新建猪舍施工合同范本

新建猪舍施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称：某某农业科技有限公司，以下简称“甲方”；

注册地址：XX省XX市XX县XX路XX号；

法定代表人：张三；

联系电话：138XXXX1234；

电子邮箱：xxx@。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称：某某建筑工程有限公司，以下简称“乙方”；

注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号；

法定代表人：李四；

联系电话：139XXXX5678；

电子邮箱：yyy@。

合同简介：

甲乙双方经友好协商，就甲方新建猪舍的施工事宜达成一致，签订本合同。甲方作为猪舍的建设方，需要乙方提供新建猪舍的施工服务。乙方作为施工方，愿意承担新建猪舍的施工任务。双方本着平等互利的原则，共同完成猪舍的建设项目。

新建猪舍项目位于甲方注册地址，工程内容包括猪舍的设计、施工、验收等。合同总价为人民币XX万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），详见附件《新建猪舍施工工程量清单》。

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约壹年。

甲乙双方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权益和义务。任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

合同履行过程中，如遇到不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致合同无法履行或需要延期的，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同履行期限。

如合同履行过程中出现争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

附则：

1.本合同附件《新建猪舍施工工程量清单》为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同签订后，甲乙双方应按照合同约定履行各自的权益和义务，未经对方书面同意，不得将合同转让给第三方。

4.本合同签订地为甲方注册地址。

甲方（盖章）：某某农业科技有限公司

乙方（盖章）：某某建筑工程有限公司

签订日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在新建猪舍施工项目中的权利与义务，确保工程按照预定的质量、安全、进度和投资控制目标顺利完成。合同范围包括但不限于：

1.猪舍的设计方案确认；

2.施工图纸的提供与施工；

3.施工材料的采购与质量控制；

4.施工安全的保障措施；

5.施工进度的监控与协调；

6.工程验收与保修服务。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.“甲方”：指某某农业科技有限公司，以下简称“甲方”。

2.“乙方”：指某某建筑工程有限公司，以下简称“乙方”。

3.“新建猪舍”：指甲方根据乙方提供的施工图纸和技术规范要求建设的猪舍。

4.“合同总价”：指本合同约定的新建猪舍施工项目的总价，即人民币玖拾玖万元整。

5.“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策调整等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供施工场地：甲方应保证施工场地的合法性，并负责办理相关手续，确保乙方能顺利进行施工。

2.支付合同价款：甲方应按合同约定的付款条款和金额，及时向乙方支付合同价款。

3.配合与协调：甲方应负责协调施工过程中的相关事宜，如资源供应、施工许可等，确保施工顺利进行。

4.质量监督：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，要求乙方按照约定标准进行施工。

5.工程验收：甲方应组织工程验收，对猪舍的施工质量、安全等进行检查，确保符合合同要求。

乙方的权利与义务：

1.施工质量：乙方应按照合同约定的设计方案、施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量。

2.施工安全：乙方应采取一切必要的安全生产措施，确保施工过程中的安全。

3.材料供应：乙方应按照合同约定的材料标准和要求，负责采购、质量控制和保管施工材料。

4.进度控制：乙方应确保工程按照合同约定的工期完成，如有延期，应承担相应的违约责任。

5.工程保修：乙方应对新建猪舍的施工质量提供合同约定的保修服务。

乙方应严格遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。如乙方违反合同规定，导致合同无法履行或造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

本合同约定的新建猪舍施工项目的合同总价为人民币玖拾玖万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），详见附件《新建猪舍施工工程量清单》。

甲方应按以下付款条款向乙方支付合同价款：

1.工程开工前，甲方应支付合同总价的三分之一作为预付款；

2.工程进度达到合同约定的百分比时，甲方应支付相应比例的工程进度款；

3.工程验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款。

支付方式为银行转账，具体账号信息详见合同附件。支付时间按照双方约定的工程进度和付款条款执行。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约壹年。

新建猪舍施工项目应按照合同约定的工期完成。具体关键时间节点如下：

1.工程开工日期：____年____月____日；

2.工程竣工日期：____年____月____日；

3.工程验收日期：____年____月____日。

第六条违约责任

违约情形及其后果如下：

1.若乙方未按合同约定的质量、安全、进度等要求履行施工义务，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定承担违约责任。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。

2.若甲方未按约定时间支付预付款、工程进度款或剩余合同价款，乙方有权暂停施工，并按照合同约定追究甲方的违约责任。如甲方未能在乙方通知后一定期限内支付，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行或需要延期，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同履行期限。

4.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

违约金的具体比例和其他违约责任的具体约定，详见合同附件。双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政策调整、战争、罢工等。发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

在不可抗力事件发生期间，受影响的一方免于承担因不可抗力导致的违约责任。不可抗力事件结束后，受影响的一方应尽快采取措施，尽力减少不可抗力事件对合同履行的影响。

如果不可抗力事件导致合同无法履行或需要延期，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同履行期限。如果不可抗力事件持续时间超过一定期限，双方可协商解除合同，并互相不负违约责任。

第八条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

双方同意，争议解决的方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。如果双方选择仲裁，仲裁机构应为合同签订地仲裁委员会。

在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。争议解决所需费用由败诉方承担，除非双方另有约定。

双方应遵守国家相关法律法规，尊重仲裁结果或法院判决，履行仲裁裁决或判决。如果一方不履行仲裁裁决或法院判决，另一方有权申请强制执行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应通过合同约定的联系方式进行沟通协调。任何一方发出的通知，应以书面形式提交，并经对方确认receipt。

2.合同变更：除非双方另有约定，任何一方不得单方面变更合同内容。如双方同意变更，应以书面形式签订变更协议，并经双方签字盖章后生效。

3.终止条件：合同终止的条件如下：

a.双方协商一致解除合同；

b.合同约定的工程验收合格；

c.不可抗力事件导致合同无法履行；

d.法律、法规规定或双方约定的其他终止条件。

4.合同解除：合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于工程结算、支付违约金等。

5.保密条款：双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.适用法律：本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵