2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷A卷含答案

2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷A

卷含答案

单选题（共100题）

1、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理

了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。

A.2009年4月1日

B.2009年6月1日

C.2009年3月12日

D.2009年6月12日

【答窠】B

2、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017真题

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】A

3、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行

为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。2018真题

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】C

4、根据《民法典》，当事人对合同价款约定不明确，合同价款的确定规则为；)。

A.按照订立合同时履行地的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地的市场价格履行

C.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行

D,按照订立合同时订立地的市场价格履行

【答案】A

5、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是0.(2013)

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所

得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先

后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之口起生效的，若抵押物

未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务

人清偿！

【答案】D

6、委托合同的目的是为他人处理或管理事物，它不同于民事代理。委托合同委

托的事务包括()。

A.法律行为和事实行为

B.只是事实行为

C.只是法律行为

D.只是商事贸易行为

【答案】A

7、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

【答案】B

8、(2019年真题)根据《建筑业企业资质管理规定》，关丁建筑业企业资质

的说法，正确的是()

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序

列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，

住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】A

9、甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》

资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为

该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()

A.合同己经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

【答案】B

10、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂

购买了10t水泥，下列说法正确的是（）

A.该代理行为无效

B.该代理行为有效

C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为

D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效

【答案】D

11、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以

单独申请行政复议的情形是0（2013）

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.部分地方人民政府颁布的规章

【答案】B

12、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途

中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是C。

A.内可要求甲支付运费

氏甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】D

13、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起C日

内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】B

14、下列哪些部位应当设置警示标志（）。

A.出入通道口

B.隧道内

C.现场出口处

D.基坑底部

【答案】A

15、限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，则赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认

【答案】A

16、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。2014

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】A

17、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托

（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】A

18、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。

A.抵押人做出意思表示

B.抵押合同生效

C.抵押物登记

D.抵押物交付

【答案】B

19、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。

A.由国务院提出意见

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由国务院裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

【答案】C

20、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目

负责人因其他事务须离开施工现场时，应向()请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

D.建筑施工企业主管副总经理

【答案】A

21、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是().

(2014)

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以以

上30万以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用

后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴

定及维修费用。

D.建筑业企'也申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保

修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】C

22、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是

()o2014

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以

上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用

后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定

及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保

修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】C

23、在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单

位分别组织专人编制的招标、投标文件属于Oo

A,委托作品

B.职务作品

C.单位作品

D.集体作品

【答案】C

24、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工

程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支

付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时

效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地意，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】B

25、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】A

26、2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单

位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面

劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生

己年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同

时、该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A

27、下列选项中能作为行政诉讼被告的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.建设行政管理部门

D.鉴定机构

【答案】C

28、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由0专利行政主管部门作

出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】A

29、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）o

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】C

30、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损

失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

【答案】C

31、安全生产监督检查人员的职权之一是（）。

A.财务报表审查权

B.责令紧急避险权

C.现场调解裁决权

D.设备物资检验权

【答案】B

32、仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括

Oo

A.独立性

B.公权性

C.保密性

D.自愿性

【答案】B

33、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】C

34、（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】C

35、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在()的业务范围内承

揽工程。

A.企业授权

B.其资质等级许可

C.工商登记

D.公司章程规定

【答案】B

36、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是：)0

A.有权调阅经营单位的所有资料

B.有权作出行政处分决定

C.有权责令从危险区域内撤出作业人员

D.有权扣押不服从监督的企业设施

【答案】C

37、甲公司将其生产的新型瓷破取名为“晶意陶.'，并将“晶意陶”申请为注

册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的

行为。

A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识

B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识

C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标

识

D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市

场销售“晶陶意”品牌瓷砖

【答案】C

38、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）o（20M）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】B

39、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳

动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则月人单位应当向劳动者每月支

付（）元的工资。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】B

40、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生

产条件时，可以采取的措施是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

【答案】C

41、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，

定金为设计费的15%,甲己支付定金。2018真题如果乙在规定期限内不履行合

同，应该返还给甲()万元。2018真题

A.30

B.40

C.60

D.70

【答案】C

42、对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县

级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.10日前

C.15日前

D.同时

【答案】C

43、下面的说法中，错误的是()。

A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作

B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作

C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作

D.女职工生育不得少于98天的产假

【答案】A

44、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是

()O

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

【答案】C

45、下列属于行政强制措施的是()。

A.排除妨碍、恢复原状

B.拍卖查封的场所

C限制人身自由

D.划拨存款

【答案】C

46、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提

开脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安

全施工措施的，可以()。

A.责令限期改正

B.直接吊销资质证书

C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款

D.直接责令停业整顿

【答案】C

47、根据《建设工程生产管理条例》，国家对严重危及施工的工艺、设备、材

料实行（）制度。

A.检验、检测

B,淘汰

C.回收管理

D.档案管理

【答案】B

48、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。

A.动产物权、不动产物权

B.自物权、他物权

C.用益物权、担保物权

D.以上都不正确

【答案】B

49、关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是（）。

A.可以进入监理单位检查特种设备

B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押

C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正

D.为统计安全生产信息，复制特种设备使用单位的合同

【答案】C

50、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管

理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.行政处分

D.民事责任

【答案】B

51、关于分包工程的税法，正确的是（）。2016

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供

分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完

成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】D

52、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。2014

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门

提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，

可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法

行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变

更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】C

53、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1

日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过冲裁

的方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。

A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理

B.劳动仲裁委员会应当受理

C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受

理

【答案】B

54、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场，负责监督安装、拆卸整

体提升脚手架、模板等自升式架设设施的人员是：）。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.安装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

【答案】B

55、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月

10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20

日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10Ho该建筑工程

一切险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】C

56、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）（2012）

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.指定代理

【答案】D

57、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根

据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】C

58、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。

A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污

染的建筑施工作业。

【答案】A

59、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于

集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢

救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主

管部门组织实施

【答案】D

60、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同

【答案】B

61、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标

的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。2014

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】B

62、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企

业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题

产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。

A.A区或B区

B.B区或C区

C.C区或D区

D.D区或A区

【答案】B

63、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设

工程质量管理条例》规定的是（）。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】A

64、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设

单位应当0,将保证安全施T的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

【答案】C

65、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产

生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规

定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】A

66、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】B

67、甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培

训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。

培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（）元的违约金。

A.12万

B.9.6万

C.7万

D.无需支付违约金

【答案】B

68、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民

政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.乡级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】B

69、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为()。

A.不确定

B.己变更

C.未变更

D.未变更或已变更都正

【答案】C

70、关于保险索赔的说法，正确的是()。20：7真题

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的

证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其衣害程度已无法修理，只能按

照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】C

71、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。(2012)

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头同意仲裁

【答案】D

72、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，

法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协

议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确

处理应为()。

A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉

C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D.裁定撤销一审判决，发回原法院重申

【答案】C

73、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是

()O

A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务

作业交由劳务单位完成。

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

【答案】A

74、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述,

错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

C.应当向登记机构申请变更登记

D,住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期

【答案】D

75、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是

Oo

A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任

D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任

【答案】D

76、按照《民法典》的规定，出质人可以提供()办理质押担保。

A.建筑物

B.构筑物

C.依法可以转让的股票

D.土地

【答案】C

77、施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保

修期为3年。竣工合格第4年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正

确的是（）。

A.已过保修期，施工单位不保修

B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修

C.施工单位应该承担保修义务

D.设计单位应当承担责任

【答案】C

78、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.死亡20人，直接经济损失1000万

B.重伤30人，直接经济损失2000万

C.死亡50人，直接经济损失8000万

D.重伤9人，直接经济损失900万

【答案】A

79、建设工程施工许兀证的申请主体是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

【答案】B

80、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（）。

A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人

B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人

C.当事人、法定代理人可以委托1至2人作为诉讼代理人

D.委托诉讼代理人既正以是律师，也可以是当事人的近亲属

【答案】A

81、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是()o

A.举证期限只能由法院指定

B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可

C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果

D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后中请延K

【答案】C

82、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位

继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。(2013)

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门

【答案】A

83、某市A区的建设且位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工

企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程

质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。

A.A区

B.B区

C.D区

D.C区或A区

【答案】B

84、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，

禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业

的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无

需取得证明的是()。

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管道爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

【答案】C

85、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是

()O

A.未经商标注册权人许可，在不同类别(也不相似)的商品上使用相同商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.擅自制造他人商标标识

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更爽商标的商品又投入市场的

【答案】A

86、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。

A.提交工程竣验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】A

87、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名

义承揽工程且情节严重的，（）

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

【答案】D

88、某施工现场发生倒塌事故，导致2人死亡，1人受伤。在无特殊情况下，事故

调查组应当自该事故发生之日起（）内提交事故调查报告

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】C

89、《民法典》规定，当事人一方依照《民法典》第93条第2款、第94条的

规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。

A.通知发出

B.通知到达对方

C.对方知晓

D.对方同意

【答案】B

90、某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批

评结果不服而申请复议，该复议应向。提出。

A.市质量监督站

B.区质量监督站

C.市建委

D.区建委

【答案】C

91、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重

伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。

A.重大责任事故罪

B,重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】B

92、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有（）。

A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行

B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充

协议后，延续劳动关系

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同

D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同

【答案】A

93、甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合

同（）。

A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权

B.无效

C.是否有效取决于钢材供应商的意愿

D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同

【答案】A

94、职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提

出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所

在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。提出申请应在事故伤害之

日或被诊断、鉴定为职业病之日起0个月内进行。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】D

95、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是。造成损失。

A.一般性罚款

B.一般性丢失

C.离心力引起的结构断裂

D.电路短路

【答案】D

96、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的

建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】A

97、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消

防验收，（）。2017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】C

98、合同当事人如果未约定仲裁协议，则作为解决纠纷的最终方式是0。

A.仲裁

B.和解

C.协商

D.诉讼

【答案】D

99、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是

()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】C

100、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于

承担工伤保险责任单位的说法，正确的是()O

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工

伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担

工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工

伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工

伤保险责任的单位

【答案】D

多选题(共50题)

1、下列对于部门规章的表述正确的有0。

A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减

损公民、法人和其他组织权利

B.部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定

C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报

D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令

的事项

E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规

【答案】ACD

2、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.表见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

【答案】BD

3、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有

()o(2015)

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分

包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【答案】ACD

4、关于可用于质押与大押的说法，正确的有()。

A.权利与不动产都可以用于质押

B.动产与不动产都可以用于抵押

C.动产抵押以登记为生效条件

D.不动产质押以登记为生效条件

E.不动产抵押以登记为生效条件

【答案】B

5、甲建筑公司去投标，预计在投标的过程中可能发生下列几种情况，其中投标

保证金将被没收的是（）。

A.在开标前撤回了投标文件

B.在投标有效期内撤回了投标文件

C.中标通知书发出后，招标人改变了中标结果

D.中标通知书发出后，中标人放弃了中标项目

E.中标后没有在规定期限内提交履约担保

【答案】BD

6、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。（2015

真题）

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍出任单位的咨询顾问

【答案】BD

7、下列属于资质不良的是（）。

A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

B.以他人名义投标

C.允许其他单位用本单位名义承揽工程的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的

E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

【答案】AC

8、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交

竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，

正确的有（）o（2014）

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人

提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是

施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院

起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承

担民事责任

【答案】C

9、关干借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息

B.借款人应当按照约定的用途使用借款

C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还

D.订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保

E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

【答案】ABD

10、根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限

制、排斥投标人的有（）。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换、修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

【答案】AD

11、工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

C.参加验收各方主体验收意见不一致的

D.参加验收人员不具备相应资格的

E.验收程序和执行标准不符合要求的

【答案】AB

12、所谓噪声敏感建筑物，是指（）、住宅等需要保持安静的建筑物。

A.医院

B.学校

C.体育馆

D.机关

E.科研单位

【答案】ABD

13、按照《文物保护法》规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究

其刑事责任()。

A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的

B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的

C.擅自迁移、拆除不可移动文物的

D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的

E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的

【答案】ABD

14、下列关于生产安全事故的分类包括()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.特别严重事故

【答案】ABCD

15、下列时间点中，属于《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规

定的夜间施工期间的是()o

A.21:30

B.22:15

C.24:00

D.05:40

E.06:15

【答案】BCD

16、根据《劳动合同法》规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的

是（）。

A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

C.劳动者被依法追究刑事责任的

D.违反法律、行政法规强制性规定的

E.劳动者主动提出解除合同的

【答案】ABD

17、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提

出订购1000吨某型号水泥，并附上主耍合同条款，却被告知因原材料价格上涨

故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于要约

【答案】AB

18、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可

以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D,申请人应当自知道该具体行政行为之日起60E内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15E内进行审查，决定是否受理

【答案】ABD

19、根据《仲裁法》的规定，下列关于仲裁程序的表述，正确的有（）。

A.仲裁庭审理案件通常应不公开进行，除非当事人协议公开进行

B.在仲裁程序中，被申请人不在仲裁规则规定的期限内提交答辩书的，不影响

仲裁程序的继续进行

C.仲裁庭审理案件时，如果申请人无正当理由不到庭，仲裁庭可以缺席裁决

D.仲裁庭可由4名仲裁员组成

E.仲裁员不得是本案当事人的近亲属

【答案】AB

20、当事人对债权请求叔提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权

有（）o（2016）

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财物被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

【答案】CD

21、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（）。

A.旁站

B.巡查

C.巡视

D.重点抽查

E.平行检验

【答案】AC

22、下列关于建设工程承包制度的说法，正确的有（）。

A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业

企业

B.项目管理单位应当是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位

C项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

D.工程总承包企业按照合同约定向建设单位出具履约担保，建设单位向工程总

承包企业出具支付担保

E.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承里工程总承包和工程项目管理

业务

【答案】CD

23、下列违法承包发包的情形中，应当由资质审批机关降低其资质的有（）。

A.2年内发生2次转包

B.2年内发生4次转包

C.2年内发生3次挂靠

D.2年内1次转让出借资质证书

E.2年内发生4次资质挂靠

【答案】BC

24、下列各项中，关于仲裁开庭和裁决，说法正确的有()o

A.仲裁公开进行，但当事人协议不公开的，可以不公开进行，但涉及公共利益

的除外

B.申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经冲裁庭许可中途退庭的，可视

为撤回仲裁申请；被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可

中途退庭的，可缺席裁决

C.专门问题需要鉴定的，应经当事人申请，可以交由当事人双方约定的鉴定部

门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人申请仲裁后，可以自行和解，达成和解协议的，视为撤回仲裁申请

E.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调

解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力

【答案】B

25、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有

()o(2015真题)

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企'也不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】AC

26、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD

27、下列关于物权保护的说法，正确的有（）。

A.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利

B.无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物

C.妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险

D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状

E.物权保护方式,只能单独适用，不能合并适用

【答案】ABCD

28、关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。

A.试用期次数最多为2次

B.试用期不包含在劳动合同期限内

C.试用期最长为6个月

D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

【答案】C

29、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工

作。

A.设备

B.技术

C.材料

D.资金

E.劳力

【答案】AB

30、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（）。

A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的

效力

B.仲裁庭无权确认合同的效力

C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出

D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定

E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由

仲裁机构裁定

【答案】AC

31、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）o

A.有权代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.法定代理

E.居间代理

【答案】CD

32、关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。

A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的

成本支出，可以适当营利

B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资

信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书

C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程

量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分

D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底

E.非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底

【答案】BCD

33、关于人民调解的说法，正确的有（）。

A.人民调解是一种司法制度

B.人民调解应当遵循公开原则

C.人民调解员必须由当事人双方共同指定

D.人民调解协议不具有强制执行力

E.人民调解协议书经法院司法确认后生效

【答案】AD

34、下列市场行为中，不属于承诺的有（）。

A,发布招标公告

B.发布拍卖公告

C.发售招标文件

D,发出中标通知书

E.递交投标文件

【答案】ABC

35、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检

验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A.建筑材料

B.周转材料

C.建筑构（配）件

D.设备

E.商品混凝土

【答案】ACD

36、《民法