版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同新规定来了:开发商违约,买家可获双倍定金赔偿合同编号:__________名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________营业执照号:________________名称:____________________地址:____________________法定代表人/负责人:____________证件号码:________________第一条房屋基本情况1.1房屋地址:____________________1.2房屋所有权证号:________________1.3房屋面积:________________平方米1.4房屋用途:________________1.5房屋结构:________________1.6房屋装修状况:________________第二条房屋价格及支付方式2.1房屋总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_____元。2.2买家支付定金人民币(大写):_______元整(小写):¥_____元,作为购买房屋的诚意金。(1)首付款人民币(大写):_______元整(小写):¥_____元;(2)按揭贷款人民币(大写):_______元整(小写):¥_____元;(3)余款人民币(大写):_______元整(小写):¥_____元。第三条房屋交付及验收3.1开发商应在____年____月____日前将房屋交付给买家。3.2交付时,双方应对房屋进行验收,确认房屋是否符合本合同约定的条件。如有不符合之处,开发商应在验收合格后____日内进行整改。第四条房屋质量问题4.1开发商保证所售房屋符合国家相关质量标准,如存在质量问题,开发商应在buyers通知后____日内进行修复。4.2修复后,双方应对修复情况进行验收,确认是否符合质量要求。第五条违约责任5.1如开发商未按本合同约定的时间交付房屋,每逾期一日,开发商应向买家支付逾期违约金,计算方式为:逾期天数×房屋总价款的____%。5.2如开发商未按本合同约定的质量标准交付房屋,买家有权要求开发商在____日内进行整改。如整改后仍不符合质量要求,买家有权解除本合同,并要求开发商支付双倍定金赔偿。5.3如买家未按本合同约定的期限支付购房款,每逾期一日,买家应向开发商支付逾期违约金,计算方式为:逾期天数×房屋总价款的____%。第六条其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规,履行合同约定的义务。6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的变更和解除7.1本合同一经签订,非经双方协商一致,不得变更或解除。7.2如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第八条合同的终止(1)双方按约定履行完毕合同;(2)经双方协商一致解除合同;(3)法律、法规规定的其他终止情形。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同效力10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。10.2本合同一式两份,双方各执一份。双方签字(或盖章)后,本合同具有同等法律效力。出卖方(开发商):(盖章)法定代表人/负责人:____________签订日期:____年____月____日买受方(买家):(盖章)法定代表人/负责人:____________签订日期:____年____月____日注意事项:1.仔细阅读合同全文,确保合同中的房屋信息(如地址、面积、所有权证号等)准确无误。2.确认房屋价格及支付方式,包括定金、首付款、按揭贷款及余款的支付金额和支付时间。3.了解房屋交付及验收的时间节点,确保交付的房屋符合约定条件。4.关注房屋质量问题的处理方式,包括开发商的修复责任和买家的权利。5.明确违约责任,包括开发商和买家未按约定履行义务时的违约金计算方式。6.注意合同变更和解除的条件,以及合同终止的情形。7.知悉争议解决方式,包括友好协商和诉讼。8.确认合同的有效期和生效条件。解决办法:1.如合同中有任何疑问或不确定之处,应及时与对方沟通,要求解释或修改。2.如房屋交付或质量不符合约定,应按照合同约定的期限和方式通知开发商,并要求开发商履行修复义务。3.如开发商违约,买家可要求支付违约金或双倍定金赔偿,必要时可诉诸法律手段。4.如因不可抗力导致合同无法履行,双方应共同协商解决,根据实际情况决定是否变更或解除合同。关键词语的法律名词解释:1.定金:指当事人一方在合同履行前,按照合同约定预先支付给对方的一定数额的货币,作为对合同履行的一种担保。2.违约金:指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,按照合同约定或者法律规定,应当向对方支付的赔偿金。3.不可抗力:指无法预见、无法克服并且对当事人产生重大影响的客观情况,如自然灾害、政府行为等。4.按揭贷款:指买受人以所购房屋作为抵押物,向银行申请贷款,用于支付房屋部分价款的融资方式。5.争议解决:指当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。6.合同变更:指合同成立后,尚未履行或尚未履行完毕前,经当事人双方协商一致,对合同内容进行修改或补充的行为。7.合同解除:指合同成立后,因当事人一方或双方的意思表示,使合同权利义务关系归于消灭的行为。8.合同终止:指合同当事人按照约定或者法律规定,使合同权利义务关系归于消灭的行为。特殊应用场合及合同补充条款:1.应用场合:异地购房补充条款:考虑到买家可能身处异地,双方同意开发商提供视频看房服务,并在合同中增加一条:“开发商应在合同签订后____日内,提供房屋现状的视频资料给买家,以便买家远程了解房屋实际情况。”2.应用场合:海外买家购房补充条款:针对海外买家可能存在的语言障碍,双方同意提供合同翻译服务,并在合同中增加一条:“开发商应提供本合同的官方翻译版本,并确保翻译的准确性,以便买家充分理解合同条款。”3.应用场合:年轻人首次购房补充条款:考虑到年轻买家可能对购房流程不够熟悉,双方同意提供购房咨询服务,并在合同中增加一条:“开发商应提供一名专业的购房顾问,为买家提供购房全程咨询服务,解答买家的疑问。”4.应用场合:家庭购房用于自住补充条款:考虑到家庭购房的特殊需求,双方同意增加关于装修和家具配置的条款,并在合同中增加一条:“开发商应提
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年高校辅导员学生心理危机干预培训
- 2026年医院搬迁员工动员与培训工作方案
- 2026年共青团品牌活动策划与打造
- 基因工程的基本内容教学设计
- 艾灸保健科普演讲
- 肿瘤疼痛管理流程
- 胶原蛋白疾病的管理指南
- 科学减肥指南
- 肺炎康复指导方案
- 肝硬化的管理计划
- 中小学生研学旅行投标方案(技术方案)
- 工程质量保证金协议
- 医院保洁服务投标方案(技术方案)
- 《社区康复》课件-第三章 社区康复的实施
- 护理人员应急预案培训课件:居家病人护理与应急服务
- 质性研究的基础:形成扎根理论的程序与方法
- 《消防训练基地建设标准》建标190-2018
- 各种地质现象的解释
- 冠心病规范化诊断和治疗
- 北京市房屋质量缺陷损失评估规程及条文说明
- 抚顺东联安信化学有限公司(甲基)丙烯酸酯系列产品新建项目环境影响报告
评论
0/150
提交评论