阳台微装修合同范本

阳台微装修合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××家庭

甲方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：13×××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××装饰设计公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：13×××××××××

合同简介：

甲方为改善生活环境，提升生活品质，决定对自家的阳台进行微装修。乙方作为专业装饰设计公司，具有丰富的阳台装修经验和良好的业界口碑。在了解甲方的需求后，乙方愿意为甲方提供阳台微装修服务。双方本着平等、自愿、互利的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务，以确保装修工程的顺利进行。

本合同旨在规定甲方与乙方在阳台微装修项目中的合作事宜，包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等环节。双方应严格遵守合同条款，共同维护双方的合法权益。甲方应按照约定支付装修费用，乙方应按照约定完成装修工程并保证工程质量。

在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至装修工程验收合格且甲方支付完毕所有装修费用之日终止。

第一条装修范围和内容

1.1本合同所述阳台微装修范围包括但不限于：阳台地面、墙面、天花板、门窗、照明、排水、收纳等部分的装修设计及施工。

1.2乙方根据甲方的需求提供装修设计方案，甲方对方案予以确认后，乙方按确认的方案进行施工。

第二条装修设计和施工

2.1乙方应在合同签订后7个工作日内向甲方提交装修设计方案，包括设计效果图、施工图等。

2.2甲方应在收到乙方设计方案后7个工作日内对方案进行审核，并将审核意见通知乙方。

2.3乙方根据甲方的审核意见进行方案调整，直至甲方满意。

2.4乙方应在甲方确认设计方案后15个工作日内开始施工，并在合同约定的工期范围内完成施工。

2.5乙方应保证装修工程的质量，按照约定的标准进行施工，确保装修材料符合国家相关法规和标准。

第三条装修材料

3.1乙方负责采购装修材料，并应保证材料的质量。

3.2甲方有权对乙方采购的材料进行验收，如发现不符合约定质量标准的材料，甲方有权要求乙方更换。

3.3乙方应在合同约定的时间内将装修材料送达施工现场。

第四条装修费用

4.1双方确认的装修设计方案及施工内容视为合同约定的装修范围，甲方应按照乙方的报价支付装修费用。

4.2装修费用包括设计费、施工费、材料费、税费等，具体金额以乙方的报价为准。

4.3甲方应按照合同约定的付款方式及时支付装修费用。

第五条付款方式

5.1双方确认设计方案后，甲方支付乙方50%的预付款。

5.2乙方完成施工后，甲方支付乙方剩余的50%尾款。

5.3甲方支付装修费用时，可扣除已支付的定金。

第六条履行期限

6.1乙方应在合同约定的工期范围内完成装修工程。

6.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定完成装修工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照约定支付装修费用，乙方有权拒绝交付装修工程。

7.3如一方违反合同其他条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第八条不可抗力

8.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。

8.2不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他条款

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至装修工程验收合格且甲方支付完毕所有装修费用之日终止。

10.3合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

________年________月________日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

________年________月________日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在阳台微装修项目中的合作关系，明确双方的权利和义务，确保装修工程的顺利进行。具体内容包括：

1.乙方根据甲方的需求提供专业的阳台微装修设计方案，并负责施工。

2.甲方支付约定的装修费用，并对乙方施工过程进行监督和验收。

3.双方共同保障工程质量，按照约定的标准和时间完成装修工程。

第二条定义

本合同中下列术语的含义如下：

1.阳台微装修：指对阳台区域进行的局部装修，包括地面、墙面、天花板、门窗、照明、排水、收纳等部分的改造和升级。

2.设计方案：指乙方根据甲方需求提交的包括设计效果图、施工图等在内的装修设计文件。

3.装修费用：指甲方应支付给乙方的费用，包括设计费、施工费、材料费、税费等。

4.工期：指乙方完成装修工程的时间段，具体工期以合同约定为准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成装修工程。

（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督，并对乙方施工质量进行验收。

（3）甲方应在合同约定的时间内支付装修费用，如甲方逾期支付，应按照约定的利率支付滞纳金。

（4）甲方应提供阳台微装修所需的场地、水电等基础设施。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权根据甲方需求提供专业的阳台微装修设计方案。

（2）乙方有权要求甲方在约定的时间内支付装修费用。

（3）乙方应按照约定的标准进行施工，保证装修工程的质量和安全。

（4）乙方应在合同约定的时间内完成装修工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的标准向甲方支付违约金。

（5）乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告和工程验收资料。

（6）乙方应在合同约定的范围内承担装修材料采购、运输和保管责任。

（7）乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。

（8）乙方应按照约定的方式对施工人员进行管理，确保施工秩序和施工人员的安全。

（9）乙方应对施工过程中的安全事故负责，并承担相应赔偿责任。

（10）乙方应协助甲方办理装修工程的相关手续。

第四条价格与支付条件

1.装修费用包括设计费、施工费、材料费、税费等，具体金额以乙方的报价为准。

2.甲方应按照合同约定的付款方式及时支付装修费用。

3.双方确认设计方案后，甲方支付乙方50%的预付款。

4.乙方完成施工后，甲方支付乙方剩余的50%尾款。

5.甲方支付装修费用时，可扣除已支付的定金。

第五条履行期限

1.乙方应在合同约定的工期范围内完成装修工程。

2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。

3.双方应按照约定的时间节点完成设计方案确认、工程验收等事项。

第六条违约责任

1.乙方未按照约定完成装修工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照约定支付装修费用，乙方有权拒绝交付装修工程。

3.乙方未按照约定质量标准施工，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.甲方未按照约定提供施工条件，导致工期延误的，甲方应承担违约责任。

5.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。

6.双方违反合同其他条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

7.违约金的具体金额和计算方式，按照双方约定执行。

8.乙方应按照合同约定承担因施工原因导致的侵权责任。

9.甲方未按照约定支付费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同解除后的违约金。

10.乙方未按照约定完成工作，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同解除后的违约金。

第七条不可抗力

1.不可抗力事件是指在合同签订后，因不可预见、无法避免且无法克服的客观情况导致的合同无法履行或部分履行。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及其他影响合同履行的特殊情况。

3.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。

4.受不可抗力事件影响的一方应提供相关证明文件，以证明不可抗力事件的发生及其对履行合同的影响。

5.发生不可抗力事件时，双方应协商确定责任免除的条件和范围。

6.不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担违约责任。

7.不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同的履行。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。

4.双方同意，诉讼是解决争议的最终手段，除非双方另有约定。

5.无论争议的结果如何，双方应遵守法院的判决，并承担相应的法律责任。

6.在争议解决过程中，双方应保持合作态度，共同维护双方的合法权益。

7.双方同意，争议解决过程中所产生的费用，由败诉方承担，除非法院另有判决。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意采用书面形式进行通知，包括但不限于电子邮件、短信、快递等。

2.合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：发生以下情况之一时，双方有权终止合同：

a.双方达成书面终止协议；

b.不可抗力事件导致合同无法履行；

c.法律、法规规定的事由；

d.双方约定的其他终止条件。

4.合同解除：发生以下情况之一时，双方有权解除合同：

a.双方达成书面解除协议；

b.乙方未按照约定完成工作；

c.甲方未按照约定支付费用；

d.发生不可抗力事件导致合同无法履行；

e.法律、法规规定的事由；

f.双方约定的其他解除条件。

5.合同解除或终止后，双方应按照约定处理未履行的事宜，包括但不限于结算费用、清理现场等。

第十条附则

1.附录：本合同附录包括设计方案、施工图、材料