建设工程施工合同小额示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同小额示范文本甲方（施工方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（委托方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程概况1.工程名称与地点工程名称为______，位于______。2.工程内容工程内容包括但不限于土建、安装、装饰等。3.工程规模工程规模为______平方米或______立方米。二、施工内容与要求1.施工内容乙方负责完成甲方委托的施工内容，包括但不限于______。2.施工要求施工过程中应遵循国家相关法律法规、施工规范和质量标准。三、施工工期与进度1.施工工期工程总工期为______个月。2.施工进度1）______；2）______；3）______；以此类推。四、合同价款与支付1.合同价款本合同价款为______元（大写：______）。2.支付方式1）______；2）______；3）______；以此类推。五、工程质量与验收1.质量要求工程质量应符合国家相关质量标准。2.验收标准工程验收应按照国家相关验收标准进行。3.验收程序甲方在工程完成后______个工作日内组织验收。六、违约责任1.甲方违约责任甲方如未按时支付款项，应向乙方支付______的违约金。2.乙方违约责任乙方如未按时完成工程，应向甲方支付______的违约金。七、争议解决争议双方应友好协商解决，协商不成可向______仲裁委员会申请仲裁。八、合同生效与终止1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同终止1）工程全部完成并经甲方验收合格；2）本合同约定的其他终止条件；3.合同解除任何一方均有权在符合法定条件下解除本合同。九、其他约定1.保密条款双方对本合同的订立、履行、变更和解除过程中的商业秘密负有保密义务。2.知识产权工程中涉及到的知识产权归甲方所有。3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。九、合同解除与终止1.合同解除在合同履行过程中，任何一方有权在符合法定条件下解除合同，但应提前______个工作日书面通知对方。2.合同终止1）工程全部完成并经甲方验收合格；2）合同约定的其他终止条件；3）因不可抗力导致合同无法履行。3.合同解除后的处理1）乙方应将已提供的材料交付甲方；2）甲方应按照合同约定支付已完成的工程款项；3）双方应妥善处理合同解除后产生的其他事宜。十、不可抗力1.定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.影响及处理发生不可抗力事件时，双方应立即协商解决，采取一切必要的措施减轻损失。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商延期履行或解除合同，并免除由此产生的违约责任。十一、争议解决1.协商双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.仲裁如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同生效与解释1.生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。十三、其他1.通知双方间的通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。2.附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十四、合同终止条件1.终止条件1）合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格；2）合同约定的解除条件成就；3）因不可抗力导致合同无法履行；4）双方协商一致解除合同。十五、合同解除后的处理1.材料处理合同解除后，乙方应将剩余的材料交付甲方，甲方应按照合同约定支付已完成的工程款项。2.工程处理1）甲方有权要求乙方修复或拆除不符合要求的工程部分；2）双方协商确定剩余工程的处理方式。十六、合同附件1.工程图纸及技术文件；2.甲方提供的工程资料；3.双方协商一致的其他文件。十七、合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。十八、合同签署本合同由甲乙双方代表签字（或盖章）后生效。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______十九、合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，按相关法