版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
年二建《建筑工程》真题训练卷(带解析)一、单选题(每题1分,共20分)1.下列装饰装修材料中,燃烧性能等级为B1级的是()。A.花岗石B.大理石C.纸面石膏板D.胶合板答案:C解析:花岗石、大理石属于A级不燃材料;纸面石膏板安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级时,可作为A级装修材料使用,但本身燃烧性能为B1级;胶合板的燃烧性能通常为B2级。故答案选C。2.建筑节能工程施工质量验收标准规定,建筑围护结构节能工程施工完成后,应进行现场实体检验的项目有()。A.外墙节能构造和外窗气密性能B.保温材料的导热系数和密度C.门窗的传热系数和气密性能D.屋面节能工程的保温层厚度答案:A解析:建筑围护结构节能工程施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行现场实体检验。B选项保温材料的导热系数和密度是材料进场时复验的项目;C选项门窗的传热系数和气密性能是门窗节能工程材料进场时按不同气候区核查和复验的项目;D选项屋面节能工程的保温层厚度是屋面节能工程隐蔽工程验收的内容。所以答案是A。3.关于施工现场临时用电的说法,正确的是()。A.现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计B.临时用电组织设计应由项目经理组织编制C.电工作业由一人进行操作即可D.总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带答案:A解析:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计,A正确。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,B错误。电工作业由二人以上配合进行,C错误。总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处,以便于电源的引入,而不是设置在用电设备相对集中区域的中心地带,D错误。4.下列属于二级建造师(建筑工程)执业资格范围的是()。A.高度100m的公共建筑工程B.高度75m的附着脚手架安装工程C.跨度36m的钢结构建筑物工程D.造价900万元的装饰装修工程答案:D解析:二级建造师可担任中小型工程项目负责人,其执业资格范围有一定限制。高度100m的公共建筑工程、高度75m的附着脚手架安装工程、跨度36m的钢结构建筑物工程均超出了二级建造师(建筑工程)的执业资格范围。造价900万元的装饰装修工程属于中型项目,在其执业范围内,故答案选D。5.单位工程施工组织设计的编制依据不包括()。A.工程设计文件B.项目可行性研究报告C.工程施工合同D.与工程有关的资源供应情况答案:B解析:单位工程施工组织设计的编制依据包括与工程建设有关的法律、法规和文件;国家、地方现行有关标准和技术经济指标;工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求;工程施工合同或招标投标文件;工程设计文件;工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件;与工程有关的资源供应情况;施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。项目可行性研究报告不属于编制依据,答案为B。6.建筑工程施工总承包资质分为()。A.特级、一级、二级B.一级、二级、三级C.特级、一级、二级、三级D.甲级、乙级、丙级答案:C解析:建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级,故答案选C。7.下列施工顺序中,符合一般工程施工顺序的是()。A.先围护、后主体B.先装饰、后结构C.先地上、后地下D.先土建、后设备答案:D解析:一般工程的施工顺序是“先准备、后开工”“先地下、后地上”“先主体、后围护”“先结构、后装饰”“先土建、后设备”,所以答案是D。8.关于建筑施工现场安全警示牌的设置原则,说法错误的是()。A.标准B.安全C.醒目D.可以设置在门、窗等可移动的物体上答案:D解析:施工现场安全警示牌的设置应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则。安全警示牌不得设置在门、窗、架体等可移动的物体上,所以D选项说法错误。9.建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为()个子分部装修工程。A.3B.4C.5D.6答案:C解析:建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程,共5个子分部装修工程,答案选C。10.下列费用中,属于企业管理费的是()。A.住房公积金B.固定资产使用费C.工程排污费D.工伤保险费答案:B解析:企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。住房公积金、工程排污费、工伤保险费属于规费,故答案选B。11.下列属于危险性较大的分部分项工程的是()。A.开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程B.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程C.起重量300kN的起重机械安装和拆卸工程D.跨度36m的钢结构安装工程答案:A解析:开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程,A正确。搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程才属于危险性较大的分部分项工程,B错误。起重量300kN及以上的起重机械安装和拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,C错误。跨度36m及以上的钢结构安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,D错误。12.工程预付款又称材料备料款或材料预付款,预付款额度的确定方法不包括()。A.百分比法B.数学计算法C.经验估计法D.合同约定法答案:C解析:预付款额度的确定方法有百分比法、数学计算法,也可由合同约定。经验估计法不属于预付款额度的确定方法,答案选C。13.关于流水施工参数,下列说法错误的是()。A.工艺参数通常包括施工过程和流水强度两个参数B.空间参数可以是施工区(段),也可以是多层的施工层数C.时间参数主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面D.流水节拍是指相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间答案:D解析:流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业工作队在一个施工段上的施工时间;相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间是流水步距。A、B、C选项关于流水施工参数的说法均正确,所以答案选D。14.某工程网络计划中,工作A的最早开始时间为第10天,持续时间为5天,工作A有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第20天和第22天,最迟开始时间分别为第25天和第28天,则工作A的总时差为()天。A.5B.7C.10D.12答案:C解析:工作A的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=10+5=15天。工作A的紧后工作的最迟开始时间分别为第25天和第28天,取最小值25天,则工作A的最迟完成时间为25天。工作A的总时差=最迟完成时间最早完成时间=2515=10天,答案选C。15.单位工程进度计划的内容一般不包括()。A.工程建设概况B.工程施工情况C.施工成本计划D.主要施工方案及流水段划分答案:C解析:单位工程进度计划的内容一般应包括工程建设概况、工程施工情况、单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划,劳动力需用量计划,主要材料、设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计划,主要施工方案及流水段划分,各项经济技术指标要求等。施工成本计划不属于单位工程进度计划的内容,答案为C。16.建筑装饰装修工程质量验收标准规定,检验批的合格判定应符合的规定不包括()。A.抽查样本均应符合主控项目的规定B.抽查样本的80%以上应符合一般项目的规定C.其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷D.有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规定允许偏差的2倍答案:D解析:检验批的合格判定应符合下列规定:抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》主控项目的规定;抽查样本的80%以上应符合本标准一般项目的规定,其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过本标准规定允许偏差的1.5倍。所以D选项错误。17.屋面防水工程完工后,应进行的检查不包括()。A.观感质量检查B.雨后观察C.淋水试验D.压力试验答案:D解析:屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。压力试验不属于屋面防水工程完工后的检查项目,答案选D。18.关于民用建筑工程室内环境污染控制的说法,正确的是()。A.I类民用建筑工程包括办公楼、商店等B.民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子,应测定游离甲醛的含量C.民用建筑工程室内装修时,可使用苯作为稀释剂和溶剂D.民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工后立即进行答案:B解析:I类民用建筑工程包括住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等,办公楼、商店属于II类民用建筑工程,A错误。民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子,应测定游离甲醛的含量,B正确。民用建筑工程室内装修时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂,C错误。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行,D错误。19.下列合同计价方式中,适用于灾后重建、紧急抢修、新型项目或对施工内容、经济指标不确定的工程项目的是()。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同答案:C解析:成本加酬金合同适用于灾后重建、紧急抢修、新型项目或对施工内容、经济指标不确定的工程项目。单价合同适用于技术难度小、图纸完备或施工图不完整、施工过程中可能发生各种不可预见因素较多的项目;总价合同分为固定总价合同和可调总价合同,固定总价合同适用于规模小、技术难度小、工期短的工程项目,可调总价合同适用于工程规模大、技术难度大、图纸设计不完整、设计变更多、工期较长的工程项目。所以答案选C。20.关于施工投标报价策略,下列说法错误的是()。A.施工条件差的项目可采用高盈利策略B.企业急于打入某一市场时可采用低报价策略C.可能在中标后将大部分工程成本进行转移时可采用无利润投标策略D.不平衡报价法就是在总体报价基本确定不变的前提下,调整内部各个子项的报价,以期既不影响总体报价,又在中标后解决资金周转的问题,但会使工程变更受到损失答案:D解析:不平衡报价法是在总体报价基本确定不变的前提下,调整内部各个子项的报价,以期既不影响总体报价,又在中标后解决资金周转的问题,使工程变更不受损失或者能够获得比较理想的经济效益,D选项中说会使工程变更受到损失错误。A、B、C选项关于施工投标报价策略的说法均正确。答案选D。二、多选题(每题2分,共20分)1.下列属于建筑内部装修设计防火有关规定中特别场所的有()。A.疏散楼梯间B.消防水泵房C.建筑物内的厨房D.经常使用明火器具的餐厅E.民用建筑内的库房答案:ABCDE解析:建筑内部装修设计防火有关规定中特别场所包括疏散楼梯间、消防水泵房、建筑物内的厨房、经常使用明火器具的餐厅、民用建筑内的库房等。疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料;消防水泵房内部所有装修均应采用A级装修材料;建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料;经常使用明火器具的餐厅,其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在常规要求的基础上提高一级;民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外,应采用不低于B1级的装修材料。所以答案是ABCDE。2.建筑节能工程施工中,墙体节能工程应对下列哪些部位或内容进行隐蔽工程验收()。A.保温层附着的基层及其表面处理B.保温板粘结或固定C.被封闭的保温材料厚度D.锚固件及锚固节点做法E.增强网铺设答案:ABCDE解析:墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:保温层附着的基层及其表面处理;保温板粘结或固定;被封闭的保温材料厚度;锚固件及锚固节点做法;增强网铺设;抹面层厚度;墙体热桥部位处理;保温装饰板、预置保温板或预制保温墙板的位置、界面处理、板缝、构造节点及固定方式;现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;保温隔热砌块墙体;各种变形缝处的节能施工做法。答案为ABCDE。3.下列属于施工单位项目经理职责的有()。A.建立项目管理机构B.对建设单位的安全责任负责C.组织编制项目管理目标责任书D.组织工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配答案:AE解析:项目经理应履行下列职责:项目管理目标责任书规定的职责;组织编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理;对资源进行动态管理;建立各种专业管理体系,并组织实施;进行授权范围内的利益分配;收集工程资料,准备结算资料,参与工程竣工验收;接受审计,处理项目经理部解体的善后工作;协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。建立项目管理机构是企业的工作,A选项表述不准确,但相对其他选项更符合;项目经理对项目的安全责任负责,而非对建设单位的安全责任负责,B错误;项目管理目标责任书应由组织法定代表人或其授权人与项目管理机构负责人协商制定,C错误;组织工程竣工验收是建设单位的工作,D错误。故答案选AE。4.施工组织设计按编制对象,可分为()。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.施工方案D.分部工程施工组织设计E.分项工程施工组织设计答案:ABC解析:施工组织设计按编制对象,可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。分部工程和分项工程一般不单独编制施工组织设计,答案选ABC。5.下列属于工程量清单计价特点的有()。A.强制性B.统一性C.完整性D.规范性E.竞争性答案:ABCDE解析:工程量清单计价具有以下特点:强制性,对其使用范围、计价方式等多方面作出强制性规定;统一性,采用综合单价形式,包含多种费用;完整性,涵盖工程招标、投标到结算的全过程管理;规范性,对计价各环节都有统一规定;竞争性,要求投标单位依据自身能力和市场行情报价;法定性,本质是单价合同计价模式,中标单价在竣工结算时通常不变(新增项目、合同另有约定除外)。所以ABCDE选项均正确。6.施工进度计划的调整内容包括()。A.工程量B.起止时间C.持续时间D.工作关系E.资源供应答案:ABCDE解析:施工进度计划调整的内容包括工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。当工程实际情况与原计划出现差异时,可能需要对这些方面进行调整,以保证项目能按预定进度目标推进。例如,工程量的增减、某些工作开始或结束时间的变动、工作持续时间的调整、工作逻辑关系的改变以及资源供应的变化等,都可能成为调整施工进度计划的原因。故本题全选。7.关于联合体投标的说法,正确的有()。A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任D.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任E.联合体各方应具备国家或招标文件规定的相应资质条件答案:ACDE解析:联合体投标时,各方均应具备承担招标项目的相应能力,也都应具备国家或招标文件规定的相应资质条件,A、E正确;由同一专业的单位组成的联合体,应按照资质等级较低的单位确定资质等级,B错误;联合体各方必须签订共同投标协议,明确各方工作和责任,C正确;若联合体中标,各方需共同与招标人签订合同,并就中标项目承担连带责任,D正确。所以答案是ACDE。8.建筑工程施工总承包特级资质标准中,关于企业资信能力的要求有()。A.企业注册资本金3亿元以上B.企业净资产3.6亿元以上C.企业近3年上缴建筑业营业税均在5000万元以上D.企业银行授信额度近3年均在5亿元以上E.企业具有注册一级建造师(一级项目经理)50人以上答案:AB解析:建筑工程施工总承包特级资质标准中,企业资信能力要求企业注册资本金3亿元以上,企业净资产3.6亿元以上,A、B正确;C选项企业近3年上缴建筑业营业税均在5000万元以上以及D选项企业银行授信额度近3年均在5亿元以上并非特级资质标准中企业资信能力的直接要求;E选项企业具有注册一级建造师(一级项目经理)50人以上属于企业主要管理人员和专业技术人员要求,不属于企业资信能力要求。所以答案为AB。9.施工现场临时用水包括()。A.生产用水B.机械用水C.生活用水D.消防用水E.雨水利用答案:ABCD解析:施工现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。生产用水用于工程施工过程,如混凝土搅拌、养护等;机械用水为施工机械设备提供用水;生活用水满足施工现场人员的日常生活需求;消防用水则是为了保障施工现场的消防安全。雨水利用不属于临时用水的常规分类,所以答案是ABCD。10.下列属于施工项目管理绩效评价内容的有()。A.项目管理特点B.项目管理理念、模式C.主要管理对策、调整和改进D.合同履行与相关方满意度E.项目管理实施成果答案:ABCDE解析:施工项目管理绩效评价内容包括项目管理特点、项目管理理念与模式、主要管理对策及调整改进情况、合同履行状况与相关方满意度,还有项目管理实施成果等方面。通过对这些内容的评价,可以全面了解项目管理的成效,为后续项目管理提供经验和改进方向。所以本题全选。三、案例分析题(每题20分,共80分)案例一某新建住宅工程,建筑面积25000㎡,地下2层,地上10层,框架剪力墙结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为20个月。施工总承包单位将建设单位指定分包的消防工程分包给具有相应资质的专业分包单位。在施工过程中,发生了如下事件:事件一:施工总承包单位在基础工程施工完成后,组织了基础工程的验收,建设单位、设计单位、监理单位参加,施工总承包单位认为基础工程经验收合格,可以进行后续施工。事件二:主体结构施工至第5层时,发现部分梁、板混凝土出现裂缝,经检测,裂缝主要是由于混凝土原材料质量不合格以及混凝土浇筑振捣不密实导致。施工总承包单位提出对裂缝进行修补处理,经设计单位认可后进行了处理。事件三:在装饰装修工程施工时,施工总承包单位为了赶工期,在未经监理工程师同意的情况下,擅自将部分装饰装修材料的品种进行了更换,后被监理工程师发现,要求其整改。事件四:工程竣工后,施工总承包单位向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位组织了勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收,验收时发现部分门窗存在质量问题,要求施工总承包单位整改后重新组织验收。问题:1.事件一中,基础工程验收还应包括哪些单位?基础工程验收合格的条件有哪些?(5分)2.事件二中,针对梁、板混凝土裂缝问题,施工总承包单位应采取哪些质量控制措施?(5分)3.事件三中,施工总承包单位擅自更换装饰装修材料的做法是否正确?说明理由。如果需要更换装饰装修材料,应履行哪些程序?(5分)4.事件四中,建设单位要求施工总承包单位整改后重新组织验收是否合理?说明理由。竣工验收合格的条件有哪些?(5分)参考答案:1.基础工程验收还应包括施工分包单位、质量监督机构。(2分)基础工程验收合格的条件:所含分项工程质量均应验收合格;质量控制资料应完整;基础中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;观感质量应符合要求。(3分)2.针对梁、板混凝土裂缝问题,施工总承包单位应采取的质量控制措施有:严格控制混凝土原材料质量,加强原材料的检验;优化混凝土配合比设计;确保混凝土浇筑振捣密实,按照正确的施工工艺进行浇筑振捣;加强混凝土养护工作,保证养护时间和养护条件符合要求;对已出现裂缝的部位,根据裂缝的严重程度,可采取表面修补、内部修补等方法进行处理,并对处理后的部位进行质量检测。(5分)3.施工总承包单位擅自更换装饰装修材料的做法不正确。(1分)理由:施工单位不得擅自变更设计文件,如需变更,应经设计单位同意,并办理相关变更手续。(2分)如果需要更换装饰装修材料,应履行的程序:施工总承包单位提出变更申请,经监理工程师审核,报建设单位同意;由设计单位出具设计变更文件;施工总承包单位按照设计变更文件进行施工,并对变更后的材料进行检验和试验,确保材料质量符合要求。(2分)4.建设单位要求施工总承包单位整改后重新组织验收合理。(1分)理由:工程竣工验收应符合质量验收标准,部分门窗存在质量问题不符合验收要求,需要整改合格后重新组织验收。(2分)竣工验收合格的条件:所含分部工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整;主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定;观感质量应符合要求。(2分)案例二某办公楼工程,建筑面积35000㎡,地下1层,地上12层,框架结构。施工单位与建设单位签订了施工合同,合同约定:工程工期为300天,质量目标为合格;主要材料由施工单位自行采购;因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费。施工过程中,发生了如下事件:事件一:施工单位进场后,按照施工组织设计的安排,进行了施工测量放线工作,测量人员在测量过程中,使用的测量仪器未经校准,导致测量误差较大,部分基础的位置出现偏差。事件二:在主体结构施工过程中,施工单位为了赶进度,在混凝土浇筑过程中,减少了振捣时间,导致部分混凝土出现蜂窝、麻面等质量缺陷。事件三:在装饰装修工程施工时,建设单位要求对部分房间的装饰装修做法进行变更,施工单位按照建设单位的要求进行了变更施工,但在结算时,建设单位对变更部分的费用不予认可,认为施工单位未按照规定程序进行变更。事件四:在工程施工至第200天时,因罕见暴雨导致工程停工5天,施工单位提出了工期索赔和费用索赔,建设单位认为暴雨属于不可抗力,只同意给予工期顺延,不同意支付费用索赔。问题:1.事件一中,测量人员使用未经校准的测量仪器进行测量工作,可能会导致哪些后果?施工单位应如何避免此类问题的发生?(5分)2.事件二中,部分混凝土出现蜂窝、麻面等质量缺陷的原因除了振捣时间不足外,还有哪些?针对这些质量缺陷,应如何进行处理?(5分)3.事件三中,建设单位对变更部分的费用不予认可是否合理?说明理由。施工单位进行工程变更时,应履行哪些程序?(5分)4.事件四中,施工单位的工期索赔和费用索赔是否合理?说明理由。不可抗力事件发生后,合同双方应如何承担责任?(5分)参考答案:1.测量人员使用未经校准的测量仪器进行测量工作,可能导致的后果有:基础位置偏差,影响后续工程的施工质量;造成返工,增加施工成本和延误工期;可能导致建筑物的结构受力不符合设计要求,存在安全隐患。(3分)施工单位应采取的避免措施:定期对测量仪器进行校准和维护,确保仪器的准确性;测量人员应具备相应的专业技能和资格,严格按照测量操作规程进行测量工作;在测量前,对测量仪器进行检查和调试,确认仪器正常后方可使用。(2分)2.部分混凝土出现蜂窝、麻面等质量缺陷的原因除振捣时间不足外,还有:混凝土配合比不当,石子粒径过大或砂率过小;混凝土浇筑过程中,未分层浇筑或分层厚度过大;模板表面不光滑、未涂脱模剂或脱模剂涂刷不均匀;混凝土浇筑高度过高,未采取措施使混凝土自由下落高度控制在合理范围内;混凝土原材料质量不合格等。(3分)针对这些质量缺陷的处理方法:对于小面积的蜂窝、麻面,可先将缺陷部位的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用水冲洗干净,充分湿润后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;对于大面积的蜂窝、麻面,应先将薄弱的混凝土层和突出的颗粒凿去,尽量形成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级的细石混凝土捣实,加强养护。(2分)3.建设单位对变更部分的费用不予认可不合理。(1分)理由:施工单位按照建设单位的要求进行了变更施工,建设单位应认可变更部分的费用。(2分)施工单位进行工程变更时,应履行的程序:施工单位提出工程变更申请;监理单位审核工程变更申请;建设单位审批工程变更申请;设计单位出具变更设计文件;施工单位按照变更设计文件进行施工;对变更部分的工程进行验收和计量;办理变更工程价款的结算。(2分)4.施工单位的工期索赔合理,费用索赔不合理。(1分)理由:罕见暴雨属于不可抗力事件,不可抗力导致的工期延误,施工单位有权要求工期顺延;但不可抗力造成的损失,各自承担,所以施工单位要求费用索赔不合理。(2分)不可抗力事件发生后,合同双方承担责任的方式:工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。(2分)案例三某建筑工程,建筑面积20000㎡,地上16层,地下2层,采用框架剪力墙结构。施工单位与建设单位签订了施工合同,合同约定:工程进度款按月支付,每月25日提交当月已完工程量报告,次月5日前支付上月进度款;工程预付款为合同总价的10%,在工程开工后1个月内支付,从第3个月开始分3个月等额扣回。施工过程中,发生了如下事件:事件一:施工单位在基础工程施工时,发现地基局部存在软弱土层,经与设计单位协商,对地基进行了处理,导致基础工程施工时间延长了15天,增加了工程费用20万元。事件二:在主体结构施工期间,施工单位为了保证施工质量,采取了新技术、新工艺,导致施工成本增加了10万元,但工程质量得到了显著提高,并且提前了5天完成主体结构施工。事件三:在装饰装修工程施工时,由于建设单位供应的部分材料质量不合格,导致施工单位停工3天,窝工损失1.5万元,施工单位及时向建设单位提出了索赔。事件四:工程竣工结算时,施工单位提交了竣工结算报告及完整的结算资料,建设单位在收到结算报告后,迟迟未进行审核,也未支付工程结算款。问题:1.事件一中,地基处理导致的工期延长和费用增加,施工单位应如何向建设单位索赔?索赔的依据是什么?(5分)2.事件二中,施工单位采取新技术、新工艺增加的成本,能否向建设单位索赔?说明理由。提前5天完成主体结构施工,建设单位应如何奖励施工单位?(5分)3.事件三中,施工单位的索赔是否成立?说明理由。如果索赔成立,索赔费用包括哪些?(5分)4.事件四中,建设单位未及时审核结算报告和支付工程结算款,施工单位应如何维护自己的权益?(5分)参考答案:1.施工单位应在地基处理事件发生后,按照合同约定的时间向建设单位和监理工程师发出索赔意向通知,说明索赔的事由。随后在规定时间内,向建设单位提交详细的索赔报告,包括索赔的工期延长天数、费用增加的明细及计算依据等。(3分)索赔依据:施工合同中关于工程变更及索赔的相关条款;地基处理的设计变更文件、施工记录、费用清单等;监理工程师对地基处理事件的确认记录等。(2分)2.施工单位采取新技术、新工艺增加的成本,一般不能向建设单位索赔。(1分)理由:因为采取新技术、新工艺是施工单位为保证施工质量自主采取的措施,并非建设单位要求或不可抗力等原因导致。(2分)提前5天完成主体结构施工,建设单位可按照合同约定给予施工单位奖励,如支付提前竣工奖金,具体奖励方式和金额应依据合同中关于提前竣工的奖励条款执行。(2分)3.施工单位的索赔成立。(1分)理由:建设单位供应的材料质量不合格导致施工单位停工和窝工,属于建设单位的责任。(2分)如果索赔成立,索赔费用包括窝工损失1.5万元以及因停工导致的其他直接损失,如设备闲置费等(如有)。(2分)4.建设单位未及时审核结算报告和支付工程结算款,施工单位可以先与建设单位协商,要求其尽快审核并支付款项。若协商不成,施工单位可向建设单位发出催款函,明确告知其在规定时间内完成审核和支付,否则将采取进一步措施。如果建设单位仍未响应,施工单位可根据合同约定,向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼,通过法律途径维护自己的权益,同时可要求建设单位支付逾期付款的利息。(5分)案例四某住宅工程,建筑面积18000㎡,地上15层,地下1层,钢筋混凝土框架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同约定:工程质量合格;施工单位负责采购材料和设备;工程进度款按每月完成产值的80%支付,每月28日申报,次月10日前支付;工程竣工验收合格后,支付至工程结算价款的95%,剩余5%作为质量保证金,在质保期届满后返还。在施工过程中,发生了以下事件:事件一:施工单位在采购钢材时,选择了一家价格较低的供应商,但在钢材进场检验时,发现钢材的质量不符合国家标准,施工单位立即要求供应商换货,并向建设单位报告了此事。建设单位认为施工单位采购的钢材质量不合格,应承担相应责任,要求施工单位承担由此造成的损失。事件二:在主体结构施工过程中,由于施工单位的施工工艺不当,导致部分混凝土构件出现裂缝。经检测,裂缝不影响结构安全,但需要进行修补处理。施工单位对裂缝进行了修补,并承担了相应的费用。建设单位认为施工单位应承担质量问题的违约责任,要求施工单位支付违约金。事件三:在装饰装修工程施工时,建设单位要求对部分房间的装修标准进行提高,施工单位按照建设单位的要求进行了变更施工,但建设单位未及时支付变更部分的工程款。施工单位多次催要无果,遂暂停施工,导
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026春部编版(五四制)小学语文四年级下册第18课《文言文二则》课堂笔记
- 消防水池和泵房外墙脚手架专项工程施工方案
- 植树节活动日记500字
- 监狱物业物业管理规章制度
- 常用建筑材料行业市场分析
- 国泰海通香江策论之港股IPO、再融资及解禁对港股行情的影响-顺势而为基本面为王
- 2026《护理交接班制度》考试试题(附答案)
- 2026年高考地理新课标二卷考试全国模拟试卷
- 2025年辽宁省鞍山中小学教师招聘考试试卷及答案
- 第11课教学设计小学信息技术人教版一 二年级起点四年级下册-人教版(一、二年级起点)
- 2025年初级经济师之初级金融专业通关题库(附答案)
- 个人申请生育津贴-信息采集表(空白表格)
- 医药企业GMP标准执行细则
- 2026北京市公安局招录人民警察考试笔试参考题库附答案解析
- 2025年全民《乡村振兴战略》知识竞赛题库及含答案
- 2025至2030中国汽车影院行业项目调研及市场前景预测评估报告
- 安全生产标准操作程序(SOP)手册
- pr详细教学课件
- 村务监督委员选举会会议记录范文
- 福建省全国名校联盟2026届高三上学期联合开学摸底考试语文试题(含答案)
- 作物遗传育种课件
评论
0/150
提交评论