单身联名购房合同范例

单身联名购房合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方与乙方共同购买位于__________的房产事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、房产基本情况

1.1房产位于__________，房产证号为__________，建筑面积为__________平方米，户型为__________。

1.2房产产权清晰，无任何权属纠纷，符合国家法律法规的规定。

二、购房款项及支付方式

2.1甲方与乙方共同出资购买上述房产，购房总价为人民币__________元。

2.2甲方与乙方应按照以下方式支付购房款项：

（1）首付款：甲方与乙方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向房产开发商支付首付款人民币__________元。

（2）贷款：甲方与乙方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向银行申请贷款，贷款金额为人民币__________元，贷款期限为__________年。

2.3甲方与乙方应按照贷款合同约定，按时偿还贷款本息。

三、房产产权归属

3.1甲方与乙方共同拥有上述房产的产权，房产证上应注明甲方与乙方为共同共有。

3.2甲方与乙方应共同承担房产的维修、养护等义务。

四、房产交付及使用

4.1房产开发商应在__________年__________月__________日前将房产交付给甲方与乙方。

4.2甲方与乙方应在收到房产后__________个工作日内，对房产进行验收。

4.3甲方与乙方应按照国家法律法规和相关规定，合理使用房产。

五、违约责任

5.1甲方与乙方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.2如甲方与乙方未按时支付购房款项，应向对方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

5.3如甲方与乙方未按时偿还贷款本息，应向银行支付违约金，违约金为逾期款项的__________%。

六、争议解决

6.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房产所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.房产买卖合同

2.房产证复印件

3.首付款支付凭证

4.贷款合同

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障自身权益，特引入第三方（以下简称“丙方”）参与购房事宜，丙方同意接受甲方的委托，就甲方与乙方（以下简称“乙方”）共同购买位于__________的房产事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、房产基本情况

1.1房产位于__________，房产证号为__________，建筑面积为__________平方米，户型为__________。

1.2房产产权清晰，无任何权属纠纷，符合国家法律法规的规定。

二、丙方职责

2.1丙方作为甲方代理人，负责协助甲方与乙方进行房产购买的相关事宜。

2.2丙方应确保甲方权益不受损害，并监督乙方履行合同义务。

2.3丙方有权代表甲方与乙方协商购房款的支付、房产交付及使用等相关事宜。

三、购房款项及支付方式

3.1甲方与乙方共同出资购买上述房产，购房总价为人民币__________元。

3.2丙方负责监督购房款项的支付，确保购房款项的合法、合规使用。

3.3甲方与乙方应按照以下方式支付购房款项：

（1）首付款：甲方与乙方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向房产开发商支付首付款人民币__________元。

（2）贷款：甲方与乙方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向银行申请贷款，贷款金额为人民币__________元，贷款期限为__________年。

3.4丙方有权对乙方支付贷款本息的行为进行监督，确保乙方按时偿还贷款。

四、房产产权归属

4.1甲方与乙方共同拥有上述房产的产权，房产证上应注明甲方与乙方为共同共有。

4.2丙方有权要求乙方在房产证上注明甲乙双方共同共有的权利。

五、房产交付及使用

5.1房产开发商应在__________年__________月__________日前将房产交付给甲方与乙方。

5.2甲方与乙方应在收到房产后__________个工作日内，对房产进行验收。

5.3丙方有权监督房产验收过程，确保房产符合合同约定。

六、甲方的权利与利益

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定支付购房款项，并享有房产产权。

6.2甲方有权要求乙方在房产证上注明甲乙双方共同共有的权利。

6.3甲方有权要求丙方对购房款项的支付、房产交付及使用等相关事宜进行监督。

6.4甲方有权要求乙方按照贷款合同约定偿还贷款本息。

七、乙方的违约及限制条款

7.1如乙方未按时支付购房款项，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

7.2如乙方未按时偿还贷款本息，应向银行支付违约金，违约金为逾期款项的__________%。

7.3如乙方违反合同约定，丙方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房产所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、第三方介入的意义和目的

10.1丙方的介入有利于保障甲方权益，降低购房风险。

10.2丙方作为专业代理人，有助于提高购房效率，降低交易成本。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为购房主体，享有对房产的最终决策权。

11.2甲方主导购房过程，有利于确保房产质量，满足自身需求。

11.3甲方通过引入丙方，实现购房过程中的权益保障和风险控制。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身权益，特引入第三方（以下简称“丙方”）参与购房事宜，丙方同意接受乙方的委托，就乙方与甲方（以下简称“甲方”）共同购买位于__________的房产事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、房产基本情况

1.1房产位于__________，房产证号为__________，建筑面积为__________平方米，户型为__________。

1.2房产产权清晰，无任何权属纠纷，符合国家法律法规的规定。

二、丙方职责

2.1丙方作为乙方代理人，负责协助乙方与甲方进行房产购买的相关事宜。

2.2丙方应确保乙方权益不受损害，并监督甲方履行合同义务。

2.3丙方有权代表乙方与甲方协商购房款的支付、房产交付及使用等相关事宜。

三、购房款项及支付方式

3.1乙方与甲方共同出资购买上述房产，购房总价为人民币__________元。

3.2丙方负责监督购房款项的支付，确保购房款项的合法、合规使用。

3.3乙方与甲方应按照以下方式支付购房款项：

（1）首付款：乙方与甲方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向房产开发商支付首付款人民币__________元。

（2）贷款：乙方与甲方应在签订本合同之日起__________个工作日内，向银行申请贷款，贷款金额为人民币__________元，贷款期限为__________年。

3.4丙方有权对甲方支付贷款本息的行为进行监督，确保甲方按时偿还贷款。

四、房产产权归属

4.1乙方与甲方共同拥有上述房产的产权，房产证上应注明乙方与甲方为共同共有。

4.2丙方有权要求甲方在房产证上注明乙甲双方共同共有的权利。

五、房产交付及使用

5.1房产开发商应在__________年__________月__________日前将房产交付给乙方与甲方。

5.2乙方与甲方应在收到房产后__________个工作日内，对房产进行验收。

5.3丙方有权监督房产验收过程，确保房产符合合同约定。

六、乙方的权利与利益

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付购房款项，并享有房产产权。

6.2乙方有权要求甲方在房产证上注明乙甲双方共同共有的权利。

6.3乙方有权要求丙方对购房款项的支付、房产交付及使用等相关事宜进行监督。

6.4乙方有权要求甲方按照贷款合同约定偿还贷款本息。

七、甲方的违约及限制条款

7.1如甲方未按时支付购房款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

7.2如甲方未按时偿还贷款本息，应向银行支付违约金，违约金为逾期款项的__________%。

7.3如甲方违反合同约定，丙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1乙方与甲方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房产所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方作为购房主