建筑设计施工总包服务合同

建筑设计施工总包服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（承包方）：第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为【甲方公司名称】，地址位于【甲方地址】。1.1.2乙方为【乙方公司名称】，地址位于【乙方地址】。1.2合同目的1.2.1甲方委托乙方提供建筑设计施工总包服务，乙方同意按照本合同的约定履行相关义务。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于甲方委托乙方进行的建筑设计、施工、监理等全过程服务。1.4合同生效1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称为【项目名称】。2.2项目地点2.2.1项目地点位于【项目地点】。2.3项目规模2.3.1项目规模为【项目规模】。2.4项目投资2.4.1项目总投资为【项目总投资】。第三章乙方责任3.1设计责任3.1.1乙方负责根据甲方要求，提供项目建筑设计方案，并保证方案符合相关法律法规、规范及行业标准。3.2施工责任3.2.1乙方负责按照设计方案和施工图纸，组织施工队伍进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规、规范及行业标准。3.3监理责任3.3.1乙方负责对施工过程进行监理，保证施工进度、质量、安全等方面符合甲方要求。第四章费用与支付4.1设计费4.1.1乙方设计费为【设计费】。4.2施工费4.2.1乙方施工费为【施工费】。4.3预付款4.3.1甲方在本合同签订后【预付款支付时间】内，向乙方支付预付款【预付款金额】。4.4支付方式4.4.1甲方按照【付款方式】向乙方支付合同款项。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方违反本合同约定，导致乙方无法履行合同义务的，甲方应承担相应的违约责任。5.2乙方违约责任5.2.1乙方未能按照约定完成设计、施工、监理等工作的，应承担相应的违约责任。5.3不可抗力5.3.1因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。5.4争议解决5.4.1双方因本合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六章工期和进度6.1工期6.1.1本项目总工期为【总工期】个月，具体起止日期为【起始日期】至【终止日期】。6.2进度计划6.2.1乙方应根据甲方提供的【进度计划】，合理安排施工进度，并按时完成各阶段工作。6.3延期处理6.3.1如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。6.4工期调整6.4.1如因不可抗力等因素导致工期无法按照原计划进行，双方协商一致后，可以调整工期。第七章质量标准7.1质量要求7.1.1乙方应保证施工质量符合【质量标准】，包括但不限于主体结构、装饰装修、机电安装等。7.2质量检验7.2.1乙方应在施工过程中，按照【检验频率】进行质量检验，并及时整改不符合质量要求的部分。7.3质量保修7.3.1乙方应在工程验收合格后，提供【保修期限】的质保服务。第八章安全生产8.1安全管理8.1.1乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理。8.2安全措施8.2.1乙方应采取【安全措施】，保证施工现场符合国家及地方安全生产法律法规。8.3处理8.3.1如发生安全，乙方应立即启动【应急预案】，并及时报告甲方和相关部门。第九章知识产权9.1知识产权归属9.1.1本项目中，乙方创作的建筑设计方案、施工图纸等成果的知识产权归【归属方】所有。9.2知识产权保护9.2.1双方应共同保护知识产权，未经对方同意，不得泄露、使用或转让对方的知识产权。第十章其他约定10.1合同变更10.1.1如双方同意对本合同进行变更，应签订书面协议。10.2合同解除10.2.1在合同履行过程中，如发生以下情况，双方可以解除合同：1)不可抗力导致合同无法履行；2)双方协商一致。10.3合同备案10.3.1双方应在合同签订后【备案期限】内，向相关部门备案。10.4通知与送达10.4.1双方之间的通知、送达，应以【通知方式】进行，送达至【联系地址】。10.5法律适用10.5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律法规。第十一章保密条款11.1保密义务11.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密措施11.3.1双方应采取适当措施，防止保密信息泄露给第三方。11.4保密违约11.4.1如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十二章争议解决12.1协商解决12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2仲裁12.2.1如协商不成，任何一方均可向【仲裁机构名称】申请仲裁。12.3诉讼12.3.1除仲裁外，双方也可选择向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三章违约赔偿13.1违约责任13.1.1双方应严格履行合同义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。13.2赔偿范围13.2.1违约赔偿范围包括但不限于合同履行过程中的直接经济损失、合理费用等。13.3赔偿方式13.3.1违约赔偿方式为【赔偿方式】，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十四章合同的终止和解除14.1合同终止14.1.1合同履行完毕或双方协商一致，可以终止本合同。14.2合同解除14.2.1在合同履行过程中，如发生以下情况，双方可以解除合同：1)不可抗力导致合同无法履行；2)一方严重违约，经另一方催告后在合理期限内仍未改正。第十五章其他15.1合同附件15.1.1本合同附件为本合同不可分割