投标人应当()。A、相应延长其投标担保的有效期,同时可修改投标文件的实质性内容B、相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容C、不延长其投标担保的有效期,也不得修改投标文件的实质性内容D、不延长其投标担保的有效期,但可修改投标文件的实质性内容【正确答案】：B34.0605004410,()。在工程竣工结算中,发包方因承包方完成的工程蜂窝麻面现象严重,可以()。A、不支付工程价款B、部分支付工程价款C、以施工质量不合格为由,拖欠付款D、要求承包方反攻并验收合格后支付工程价款【正确答案】：D35.0607005810,()。合同分析工作中属于承包人责任的是()。A、明确工程变更索赔的有效期B、及时做出承包人履行合同所必须的决策C、提供设计资料等施工条件D、按合同规定及时支付工程款【正确答案】：A36.0608004210,()。FIDIC合同通用条件适于()。A、某一类工程B、房屋工程C、土木工程D、房屋建筑和土木工程【正确答案】：A37.0604003810,()。按照《中华人民共和国合同法》的规定,如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失,责任方将承担()的责任。A、赔偿、B、缔约过失C、降低资质等级D、吊销资质证书【正确答案】：B38.0604003910,()。合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的()关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人【正确答案】：C39.0604003610,()。建设项目施工许可证的申请者是()。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、建设项目主管部门【正确答案】：A40.0606004410,()。建设工程施工劳务合同中,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险,劳务分包人()支付保险费用。A、需自行B、无需为此C、部分D、按合同约定【正确答案】：B41.0604003510,()。一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖,发生纠纷后,施工企业应当向()人民法院提出诉讼申请。A、施工企业所在地B、工程所在地C、合同签订地D、建设单位所在地【正确答案】：B42.0607000810,()。监理招标主要是对监理单位()的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备【正确答案】：B43.0608000210,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种()。A、合法行为B、违法行为C、自然事件D、社会事件【正确答案】：D44.0608000710,()。施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿【正确答案】：D45.B12042106000810,()。()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、计量估价合同【正确答案】：B46.0601000310,()。某合同定金为22.5万元,由于收受定金的一方违约而使该合同被迫中止,此时收受定金一方应返还给对方的金额为()。A、0B、15万元C、22.5万元D、45万元【正确答案】：D47.0607001010,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计,其委托合同属于()。A、单务合同B、要务合同C、诺成合同D、实践合同【正确答案】：C48.0607001410,()。某投资商与某建筑设计院签订了设计合同,并交纳了相应的定金,则该合同属于()。A、计划合同B、主合同C、诺成合同D、实践合同【正确答案】：A49.B12042103001110,()。工程量清单是招标人按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标人作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以()为依据。A、工程量清单B、实际工程量C、承包方报送的工程量D、合同中的工程量【正确答案】：A50.B12042102003210,()。招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是()。A、对招标文件的解释是其组成部分B、对招标文件的修改是其组成部分C、对招标文件的补充是其组成部分D、以上说法均不对【正确答案】：D51.B08362502001210,()。招标程序有:①成立招组织。②发布招标公告。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是()A、①③②⑤⑥④B、①③②⑥⑤④C、①⑤⑥②③④D、①②③⑤④⑥【正确答案】：A52.0606000510,()。李某于2017年1月1日通过传真方式向王某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,李某采用的要约方式是()。A、口头形式B、书面形式C、默认形式D、行为【正确答案】：B53.0603003310,()。下列不属于建设工程保险合同当事人的是()。A、承包人B、发包人C、保险公司D、投资公司【正确答案】：D54.B12042103000310,()。按照《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,采用综合评分法的,得分相同时,按()由低到高顺序排列。A、投标报价B、技术指标C、商数得分D、综合指标【正确答案】：A55.0602003010,()。投标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证投标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。在此时间内,投标人有义务保证投标文件的有效性。投标有效期的起始计算时间为()。A、投标人提交投标文件截止之日B、招标人确定评标之日C、投标人接到招标文件之日D、招标文件开始发出之日【正确答案】：A56.0606000110,()。FIDIC《施工合同条件》的“缺陷责任期”,是指()。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】：A57.0606000210,()。FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书【正确答案】：D58.0606003810,()。某建设单位与某钢材供应商依法订立一份总货款为20万元的钢材购销合同。合同约定的违约金为货款总额的5%。同时施工单位向钢材供应商给付定金5000元,后钢材供应商违约,给施工单位造成损失2万元,则钢材供应商依法最多应向施工单位偿付()万元。A、2B、2.5C、3D、3.5【正确答案】：B59.0608002810,()。因货币贬值、汇率变化,物价和工资上涨,政策法令变化引起的索赔属于()。A、不可预见的外部障碍或条件索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、其他索赔【正确答案】：D60.B12042103000610,()。预付款担保的作用()A、承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额B、发包人的一种反担保措施C、发包人用于筛选投标人D、承包人可以不完全在本工程上使用该预付款【正确答案】：A61.0607007510,()。施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿【正确答案】：D62.0608000310,()。在项目施工过程中,由于设计单位没有按期提供施工图纸,导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸,给施工企业造成了损失,施工企业应当向()提出赔偿要求。A、建设单位B、监理单位C、监理工程师D、设计单位【正确答案】：A63.0607000710,()。建筑工程监理是监理单位代表()实施监督的一种行为。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、国家【正确答案】：A64.0605006010,()。建设工程施工劳务分包合同中,劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品,由劳务分保人提供使用计划,经工程承包人批准后,由()负责供应。A、发包人B、工程师C、劳务分保人D、工程承包人【正确答案】：D65.0602003410,()。根据《招标投标法》及有关规定,下列表述正确的一项是()。A、公民个人投资的项目一律不需要招标B、施工单项合同估算价为100万美元的项目都不需要招标C、使用国际组织援助资金的项目必须进行招标D、所有总投资额在3000万元人民币以上的项目都必须招标【正确答案】：C66.B12042103000410,()。投标人在有些情节下会采取不平衡报价法,不包括()A、工程量不明确B、业主已决定是否实施暂定项目C、单价包干混合制合同D、招标文件要求某些子项报“单价分析表”【正确答案】：B67.B12042102000110,()。下列属于招标投标专业法律规范的是()。A、《建筑工程施工许可管理办法》B、《建筑法》C、《招标投标法实施条例》D、《建设工程质量管理条例》【正确答案】：C68.0605003310,()。工程建设中,施工合同的订立应采用()。A、口头形式B、书面形式C、其他形式D、行为推定形式【正确答案】：B69.0604000910,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption()。在所有权的各项权能中,()是核心。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权【正确答案】：D70.0602002910,()。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标公告开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。A、10日B、15日C、20日D、25日【正确答案】：C71.B12042102004110,()。招标程序有:①成立招组织。②发布招标公告。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是()A、①③②⑤⑥④B、①③②⑥⑤④C、①⑤⑥②③④D、①②③⑤④⑥【正确答案】：A72.0602000210,()。对于建设单位将项目化整为零规避招标的做法,有关行政监督部门除责令限期改正外,可以处以罚款,罚款额度为项目合同金额的()。A、3‰~5‰B、5‰~15‰C、5‰~10‰D、10‰~15‰【正确答案】：C73.0602000810,()。某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权()。A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票【正确答案】：A74.0605004210,()。合同履行中,如遇条款不明确,按照《合同法》的约定,下列表述正确的是()。A、质量要求不明确的,可按照国家标准、地方标准执行B、履行地点不明确,给付货币的,在履行义务一方所在地履行C、履行期限不明确的,债务人可以随时履行,但应给对方必要的准备时间D、履行费用负担不明确的,由双方共同担负【正确答案】：C75.0607002010,()。购房人李某想要确认自己与开发公司签订的购房合同有没有法律效力,应当向()申请。A、房地产主管部门B、法院或仲裁机构C、开发公司D、消费者协会【正确答案】：B76.0603003010,()。合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同,承发包双方在谈判中根据()的特点加以确定。A、工程项目B、合同C、发包方D、承包方【正确答案】：A77.0605003410,()。工程建设中,施工合同的标的应为()。A、有形财产B、无形财产C、行为D、工作成果【正确答案】：D78.0603000910,()。在关于投标的禁止性规定中,投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标属于()。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人以行贿的手段谋取中标D、投标人以其他方式弄虚作假,骗取中标【正确答案】：A79.B12042103000910,()。根据《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()A、10天B、15天C、20天D、30天【正确答案】：C80.0604005210,()。某水泥厂与张某签订了水泥供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同,则水泥厂与保证人签订的担保合同()。A、有效B、部分有效C、无效D、有效性不确定【正确答案】：C81.0607002810,()。2016年4月20日张某与开发商签订了带有免费赠送一个停车位优惠条件的购房合同,2017年12月26日交房时,开发商后悔,不赠送停车位。如果张某依据合同的规定,最终选择向法院申请撤销该合同,那么他提出申请的最晚日期应该是()。A、2016年4月20日B、2019年12月26日C、2019年4月20日D、2020年12月26日【正确答案】：B82.0606002710,()。某施工合同因解除而效力终止,随着该合同的终止而效力不受影响的条款是()。A、标的条款B、质量条款C、担保条款D、结算、清理条款【正确答案】：D83.B08362502001110,()。下列不属于招标文件内容的是()A、投标邀请书B、设计图纸C、合同主要条款D、财务报表【正确答案】：D84.0605003210,()。在下列各项合同当事人所支付的对价中应当称为酬金的是()。A、买卖合同中的价金B、租赁合同中的租金C、借款合同中的利息D、运输合同中的运费【正确答案】：D85.0608003310,()。因图纸或工程量表中的错误而索赔属于()。A、因合同文件引起的索赔B、有关工程施工方案的索赔C、关于价款方面的索赔D、合同外索赔【正确答案】：C86.0608000810,()。根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指()。A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔C、业主与承包商之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔【正确答案】：C87.B08362502000110,()。工程现场的自然条件应说明()A、建设用地面积B、建筑物占地面积C、工程所处的位置、现场环境D、场地平整情况【正确答案】：C88.B12042102001210,()。采用经评审的最低投标价法的,评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法,以所有投标人的投标报价以及投标文件的()部分做必要的价格调整。A、技术B、商务C、价格D、服务【正确答案】：B89.0602002210,()。甲公司将办公楼工程的招标工作委托给乙招标代理机构进行,该工程开标工作的主持者应是()。A、甲公司B、乙招标代理机构C、丙行政监督部门D、甲与乙共同【正确答案】：A90.0604003710,()。在保险合同中,按照保险合同负有支付保险费义务的人是()。A、保险人B、投保人C、被保险人D、受益人【正确答案】：B91.B12042102001610,()。按照《工程建设项目施工招标投标办法》规定,工程建设施工项目投标文件的构成一般不包括()。A、投标函B、施工组织设计C、投标保证金D、商务和技术偏差表【正确答案】：C92.0602002310,()。根据我国《招标投标法》的有关规定,工程项目评标委员会的人数应不少于()。A、3人B、5人C、7人D、9人【正确答案】：B93.0604003210,()。仲裁委员会的仲裁裁决做出以后,当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会【正确答案】：B94.0605005310,()。建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时,委托人与监理人首先应通过()解决。A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼【正确答案】：A95.0607000910,()。由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于()。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作【正确答案】：B96.0604000510,()。在工程施工期间,施工工程的占有权属于()。A、建设单位B、施工企业C、监理单位D、国家【正确答案】：B97.0606001310,()。下列合同生效的要件中,错误的是()。A、合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、意思表示真是C、不违反法律、行政性法规的强制性规定,不损害社会公共利益D、具备法律所要求的形式【正确答案】：A98.0602000910,()。我国《招标投标法》规定,开标地点为()。A、招标人办公地点B、招标文件中预先确定的地点C、政府指定的地点D、招标代理机构办公地点【正确答案】：B99.0603001010,()。下列选项中,不属于投标人实施的不正当行为的是()。A、投标人以低于成本的报价竞标B、招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍C、投标人以高于成本10%以上的报价竞争D、投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标【正确答案】：C100.0606004610,()。FIDIC《土木工程施工合同条件》规定,承包人向发包人提交履约保函的费用由()承担。A、承包人B、发包人C、承包人与发包人D、工程师【正确答案】：A1.0605006210,（）建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。A、正确B、错误【正确答案】：B2.0608004510,（）建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。A、正确B、错误【正确答案】：A3.0606006410,（）供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。A、正确B、错误【正确答案】：A4.10,（）工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三、四级。A、正确B、错误【正确答案】：B5.0608005910,（）因货币贬值、汇率变化,物价和工资上涨,政策法令变化引起的索赔属于工程变更索赔。A、正确B、错误【正确答案】：B6.0602008310,（）评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。A、正确B、错误【正确答案】：A7.0603005610,（）工程设计是工程建设的重要环节,它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。A、正确B、错误【正确答案】：A8.0604006410,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）国家机关可以是经济法主体。A、正确B、错误【正确答案】：A9.0603005210,（）招标过程分为三阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标阶段。A、正确B、错误【正确答案】：B10.0606005810,（）工程招标必须采用公开招标方式。A、正确B、错误【正确答案】：B11.0604006510,（）公民是指具有我国国籍,依据我国《宪法》和法律享有权利和承担义务的人。A、正确B、错误【正确答案】：A12.0604007810,（）受要约人超过承诺期限发出的承诺,除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新约。A、正确B、错误【正确答案】：A13.0606005010,（）FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。A、正确B、错误【正确答案】：B14.0606005210,（）FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。A、正确B、错误【正确答案】：A15.0604009010,（）建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》及附件。A、正确B、错误【正确答案】：A16.0602006010,（）《招标投标法》规定大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目为必须招标项目的范围。A、正确B、错误【正确答案】：A17.0602007310,（）在我国《招投标法》规定,招标人可以要求投标人组成联合体投标。A、正确B、错误【正确答案】：B18.0608004710,（）FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。A、正确B、错误【正确答案】：A19.0602008610,（）招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A、正确B、错误【正确答案】：A20.0601002310,（）我国工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级。A、正确B、错误【正确答案】：A21.0602006710,（）在国际上,招标通常都是指公开招标。A、正确B、错误【正确答案】：A22.0606005110,（）工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。A、正确B、错误【正确答案】：A23.0607007410,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。A、正确B、错误【正确答案】：B24.0606005910,（）FIDIC简短格式主要适用于不需要投标的房屋建筑和土木工程。A、正确B、错误【正确答案】：B25.0607007910,（）按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔A、正确B、错误【正确答案】：A26.0604009110,（）工程承发包方式,是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。A、正确B、错误【正确答案】：A27.0601002510,（）施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级。A、正确B、错误【正确答案】：A28.0602005910,（）招标投标活动的原则包括公开、公平、公正和诚实信用。A、正确B、错误【正确答案】：A29.0608005610,（）《建筑法》规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。A、正确B、错误【正确答案】：A30.0606005310,（）承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利.A、正确B、错误【正确答案】：A31.0604006310,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）经济法律关系主体资格由经济法规确定。A、正确B、错误【正确答案】：A32.0603003610,（）未能及时交纳投标保证金,该投标将被作为废标。A、正确B、错误【正确答案】：A33.0602007110,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）在国际上,投标保证金的数额较高,一般设定在占投资总额的3%。A、正确B、错误【正确答案】：B34.0603005410,（）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。A、正确B、错误【正确答案】：A35.0601003510,（）我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能三大功能进行构建的。A、正确B、错误【正确答案】：A36.0608006110,（）FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷工期等违约行为导致的业主损失。A、正确B、错误【正确答案】：B37.0601001410,（）建设项目具有一次性和不可逆性。A、正确B、错误【正确答案】：A38.0607007810,（）工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在30天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。A、正确B、错误【正确答案】：B39.0604007210,（）建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程合同三类。A、正确B、错误【正确答案】：A40.0602007910,（）评标委员会成员人数必须为三人以上的单数。A、正确B、错误【正确答案】：B41.0608004410,（）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。A、正确B、错误【正确答案】：B42.0601002110,（）工程咨询服务企业包括勘察设计机构、工程造价【测量】咨询单位、招标代理机构、工程监理公司。A、正确B、错误【正确答案】：A43.0606004910,（）供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。A、正确B、错误【正确答案】：A44.0603005510,（）项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。A、正确B、错误【正确答案】：A45.0604008310,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）合同履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。A、正确B、错误【正确答案】：A46.0601002710,（）劳务分包企业资质等级分为一、二级。A、正确B、错误【正确答案】：A47.0607008010,（）工程索赔事件是指因实际情况与合同规定不符而引起工期和费用变化的事件。索赔事件又称干扰事件。A、正确B、错误【正确答案】：A48.0601003410,（）招投标代理、技术服务市场都是有形市场。A、正确B、错误【正确答案】：B49.0602005610,（）在建设工程市场中,市场主体包括:建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。A、正确B、错误【正确答案】：A50.0604006110,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）“经济法”最早是由法国空想社会主义者摩莱里提出来的。A、正确B、错误【正确答案】：A51.0602008010,（）评标委员会成员中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A、正确B、错误【正确答案】：A52.0601001510,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）建设项目按资金来源划分可以分为国家拨款项目、地方投资项目、银行贷款项目、法人投资项目、外资项目。A、正确B、错误【正确答案】：B53.0604007910,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）承诺生效时合同不成立。A、正确B、错误【正确答案】：B54.0601001910,（）招投标代理、技术服务市场都是有形市场。A、正确B、错误【正确答案】：B55.0602008110,（）由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标有效。A、正确B、错误【正确答案】：B56.0602008410,（）在确定中标人前,招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。A、正确B、错误【正确答案】：B57.0606006610,（）设备采购合同指以工程项目所需设备为标的物,以设备的买卖为目的,明确双方权利义务关系的协议。A、正确B、错误【正确答案】：A58.0601001810,（）市场是随着商品交换的产生而出现的,并随着商品交换的发展而发展。A、正确B、错误【正确答案】：A59.0602006410,（）国家计委规定,勘察、设计监理费用在100万以上的项目必须进行招标。A、正确B、错误【正确答案】：A60.0603004010,（）脚手架的费用属于措施费。A、正确B、错误【正确答案】：A61.0602007710,（）在投标文件中,未按招标文件的要求密封应视为废标。A、正确B、错误【正确答案】：A62.0602006810,（）公开招标应通过报刊、广播、电视、电脑网络等新闻媒介发布招标公告。A、正确B、错误【正确答案】：A63.0605006510,（）中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。A、正确B、错误【正确答案】：A64.0607007210,（）违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。A、正确B、错误【正确答案】：A65.0601002010,状态:不可用,【正确答案】：RetEncryption（）项目建议书主要内容为项目的性质、用途、基本内容、建设规模及项目的必要性和可行性分析等。A、正确B、错误【正确答案】：A66.0607006910,（）经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。A、正确B、错误【正确答案】：A67.0601002910,（）工程监理企业,其资质等级划分为甲级、乙级和丙级三个级别。A、正确B、错误【正确答案】：A68.0603006310,（）不平衡报价法是指在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。A、正确B、错误【正确答案】：A69.0607006710,（）《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止.A、正确B、错误【正确答案】：B70.0602008210,（）评标和定标应当在投标有效期结束日21个工作日前完成。A、正确B、错误【正确答案】：B71.0608005210,（）建设工程反索赔的概念通常主要是指承包人向发包人的索赔。A、正确B、错误【正确答案】：B72.0