便民桥包工合同范例

便民桥包工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“发包方”）：

鉴于承包方具备完成便民桥建设的相关资质和能力，发包方同意将便民桥建设项目委托承包方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________便民桥建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：包括但不限于便民桥主体结构、附属设施等。

二、合同工期

2.1合同工期：自合同签订之日起____个月。

2.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向发包方支付____元违约金。

三、合同价款

3.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.3付款条件：承包方提交相关验收资料，经发包方验收合格后，发包方应在____日内支付相应款项。

四、工程质量

4.1工程质量标准：符合国家及地方相关质量标准。

4.2质量保证期：自竣工验收合格之日起____年。

4.3质量责任：因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应负责修复，直至达到合格标准，并承担由此产生的全部费用。

五、工程验收

5.1验收标准：按照国家及地方相关验收标准执行。

5.2验收程序：由发包方组织验收，承包方应积极配合。

5.3验收不合格：验收不合格的，承包方应在接到通知后____日内进行整改，直至合格。

六、合同解除

6.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后____日内未采取补救措施或补救措施无效的；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行的；

（3）一方丧失履行合同能力，经另一方书面通知后____日内未采取补救措施的。

6.2合同解除程序：一方解除合同，应提前____日书面通知另一方，并说明理由。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.便民桥建设项目的详细设计图纸及资料；

2.承包方资质证书；

3.发包方授权委托书；

4.其他双方认为必要的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主方拟在__________地区建设便民桥，为保障项目顺利进行，确保工程质量，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________便民桥建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：包括但不限于便民桥主体结构、附属设施等。

二、合同工期

2.1合同工期：自合同签订之日起____个月。

2.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向业主方支付____元违约金。

三、合同价款

3.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由业主方另行协商确定。

3.3付款条件：承包方提交相关验收资料，经业主方及监理方验收合格后，业主方应在____日内支付相应款项。

四、监理方职责与权利

4.1监理方负责对便民桥建设项目进行全过程、全方位的监督管理，确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关标准。

4.2监理方有权对承包方的施工过程、材料、设备等进行检查，发现不符合要求的情况，有权要求承包方立即整改。

4.3监理方有权根据实际情况调整施工方案，并要求承包方执行。

4.4监理方有权对承包方进行考核，对考核不合格的承包方，有权提出更换建议。

五、承包方责任与权利

5.1承包方负责便民桥建设项目的施工，确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关标准。

5.2承包方有权根据监理方的要求，对施工方案进行调整。

5.3承包方有权在保证工程质量的前提下，采用新技术、新材料、新工艺。

5.4承包方有权在合同约定范围内，对施工过程中发生的问题进行处理。

六、违约责任

6.1业主方违约：因业主方原因导致工期延误的，每延误一日，业主方应向承包方支付____元违约金。

6.2承包方违约：因承包方原因导致工期延误、工程质量不合格的，承包方应承担相应责任，并支付违约金。

6.3监理方违约：监理方未能履行监理职责，导致工程质量、安全、进度不符合要求的，监理方应承担相应责任。

七、限制条款

7.1承包方不得擅自改变施工方案，如需变更，应经监理方同意。

7.2承包方不得使用不合格的材料、设备，如使用，应承担相应责任。

7.3业主方有权对承包方的施工过程进行监督检查，承包方应予以配合。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.便民桥建设项目的详细设计图纸及资料；

2.承包方资质证书；

3.监理方资质证书；

4.业主方授权委托书；

5.其他三方认为必要的文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保便民桥建设项目在质量、安全、进度等方面符合国家及地方相关标准，保障业主方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主方，主导整个便民桥建设项目，旨在确保项目顺利进行，实现经济效益和社会效益的双丰收。甲方通过主导合同条款，保障自身权益，确保项目质量，为当地居民提供便捷的出行条件。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“项目管理方”）：

鉴于乙方具备完成__________地区基础设施建设项目施工的资质和能力，业主方同意将该项目委托乙方进行施工，为保障项目顺利进行，提高施工效率和质量，丙方作为项目管理方提供专业管理服务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________基础设施建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：包括但不限于道路、桥梁、排水设施等。

二、合同工期

2.1合同工期：自合同签订之日起____个月。

2.2工期延误责任：因业主方原因导致工期延误的，每延误一日，业主方应向施工方支付____元违约金。

三、合同价款

3.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由项目管理方与施工方协商确定。

3.3付款条件：施工方提交相关验收资料，经项目管理方验收合格后，业主方应在____日内支付相应款项。

四、项目管理方职责与权利

4.1项目管理方负责项目的整体规划、组织、协调和监督，确保项目按计划实施。

4.2项目管理方有权对施工方的工作进行指导和监督，包括但不限于施工方案、施工进度、质量标准等。

4.3项目管理方有权对施工方提出的技术变更、进度调整等进行审批。

4.4项目管理方有权根据项目实际情况，调整施工方的人员配置和资源配置。

五、施工方责任与权利

5.1施工方负责项目的施工工作，确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关标准。

5.2施工方有权根据项目管理方的指导，对施工方案进行适当调整。

5.3施工方有权在保证工程质量的前提下，采用新技术、新材料、新工艺。

5.4施工方有权在合同约定范围内，对施工过程中发生的问题进行处理，并报项目管理方备案。

六、违约责任

6.1业主方违约：因业主方原因导致工期延误、支付延迟的，业主方应承担相应责任，并支付违约金。

6.2施工方违约：因施工方原因导致工期延误、工程质量不合格的，施工方应承担相应责任，并支付违约金。

6.3项目管理方违约：项目管理方未能履行项目管理职责，导致项目进度、质量不符合要求的，项目管理方应承担相应责任。

七、限制条款

7.1施工方不得擅自改变施工方案，如需变更，应经项目管理方同意。

7.2施工方不得使用不合格的材料、设备，如使用，应承担相应责任。

7.3业主方有权对施工方的施工过程进行监督检查，施工方应予以配合。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.基础设施建设项目的详细设计图纸及资料；

2.施工方资质证书；

3.项目管理方资质证书；

4.业主方授权委托书；

5.其他三方认为必要的文件。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，主导整个基础设施建设项目施工，旨在保障