劳务分包备案合同范本

劳务分包备案合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为×××公司，成立于××年，注册地址为××省××市××区××路××号，法定代表人为×××。公司主要从事×××行业的业务。联系方式为电话：××××××××，邮箱：××××××××。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为×××公司，成立于××年，注册地址为××省××市××区××路××号，法定代表人为×××。公司主要从事×××行业的业务。联系方式为电话：××××××××，邮箱：××××××××。

合同简介：

甲乙双方经友好协商，就甲方将部分劳务分包给乙方一事，达成如下协议。双方确认，乙方具备完成甲方分包劳务的能力，甲方具备向乙方支付劳务费用的经济实力。双方合作的背景是甲方有部分劳务需要分包，乙方具备相应的施工能力和经验，双方本着平等互利的原则，达成此合同。

本合同的目的是明确双方在劳务分包过程中的权利和义务，确保合同的履行，保障双方的合法权益。甲方作为委托方，将部分劳务分包给乙方，乙方作为服务提供方，同意承担相应的劳务工作。双方约定在合同履行期限内完成劳务工作，并按照约定的价格和支付条件进行结算。

在本合同中，甲方应履行提供劳务分包项目、技术要求、安全规范等义务，乙方应履行按照甲方要求完成劳务工作、保证工程质量、安全等义务。双方应共同努力，确保合同的顺利履行。

合同的履行期限为××年××月××日至××年××月××日。双方应按照约定的时间节点完成各自的工作，确保合同的顺利实施。

如果一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在合同履行过程中，如遇不可抗力事件，双方应立即通知对方，并根据事件的影响，协商调整合同的履行期限和方式。

如在合同履行过程中出现争议，双方应首先协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附则：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：×××公司

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：×××公司

签订日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在劳务分包过程中的权利和义务，确保合同的顺利履行，保障双方的合法权益。甲方作为委托方，将部分劳务分包给乙方，乙方作为服务提供方，同意承担相应的劳务工作。涉及的具体内容包括劳务分包项目的范围、工作内容、工程质量要求、工期等。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.劳务分包项目：指甲方根据合同约定，将其拥有的某项工程项目的部分劳务工作分包给乙方进行施工的活动。

2.工程质量：指劳务分包项目施工过程中，乙方应按照甲方的要求和相关标准进行施工，保证工程质量符合约定要求。

3.工期：指双方约定的劳务分包项目完成的时间节点，乙方应确保在约定的工期内完成劳务工作。

4.劳务费：指乙方完成劳务分包项目后，甲方应支付给乙方的报酬。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方应提供劳务分包项目的详细资料和技术要求，包括但不限于施工图纸、施工方案、工艺要求等，以便乙方进行施工。

2.甲方应按照约定时间节点提供劳务分包项目所需的材料、设备等，并保证材料的质量符合要求。

3.甲方应对乙方施工过程中的安全进行监督和管理，确保施工安全。

4.甲方应在乙方完成劳务工作后，按照约定的价格和支付条件支付劳务费。

5.甲方应协助乙方处理施工过程中与第三方发生的纠纷和问题。

乙方的权利与义务：

1.乙方应按照甲方的要求和相关标准进行施工，保证工程质量符合约定要求。

2.乙方应确保在约定的工期内完成劳务工作，如有特殊情况需延期，应提前通知甲方并征得甲方同意。

3.乙方应遵守施工现场的安全生产规章制度，严格按照安全操作规程进行施工，确保施工过程中的人身安全和设备完好。

4.乙方应按合同约定，向甲方支付劳务费，如有特殊情况需调整价格，应与甲方协商一致。

5.乙方应对施工过程中产生的废弃物、废水等污染物进行妥善处理，防止对环境造成污染。

第四条价格与支付条件

1.本合同的劳务费为人民币【】（大写：【】元整），根据实际完成的工作量进行调整。

2.甲方应按照以下支付条件进行支付：

a.乙方完成劳务分包项目后，甲方应在验收合格后【】日内支付劳务费的【】%；

b.剩余的劳务费【】%，待乙方完成劳务分包项目的保修期后【】日内支付。

3.支付方式为银行转账，甲方将劳务费支付至乙方指定的银行账户。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为【】年。

2.乙方应按照本合同约定的工期完成劳务分包项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付给甲方违约金，违约金为合同总金额的【】%。

3.甲方应按照本合同约定的时间节点提供劳务分包项目所需的材料、设备等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付给乙方违约金，违约金为合同总金额的【】%。

第六条违约责任

1.如乙方未按照甲方的要求和相关标准进行施工，导致工程质量不符合约定要求，乙方应承担违约责任，包括但不限于重新施工、支付违约金、赔偿甲方损失等。

2.如乙方未在约定的工期内完成劳务工作，乙方应支付给甲方违约金，违约金为合同总金额的【】%。

3.如甲方未按照约定时间节点提供材料、设备等，或未按照约定支付劳务费，甲方应支付给乙方违约金，违约金为合同总金额的【】%。

4.如双方因不可抗力导致无法履行合同，双方应协商解决，并根据事件的影响，协商调整合同的履行期限和方式。

5.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、骚乱等）以及其他影响合同履行的情况。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

3.受不可抗力事件影响的一方应采取合理措施减轻损失，并在不可抗力事件结束后【】日内向对方提供损失情况的详细报告。

4.不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决，并根据事件的影响，协商调整合同的履行期限和方式。

5.如不可抗力事件持续发生，影响合同的履行，双方均可终止合同，且不承担违约责任。

第八条争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；如协商不成，双方同意采取以下争议解决方式：

a.【】仲裁委员会仲裁；

b.向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方应遵守仲裁委员会或法院的裁决结果，裁决结果为最终结论，对双方具有法律约束力。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同的其他条款，除非争议解决机构作出停止履行的决定。

4.双方应承担因争议解决产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等。

5.争议解决过程中，双方应保持良好的沟通，避免因争议影响合同的顺利履行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应通过书面形式或其他双方认可的方式进行通知。通知应以发送日期为准，书面通知应通过挂号信发送。

2.合同变更：双方同意，除非双方另有约定，否则任何对合同的变更或补充均应以书面形式作出，并由双方签字或盖章确认。

3.合同终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方达成书面终止协议；

b.合同有效期届满；

c.不可抗力事件导致合同无法履行，且双方未能协商解决；

d.法律、法规、政策等要求终止合同。

4.合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成劳务分包项目的收尾工作，并清理施工现场。

5.合同终止后，双方应对合同终止前的权利和义务进行清算，包括但不限于劳务费