建筑防水施工合同范本

建筑防水施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为某某市某某建筑公司，注册地址为某某省某某市某某区某某路某某号，法定代表人为某某先生。甲方的业务范围包括建筑工程的设计、施工、监理等。甲方联系方式为电话号码：xxxxxxxx，邮箱：xxxxxxxx。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为某某市某某防水材料有限公司，注册地址为某某省某某市某某区某某路某某号，法定代表人为某某先生。乙方的业务范围包括防水材料的研发、生产、销售及防水施工服务等。乙方联系方式为电话号码：xxxxxxxx，邮箱：xxxxxxxx。

合同简介：

甲方因建筑工程需要，需聘请乙方提供建筑防水施工服务。甲方作为委托方，希望乙方能够按照甲方的要求和国家相关标准，完成防水施工工作，并提供相应的质保服务。乙方作为服务提供方，愿意接受甲方的委托，为甲方提供专业的防水施工服务。

双方经过友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，达成合作意向，并签订本建筑防水施工合同。本合同的内容包括双方的合作背景、合作内容、双方的权利和义务、价格和支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。

本合同的签订，旨在确保甲乙双方的合法权益，保证建筑工程的质量和安全，实现双方的共同发展。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同推进工程的顺利进行。如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

一、合作内容

1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，为甲方提供建筑防水施工服务。

2.乙方应保证所提供的防水材料质量合格，并按照约定的工期完成施工。

3.乙方应提供相应的质保服务，质保期自工程竣工之日起计算。

二、双方的权利和义务

1.甲方应按照约定的时间和金额支付乙方施工费用。

2.甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

3.乙方应按照约定的工期完成施工，并保证施工质量。

4.乙方应按照约定的质保期提供质保服务。

三、价格和支付条件

1.本合同的施工费用为人民币XX元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。

2.甲方应于工程竣工之日起X日内支付乙方施工费用总额的90%。

3.剩余的10%作为质保金，甲方应于质保期满之日起X日内支付。

四、履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.乙方应按照约定的工期完成施工，工程竣工日期为XX年XX月XX日。

五、违约责任

1.乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为施工费用的1%。

2.甲方未按照约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%。

六、不可抗力

1.因不可抗力导致乙方无法按照约定完成施工的，乙方不承担违约责任。

2.不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、附则

本合同签订地为某某省某某市某某区，双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。

甲方（买方/出租方/委托方）：

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

签订日期：XX年XX月XX日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲乙双方在建筑防水施工领域的合作行为，明确双方的权利和义务，确保工程质量，维护双方合法权益。具体内容包括：

1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，为甲方提供专业的建筑防水施工服务。

2.乙方应保证所提供的防水材料质量合格，并按照约定的工期完成施工。

3.乙方应提供相应的质保服务，质保期自工程竣工之日起计算。

4.甲方应按照约定的时间和金额支付乙方施工费用。

5.甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

第二条定义

为本合同所述，以下术语的含义如下：

1.甲方：指某某市某某建筑公司，以下简称“甲方”。

2.乙方：指某某市某某防水材料有限公司，以下简称“乙方”。

3.施工：指乙方按照甲方的要求和国家相关标准，在甲方提供的工程现场进行的建筑防水施工活动。

4.质保期：指自工程竣工之日起计算的一定期限，用于乙方提供质保服务。

5.施工费用：指乙方为甲方提供施工服务所需支付的费用，包括材料费、人工费等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方应按照约定的时间和金额支付乙方施工费用。

2.甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量。

4.甲方应按照约定的工期接收工程，不得无故拖延。

二、乙方的权力和义务

1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，为甲方提供专业的建筑防水施工服务。

2.乙方应保证所提供的防水材料质量合格，并按照约定的工期完成施工。

3.乙方应提供相应的质保服务，质保期自工程竣工之日起计算。

4.乙方应按照约定的时间向甲方提交施工进度报告和相关资料。

5.乙方应遵守甲方的现场管理制度，确保施工安全。

第四条价格与支付条件

1.本合同的施工费用为人民币XX元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。

2.甲方应于工程竣工之日起X日内支付乙方施工费用总额的90%。

3.剩余的10%作为质保金，甲方应于质保期满之日起X日内支付。

4.支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体方式由双方协商确定。

5.甲方支付施工费用后，乙方应提供正式的发票给甲方。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.乙方应按照约定的工期完成施工，工程竣工日期为XX年XX月XX日。

3.质保期自工程竣工之日起计算，为期X年。

4.双方应按照本合同的约定履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

第六条违约责任

1.乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为施工费用的1%。

2.甲方未按照约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%。

3.一方未履行合同义务的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同施工费用的20%。

4.一方迟延履行合同义务的，应承担迟延履行责任，向对方支付迟延履行金，迟延履行金为本合同施工费用的0.5%每日。

5.一方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，应承担修复费用或者重新施工费用。

6.一方泄露对方商业秘密的，应承担泄露商业秘密的责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同施工费用的30%。

7.一方未按照约定提供施工所需资料或条件的，应承担相应责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同施工费用的10%。

8.双方在履行本合同过程中发生的其他争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。

2.在履行本合同过程中，若发生不可抗力事件，导致乙方无法按照约定完成施工的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。

3.乙方因不可抗力事件导致无法履行合同义务的，不承担违约责任。但乙方应尽力采取措施减少损失，并尽快恢复施工。

4.甲方因不可抗力事件导致无法按照约定支付施工费用的，不承担违约责任。但甲方应尽快解决不可抗力事件，并按照约定支付施工费用。

5.不可抗力事件持续期间，双方应保持沟通，共同商讨合同履行的调整方案。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行，除非法院作出停止履行的判决。

4.双方同意，诉讼是解决争议的最终手段，除非法律另有规定或双方另有约定。

5.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同的其余条款，除非争议解决结果另有规定。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意以书面形式发送通知，通知应以邮递方式送达对方指定的地址。

2.合同变更：双方同意，合同的变更或补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。

3.终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方协商一致终止；

b.合同约定的工期结束；

c.不可抗力事件导致合同无法履行，经双方协商一致终止；

d.一方严重违约，对方有权终止合同；

e.法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同解除：一方未履行合同义务，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照本合同约定承担相应的责任。

5.合同解除或终止不影响双方在本合同项下已产生的权利和义务。

第十条附则

1.本合同的附件为本合同的有效组成部分，