建设工程合同补充协议范本(模板)7篇

建设工程合同补充协议范本(模板)7篇篇1范本（模板）协议编号：[协议编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于：[原合同名称]为明确双方的权利和义务，避免争议，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与承包范围1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.承包范围：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成[具体工程内容]的建设任务。二、合同金额与支付方式1.合同总金额：[合同总金额]2.支付方式：甲方按照以下比例向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的[比例]作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方合同总金额的[比例]；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。三、工期与进度1.工期要求：乙方应在合同签订后[具体工期]内完成工程建设任务。2.进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工期按时完成。四、质量与验收1.质量标准：乙方应确保施工质量符合[具体质量标准]，如国家相关规范、行业标准等。2.验收流程：工程竣工验收时，乙方应向甲方提交以下文件资料：（1）工程施工记录；（2）工程材料清单；（3）工程质量保证书。甲方在收到上述文件资料后，应尽快组织人员进行验收。验收过程中，如发现问题，应及时通知乙方进行整改。整改完成后，重新组织验收，直至验收合格。五、保修与维护1.保修期：工程竣工验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.维护服务：保修期结束后，乙方应继续提供有偿维护服务。具体维护费用由双方另行协商确定。六、违约责任与赔偿1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式如下：（1）如甲方未按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的[比例]作为违约金；（2）如乙方未按时完成工程建设任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的[比例]作为违约金。2.赔偿损失：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体损失赔偿数额由双方协商确定。七、争议解决与适用法律1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关程序规定和裁决结果。2.适用法律：本补充协议适用中华人民共和国法律。在适用法律时，双方应遵守相关法律法规的规定和司法解释。如有任何疑问或需要进一步的法律指导，双方可咨询专业的法律机构或律师。篇2甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就XXXX工程达成如下补充协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX3.工程内容：包括但不限于XXXX4.承包范围：XXXX5.合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。二、合同价款及支付方式1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX）2.支付方式：-预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。-中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的XX%。-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的剩余部分。3.支付时间：甲方应按上述约定时间将款项支付至乙方指定账户。三、双方权利和义务1.甲方权利和义务：-甲方应按照合同约定支付合同款项。-甲方应提供必要的施工条件，如水电、场地等。-甲方应派驻工地代表，对施工质量、进度进行监督。2.乙方权利和义务：-乙方应按照合同约定完成工程施工。-乙方应确保施工质量符合国家标准。-乙方应按照甲方要求，提供相应的施工资料和验收资料。四、违约责任1.甲方违约责任：-若甲方未按照合同约定支付合同款项，乙方有权停工，直至甲方支付完款项。-若甲方未提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：-若乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。-若乙方施工质量不符合国家标准，乙方应负责返工，并承担相应的费用。五、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司签字日期：XXXX年XX月XX日篇3范本（模板）一、协议背景本补充协议是基于原建设工程合同（以下简称“原合同”）的基础上，对原合同中未详尽的事项进行补充和细化，以确保双方权益得到更好的保障。二、协议范围1.本补充协议涉及原合同中关于建设工程的实施、变更、验收、结算及支付等方面的内容。2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。三、建设工程的实施1.甲方（发包方）应确保建设工程的资金来源合法，并按时向乙方（承包方）支付工程进度款。2.乙方应严格按照原合同和本补充协议的要求进行工程施工，确保工程质量符合标准。3.对于建设工程的变更，甲方应提前书面通知乙方，乙方应在接到通知后尽快进行变更处理。四、验收与结算1.甲方应在收到乙方的竣工验收申请后，按照原合同和本补充协议的要求进行验收。2.乙方应在竣工验收后，及时向甲方提交结算报告和结算资料。甲方应在收到结算报告和结算资料后，按照原合同和本补充协议的要求进行结算审核。3.结算完成后，甲方应及时向乙方支付结算款项。五、支付与履约担保1.甲方应按照原合同和本补充协议的要求，按时向乙方支付工程进度款、结算款项等。如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方应按照原合同和本补充协议的要求，按时完成建设工程的施工任务。如乙方未按时完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方应在签订合同前向甲方提供履约担保，履约担保金额为合同总金额的10%。履约担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。在履约担保期限内，如乙方未按时完成施工任务或存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决与合同变更1.如双方在执行原合同和本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.如双方需要变更原合同或本补充协议的内容，应书面协商一致并签订书面变更协议。变更协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。七、其他事项1.本补充协议未尽事宜，由双方另行协商确定。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。本补充协议的附件、补充条款与本补充协议具有同等法律效力。3.甲方和乙方的签字（或盖章）即为对原合同和本补充协议的认可。本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。篇4范本一、工程概况本补充协议适用于建设工程合同的变更、补充及结算等事宜。工程名称为[工程名称]，位于[工程地点]，建设单位为[建设单位]，设计单位为[设计单位]，施工单位为[施工单位]。二、协议内容1.变更设计（1）根据建设单位要求，对原设计进行变更，具体变更内容如下：a.变更部位：[变更部位]b.变更原因：[变更原因]c.变更后的设计：[变更后的设计]（2）变更设计的批准和执行程序按照原合同规定执行。2.增减工程量（1）根据建设单位要求，对原合同中的工程量进行增减，具体增减内容如下：a.增减项目：[增减项目]b.增减原因：[增减原因]c.增减后的工程量：[增减后的工程量]（2）工程量增减的批准和执行程序按照原合同规定执行。3.调整合同价款（1）根据建设单位要求，对原合同价款进行调整，具体调整内容如下：a.调整项目：[调整项目]b.调整原因：[调整原因]c.调整后的价款：[调整后的价款]（2）合同价款调整的批准和执行程序按照原合同规定执行。4.结算条款补充（1）根据建设单位要求，对原合同的结算条款进行补充，具体补充内容如下：a.补充条款：[补充条款]b.补充原因：[补充原因]c.补充后的结算方式：[补充后的结算方式]（2）结算条款补充的批准和执行程序按照原合同规定执行。三、违约责任1.建设单位未能按照合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿因违约给施工单位造成的实际损失等。2.施工单位未能按照合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期交付违约金、赔偿因违约给建设单位造成的实际损失等。四、争议解决方式本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按以下第[序号]种方式解决：1.提交[指定管辖法院或仲裁委员会]管辖；2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议一式[份数]份，双方各执[份数]份。本补充协议与建设工程合同具有同等法律效力。2.在本补充协议履行过程中，如需对原合同进行再次变更或补充，应经双方协商一致后签订新的变更或补充协议。新的变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。篇5合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]施工单位（乙方）：[施工单位名称]一、协议背景鉴于甲方和乙方于[合同签订日期]签订了建设工程合同（以下简称“主合同”），现因工程实际情况与合同签订时的预期存在差异，双方经过友好协商，达成以下补充协议，以调整和完善主合同的执行。二、补充协议内容1.工程概况与建设规模1.1主合同约定的工程概况与建设规模如下：-工程名称：[工程名称]-工程地点：[工程地点]-工程规模：[工程规模]-开工日期：[开工日期]-竣工日期：[竣工日期]1.2双方确认，实际工程概况与建设规模与主合同约定存在差异，具体差异如下：-实际工程规模较主合同约定有所增加，增加部分主要集中在[增加部分描述]。-竣工日期因材料供应和天气原因，需相应推迟至[新竣工日期]。2.工程造价与支付方式2.1主合同约定工程造价为[工程造价金额]，支付方式如下：-乙方完成基础工程后，甲方支付基础工程款的XX%；-乙方完成主体工程后，甲方支付主体工程款的XX%；-乙方完成装修工程后，甲方支付装修工程款的XX%。2.2双方协商确定，实际工程造价较主合同约定有所增加，具体增加原因和金额如下：-增加原因：[增加原因描述]-增加金额：[增加金额]2.3双方同意调整支付方式，具体调整内容如下：-乙方完成基础工程后，甲方支付基础工程款的XX%；-乙方完成主体工程后，甲方支付主体工程款的XX%；-乙方完成装修工程后，甲方支付装修工程款的XX%。同时，甲方在竣工验收合格后支付尾款XX%。3.工程进度与质量控制3.1主合同约定工程进度和质量标准如下：-乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更要求施工；-工程质量需符合相关标准和要求；-工程进度需按时完成。3.2双方确认，实际工程进度和质量与主合同约定存在差异，具体差异如下：-由于材料供应和天气原因，实际工程进度较主合同约定有所推迟；-部分施工细节存在质量问题，需进行返修。3.3双方同意调整工程进度和质量控制措施，具体调整内容如下：-乙方需加强材料采购和库存管理，确保材料及时供应；-乙方需制定详细施工计划，合理安排施工工序；-甲方需提供必要的技术支持和监督。4.违约责任与赔偿4.1主合同约定违约责任如下：-乙方未能按时完成工程进度或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。4.2双方协商确定，实际违约责任较主合同约定有所不同，具体调整内容如下：-乙方未能按时完成工程进度或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、工期延误补偿等；-甲方未能按时支付工程进度款或提供必要支持，也需承担相应的违约责任。5.其他条款5.1主合同其他条款保持不变；5.2本补充协议未尽事宜，双方可另行协商确定。本补充协议与主合同具有同等法律效力。如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本补充协议自双方签字盖章之日起生效。篇6合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于：1.甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[原合同编号]。2.鉴于工程实际情况，双方需要对原合同的部分内容进行修改和补充。双方经过友好协商，达成以下补充协议：一、补充协议的目的和适用范围1.本补充协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。2.本补充协议适用于原合同的修改和补充，但不涉及原合同其他未涉及的事项。二、具体修改和补充内容1.工程名称：修改为[新工程名称]。2.工程地点：修改为[新工程地点]。3.工程造价：修改为[新工程造价]。4.开工日期：修改为[新开工日期]。5.竣工日期：修改为[新竣工日期]。6.付款方式：修改为[新付款方式]。7.违约责任：增加以下内容：[违约责任条款]。8.其他约定：增加以下内容：[其他约定条款]。三、双方的权利和义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权监督乙方的施工进程，确保工程质量符合标准要求。（2）甲方有义务按照合同约定支付工程进度款，确保资金供应稳定。（3）甲方需协助乙方解决施工现场的协调问题，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付工程进度款，确保资金供应稳定。（2）乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量符合标准要求。（3）乙方需遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。四、违约责任1.若甲方未按时支付工程进度款或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.若乙方未按时完成工程施工任务或工程质量不符合标准要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.双方同意，在发生违约情况时，应通过友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。五、其他约定1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]签字盖章：[甲方公司公章]日期：[补充协议签订日期]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]签字盖章：[乙方公司公章]日期：[补充协议签订日期]篇7甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，甲乙双方在签订建设工程施工合同（以下简称“主合同”）的基础上，经协商一致，订立本补充协议，以补充主合同中未尽事宜。一、工程概况1.工程名称：XXXX小区住宅楼建设工程2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号3.建筑面积：XXXX平方米4.承包范围：土建工程、装饰工程、水电安装工程等（具体内容详见主合同）二、补充条款1.设计变更及现场签证（1）设计变更：设计变更应由甲方出具书面通知，并附相关设计图纸或说明，乙方应按照甲方要求进行变更施工。（2）现场签证：现场签证应由甲方代表和乙方代表共同签字确认，并加盖双方单位公章，作为结算依据。2.材料设备供应（1）本工程所需材料设备，除甲方另有指定外，均由乙方自行采购，并确保符合设计要求和相关标准。（2）乙方在采购