建设工程三通平施工合同

建设工程三通平施工合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于场地平整、道路铺设、排水设施建设等相关工作内容。4.工程规模：根据实际工程需求确定，如占地面积[X]平方米，建筑面积[X]平方米等。第三章：工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体总天数]，如遇不可抗力等特殊情况，经双方协商后可相应顺延工期。第四章：工程质量1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量符合设计要求和相关规范。乙方应在施工过程中严格按照质量标准进行施工，定期进行质量检测和验收，如发觉质量问题应及时整改。2.质量保证措施：乙方应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，加强对施工过程的质量控制。在施工前，乙方应制定详细的施工方案和质量控制计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工方案和质量控制计划进行施工，如发觉质量问题应及时采取措施进行整改。同时乙方应定期向甲方提交质量检测报告，如发觉质量问题应及时通知甲方并采取措施进行整改。第五章：工程造价及支付1.工程造价：根据工程内容和规模，经双方协商确定工程造价为[具体金额]元。2.支付方式：采用分期付款的方式，具体支付时间和金额如下：预付款：在合同签订后[X]日内，甲方应向乙方支付工程造价的[X]%作为预付款。进度款：根据工程进度，乙方应每月向甲方提交工程进度报告，经甲方审核确认后，甲方应在[X]日内按照工程进度支付相应的进度款，进度款支付比例为工程造价的[X]%。竣工结算款：工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，甲方应在[X]日内支付工程结算款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下支付给乙方。3.预付款：甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付预付款，如未按时支付预付款，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。4.进度款：甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付进度款，如未按时支付进度款，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。同时乙方应保证工程进度符合合同约定，如因乙方原因导致工程进度延误，应按照延误天数向甲方支付违约金，违约金金额为工程造价的[X]%/天。5.竣工结算：工程竣工后，乙方应按照约定的时间和要求提交竣工结算报告，如未按时提交竣工结算报告，应按照工程造价的[X]%向甲方支付违约金。同时甲方应按照约定的时间和要求对竣工结算报告进行审核，如未按时审核或提出异议，应视为认可竣工结算报告。第六章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：按照约定的时间和金额向承包人支付工程款。提供施工所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其符合施工要求。协助承包人办理施工所需的相关手续，如施工许可证等。对承包人的施工过程进行监督和检查，如发觉问题应及时通知承包人并要求其整改。按照约定的时间和要求接收工程并支付工程结算款。2.承包人责任与义务：按照合同约定的时间和要求组织施工，保证工程质量和工期。遵守国家及地方相关法律法规和规章制度，如环保、安全等方面的规定。负责施工过程中的安全管理，如设置安全警示标志、配备安全防护设备等，保证施工安全。对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，如垃圾清运等，保证环境整洁。按照约定的时间和要求向发包人提交工程进度报告、竣工结算报告等相关资料。第七章：施工组织设计与工期1.施工组织设计：乙方应在开工前[X]日内提交详细的施工组织设计，经甲方审核同意后方可施工。施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员安排、施工机械设备配备等内容。2.工期延误及提前竣工：如因发包人原因导致工期延误，经双方协商后可相应顺延工期。如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金，违约金金额为工程造价的[X]%/天。如承包人提前竣工，经甲方同意后可按照合同约定给予奖励，奖励金额为工程造价的[X]%。第八章：工程变更1.工程变更的范围：包括但不限于工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。2.工程变更的程序：如发生工程变更，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后由双方签订工程变更协议。工程变更协议应包括变更内容、变更价款、变更工期等内容。3.工程变更的价款调整：如发生工程变更，应按照合同约定的计价方式和程序进行价款调整。如合同未约定计价方式和程序的，应根据实际情况协商确定。第九章：竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]日内组织验收，如未按时组织验收应视为认可工程竣工。验收合格后，双方应签订竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。2.竣工结算：工程竣工并经验收合格后，乙方应按照约定的时间和要求提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，双方应按照合同约定进行竣工结算。3.质量保证金：工程竣工结算后，甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程结算款的[X]%作为质量保证金。质保期届满后，如无质量问题，甲方应将质量保证金无息返还给乙方。第十章：违约与争议1.违约行为及责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：其他条款1.不可抗力：如遇不可抗力等不可预见、不可避免的事件，导致合同无法履行的，双方应及时协商解决。如因不可抗力导致工期延误，经双方协商后可相应顺延工期；如因不可抗力导致工程损失，双方应按照各自的责任承担相应的损失。2.保险：乙方应按照国家及地方相关规定为施工人员购买意外伤害保险，并承担保险费用。如因乙方未购买意外伤害保险或保险费用未及时支付导致的一切后果，由乙方承担。3.合同份数：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。4.补充条款：本合同未尽事宜，可由双方协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：