上海建设工程合同范例

上海建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在________________________（以下简称“工程地点”）进行建设工程，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程投资：________________________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方应按照合同约定的时间、地点和方式提供施工图纸、工程资料和施工场地。

2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款，并保证支付资金的及时性。

2.1.3甲方应配合乙方进行施工，包括但不限于提供必要的施工条件、办理相关手续等。

2.1.4甲方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方应按照合同约定的时间、地点和方式完成工程建设，确保工程质量。

2.2.2乙方应按照甲方要求提供施工图纸、工程资料和施工方案。

2.2.3乙方应按照合同约定的时间完成工程，确保工程进度。

2.2.4乙方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付进度：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、工程质量保证

4.1乙方应按照国家有关建设工程质量标准，确保工程质量。

4.2乙方应按照合同约定对工程质量进行检测、验收，并向甲方提供相关检测报告。

4.3乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题，负责修复和赔偿。

五、工期延误及违约责任

5.1因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任。

5.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

七、附件

1.施工图纸及工程资料

2.工程预算书

3.工程质量保证书

4.甲方提供的施工场地及配套设施清单

5.乙方提供的施工方案及施工组织设计

6.双方协商签订的其他补充协议

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在________________________（以下简称“工程地点”）进行建设工程，乙方具备相应的资质和经验，丙方作为项目监督管理单位，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程投资：________________________

二、三方权利与义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方有权要求乙方按照国家相关法律法规和工程标准进行施工。

2.1.2甲方有权监督乙方施工进度、质量和资金使用情况。

2.1.3甲方有权要求丙方履行监督管理职责，确保工程顺利进行。

2.1.4甲方有权对乙方的违约行为提出索赔。

2.1.5甲方有权根据实际情况调整工程进度计划。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、工程资料和施工场地。

2.2.2乙方有权要求丙方提供必要的监督管理和服务。

2.2.3乙方应按照甲方要求，保证施工质量、安全和进度。

2.2.4乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工进度、质量和资金使用情况。

2.3丙方权利与义务：

2.3.1丙方有权对乙方施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。

2.3.2丙方有权对甲方提供的技术指导和咨询服务。

2.3.3丙方应确保其监督管理工作不损害甲乙双方的合法权益。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付进度：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、工程质量保证

4.1乙方应按照国家有关建设工程质量标准，确保工程质量。

4.2乙方应按照合同约定对工程质量进行检测、验收，并向甲方提供相关检测报告。

4.3乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题，负责修复和赔偿。

五、工期延误及违约责任

5.1因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任。

5.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

5.3因丙方原因导致的工期延误，丙方应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、第三方介入的意义和目的

8.1丙方的介入有助于确保工程质量和进度，降低甲乙双方的风险。

8.2丙方作为独立第三方，能够客观、公正地处理甲乙双方的争议，维护双方的合法权益。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为工程投资方，主导工程的建设和管理，有利于保障工程质量和进度。

9.2甲方的主导地位有助于维护自身合法权益，确保投资回报。

十、附件

1.施工图纸及工程资料

2.工程预算书

3.工程质量保证书

4.甲方提供的施工场地及配套设施清单

5.乙方提供的施工方案及施工组织设计

6.双方协商签订的其他补充协议

本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丁方（以下简称“丁方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鉴于乙方拟承建________________________（以下简称“工程项目”），甲方作为项目投资方，丁方作为项目监理单位，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程项目概况

1.1工程项目名称：________________________

1.2工程项目地点：________________________

1.3工程项目规模：________________________

1.4工程项目内容：________________________

1.5工程项目投资：________________________

二、三方权利与义务

2.1乙方权利与义务：

2.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供项目资金，并保证资金到位的及时性。

2.1.2乙方有权要求丁方提供必要的监理服务，确保工程质量和进度。

2.1.3乙方应按照国家相关法律法规和工程标准进行施工，确保工程质量。

2.1.4乙方应按照合同约定的时间完成工程项目，并保证工程进度。

2.1.5乙方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

2.2甲方权利与义务：

2.2.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程项目。

2.2.2甲方有权监督乙方的施工过程，包括但不限于施工质量、安全和进度。

2.2.3甲方应按照合同约定支付项目资金，并保证支付资金的及时性。

2.2.4甲方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

2.3丁方权利与义务：

2.3.1丁方有权对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量和进度符合合同要求。

2.3.2丁方有权对甲方提供的技术指导和咨询服务。

2.3.3丁方应确保其监理工作不损害乙方的合法权益。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付进度：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、工程质量保证

4.1乙方应按照国家有关建设工程质量标准，确保工程质量。

4.2乙方应按照合同约定对工程质量进行检测、验收，并向甲方提供相关检测报告。

4.3乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题，负责修复和赔偿。

五、工期延误及违约责任

5.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同约定承担违约责任。

5.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

5.3因丁方原因导致的工期延误，丁方应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为工程承建方，主导工程项目的实施，有利于保障工程质量和进度。

8.2乙方的主导地位有助于维护自身合法权益，确