工程设计施工合同

工程设计施工合同合同编号：__________一、合同双方1.发包人：公司名称：[具体发包人公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]联系人邮箱：[具体联系人邮箱]2.承包人：公司名称：[具体承包人公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]联系人邮箱：[具体联系人邮箱]二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程规模：[详细说明工程的规模情况，如建筑面积、工程预算等]4.工程内容：[详细列出工程所包含的具体工作内容，如建筑施工、装修工程、设备安装等]三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[明确规定的总工期天数，包括可能的延期情况及处理方式]四、设计与施工范围1.设计范围：包括工程的整体设计规划，从概念设计到详细设计，涵盖建筑外观、内部布局、结构设计等各个方面。负责提供工程设计所需的所有图纸、技术文件和设计说明，保证设计符合相关标准和规范。2.施工范围：按照设计图纸进行工程的施工建设，包括基础工程、主体结构施工、装饰装修、设备安装等所有施工环节。负责施工现场的管理和协调，保证施工进度和质量符合合同要求。五、设计与施工要求1.设计要求：设计应符合国家和地方相关的法律法规、标准和规范，保证工程的安全性、可靠性和耐久性。设计应具有创新性和合理性，满足发包人对工程功能和外观的要求。设计文件应清晰、准确、完整，便于施工和验收。2.施工要求：施工应按照设计图纸和相关标准规范进行，不得擅自更改设计。施工过程中应采取有效的质量控制措施，保证工程质量符合合同要求。施工单位应配备足够的施工人员和设备，保证施工进度按时完成。六、合同价款与支付1.合同价款：合同总价为[具体金额]，包括设计费用和施工费用。合同价款可根据工程实际情况进行调整，但需经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.支付方式：预付款：发包人在合同签订后[X]个工作日内，向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款。进度款：承包人按照工程进度每月提交工程进度款申请，经发包人审核确认后，在[X]个工作日内支付工程进度款的[X]%。竣工款：工程竣工后，承包人提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，在[X]个工作日内支付至竣工结算总价的[X]%。剩余[X]%的价款作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给承包人。3.支付时间：发包人应按照合同约定的时间和方式支付款项，如逾期未支付，应按照每日[X]%的标准向承包人支付违约金。承包人应按照合同约定的时间和方式提交款项申请，如逾期未提交，发包人有权相应推迟支付款项。七、设计与施工进度1.设计进度：承包人应在合同签订后[X]个工作日内提交设计方案，经发包人审核确认后开始详细设计。详细设计应在[X]个工作日内完成，并提交给发包人审核。发包人应在收到设计文件后的[X]个工作日内提出审核意见，如逾期未提出，视为审核通过。2.施工进度：承包人应根据合同工期制定详细的施工进度计划，并提交给发包人审核。施工进度应按照计划进行，如遇不可抗力等因素导致工期延误，承包人应及时通知发包人，并采取相应的措施加快施工进度。发包人应定期对施工进度进行检查和监督，如发觉施工进度滞后，应及时要求承包人采取措施整改。八、工程质量与验收1.工程质量标准：工程质量应符合国家和地方相关的质量标准和规范，以及合同约定的质量要求。承包人应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量。2.验收程序：工程完工后，承包人应先进行自检，自检合格后向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到竣工验收申请后的[X]个工作日内组织验收，如逾期未组织，视为验收通过。验收合格后，双方应签署竣工验收报告，如验收不合格，承包人应在规定的时间内整改完毕，再次提交验收申请。3.验收标准：验收应按照国家和地方相关的验收标准和规范进行，如建筑工程施工质量验收统一标准等。验收时应检查工程的各项质量指标是否符合合同要求，如结构安全、装修质量、设备安装等。九、双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供工程所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其符合施工要求。按照合同约定支付合同价款，及时办理工程款项的支付手续。协助承包人办理工程相关的手续和证件，如施工许可证等。对承包人的施工过程进行监督和检查，如发觉问题及时提出整改要求。2.承包人责任与义务：按照合同约定的设计与施工范围、要求和进度进行工程建设，保证工程质量和工期。建立健全安全保证体系，加强施工过程中的安全管理，保证施工安全。负责工程竣工后的清理和恢复工作，保持施工现场的整洁和卫生。按照合同约定提供工程竣工验收所需的相关资料和文件。十、违约责任1.发包人违约责任：未按照合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向承包人支付违约金。未按照合同约定提供工程所需的条件或协助办理相关手续的，应承担由此给承包人造成的损失。因发包人原因导致工程延期的，应按照合同约定向承包人支付延期违约金。2.承包人违约责任：未按照合同约定的设计与施工范围、要求和进度进行工程建设，或工程质量不符合合同要求的，应承担返工、整改等费用，并按照合同约定向发包人支付违约金。未按照合同约定的时间提交工程竣工验收资料或未通过竣工验收的，应承担由此给发包人造成的损失，并按照合同约定向发包人支付违约金。因承包人原因导致工程延期的，应按照合同约定向发包人支付延期违约金。十一、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。十二、其他条款1.合同变更与解除：经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。变更合同应签订书面协议。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。2.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。因不可抗力导致本合同不能履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。3.合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期届满且双方结清款项后终止。4.合同份数：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：