合同变更与造价调整协议

合同变更与造价调整协议编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

地址：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为明确合同变更与造价调整的相关事宜，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。

本协议的目的是：在原合同的基础上，对合同变更及造价调整事宜进行明确约定，确保双方在合同履行过程中的合法权益。

双方的责任和义务：

编号：__________

甲方责任和义务：

1.甲方应按照原合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程项目的建设，并对工程的质量和进度承担全部责任。

2.甲方应按照本协议约定的变更范围和方式，对合同变更事宜进行审批，并及时通知乙方。

3.甲方应承担因合同变更导致的造价调整费用，并按照本协议约定的时间和方式支付给乙方。

4.甲方应配合乙方进行工程量的核实和造价的调整，确保调整结果的公正性和合理性。

5.甲方应按照国家有关法律法规和政策要求，及时办理工程项目的各项审批手续。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照原合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程项目的施工，并对施工过程中的质量和安全承担全部责任。

2.乙方应按照甲方提出的合同变更要求，及时调整施工方案，并确保变更后的施工不影响原合同约定的工期和质量。

3.乙方应按照本协议约定的变更范围和方式，对合同变更事宜进行核实，并提出造价调整建议。

4.乙方应按照甲方的要求，提供变更后的工程量清单和造价计算书，并配合甲方进行造价的调整。

5.乙方应按照国家有关法律法规和政策要求，及时办理工程项目的各项施工手续。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定和质量要求完成施工任务。

2.甲方有权对乙方提出的造价调整建议进行审核，并决定是否采纳。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

4.乙方有权要求甲方按照本协议约定进行合同变更审批。

5.双方均有权要求对方履行合同约定的其他权利。

双方义务：

1.双方应遵守国家有关法律法规和政策，确保合同履行过程中的合法性。

2.双方应按照合同约定和本协议约定，及时履行各自的责任和义务。

3.双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

4.双方应保守商业秘密，不得泄露对方的技术、商业等信息。

5.双方应友好协商，妥善处理合同履行过程中可能产生的争议。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本协议项下的合同总金额（以下简称“合同总价”）为人民币_____元（大写：______元整）。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价_____%的预付款，即人民币_____元（大写：______元整）。

2.进度款：工程按照约定的进度完成并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交相应的工程量清单及发票，甲方应在____个工作日内按照已完成工程量占总工程量的比例支付进度款，具体比例为：

-首批进度款：完成总工程量的_____%，支付金额为人民币_____元（大写：______元整）；

-第二批进度款：完成总工程量的_____%，支付金额为人民币_____元（大写：______元整）；

-第三批进度款：完成总工程量的_____%，支付金额为人民币_____元（大写：______元整）；

以此类推，直至合同总价全额支付完毕。

3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内对乙方提交的结算资料进行审核，审核无误后，甲方应支付剩余合同总价款项，即人民币_____元（大写：______元整）。

三、支付条件

1.乙方完成并提交了符合约定的工程量清单和发票；

2.甲方验收了乙方完成的工程，并确认工程质量符合合同约定；

3.乙方已按照合同要求完成所有工作，包括但不限于变更、索赔等事项；

4.双方未发生任何争议或争议已得到妥善解决。

四、逾期支付责任

若甲方未按本协议约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的_____%计算，自应付款之日起至实际付款之日止。

五、其他

1.乙方因工程量增加或合同变更等原因产生的额外费用，应在双方协商一致后，按照实际情况另行签订补充协议。

2.付款方式可采用银行转账或现金支付，具体方式由双方协商确定。

3.所有付款均应以甲方实际收到款项为准。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.甲方违约：

a.若甲方未按本协议约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金；

b.若甲方未按时完成审批或提供必要支持，导致乙方工作延误，甲方应承担相应的赔偿责任；

c.若甲方违反保密义务，泄露乙方商业秘密，甲方应承担相应的法律责任。

2.乙方违约：

a.若乙方未按本协议约定完成工程或提供相关服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；

b.若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。

二、违约赔偿

1.违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失；

2.违约方应承担守约方为追究违约责任而产生的合理费用；

3.违约方应承担因其违约行为导致的其他违约责任。

三、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；

3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构为____仲裁委员会，仲裁地为______市。

四、适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及双方因履行本协议所发生的争议，均适用中华人民共和国法律。

五、管辖法院

因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

六、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本协议的修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效；

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附则：

编号：__________

一、生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效，但以下条件满足后方可正式生效：

1.甲方和乙方均已按照本协议约定履行了各自的法律程序；

2.双方已就本协议的全部内容达成一致意见；

3.本协议已获得各自内部必要的批准。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至合同总价支付完毕之日止。在合同总价支付完毕后，本协议自动终止。

三、变更

1.本协议的任何变更均需以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.任何对原合同条款的修改或补充，均视为本协议的组成部分。

四、终止

1.本协议因以下原因终止：

a.合同总价支付完毕；

b.双方协商一致决定终止；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正违约行为；

e.法律法规或政策变化导致合同无法履行。

2.合同终止后，双方应按照本协议约定和法律规定，妥善处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等。

五、通知

1.双方之间的通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：

a.邮寄：以挂号信方式寄送至对方地址；

b.传真：以传真确认接收方已收到；

c.电子邮件：以发送方发送成功并收到对方确认接收的电子邮件为准。

2.通知送达日期以实际收到日期为准。

六、不可抗力

1.如因不可抗力事件导致本协议无法履行，受影响方应立即通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会动荡等。

3.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。

七、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

编号：__________

1.原合同副本：包括《建设工程施工合同》及其所有附件和补充协议。

2.本协议副本：包括《合同变更与造价调整协议》及其所有附件和补充协议。

3.工程量清单：详细列出工程项目的各个分部分项工程量，以及相应的工程量计算依据。

4.工程设计图纸：包括但不限于施工图纸、设计说明书、材料清单等，用以指导施工和验收。

5.技术规格书：详细描述工程所需材料、设备的技术性能要求，确保工程质量和安全。

6.甲方提供的各类证件复印件：包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

7.乙方提供的各类证件复印件：包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工许可证等。

8.支付计划表：明确约定各阶段付款的时间、金额和条件。

9.变更申请及批准文件：记录合同变更的申请、审批过程及变更内容。

10.争议解决记录：记录双方在合同履行过程中产生的争议及解决情况。

11.其他：根据合同履行需要，可能包括的质量检测报告、验收报告、审计报告等。

签字