建设工程施工合同工程概况

建设工程施工合同工程概况合同编号：[具体编号]一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[具体联系方式]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[具体联系方式]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：本工程主要包括[详细工程内容描述，如建筑施工、装修工程等]，涉及[具体施工范围或项目]等。4.工程规模：建筑面积为[具体面积]平方米，建筑高度为[具体高度]米，工程总造价约为[具体金额]。5.工程性质：[具体工程性质，如商业建筑、住宅建筑等]。6.工程立项批准文号：[具体文号]。三、工程承包范围：承包人负责工程的全部施工工作，包括但不限于[详细列出承包范围的各项内容，如地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]。四、工程工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体天数]。如因发包人原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延；如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任。五、工程质量标准：工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，达到[具体质量等级，如合格、优良等]，并通过相关部门的验收。承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量。六、合同价款与支付1.合同总价：[具体合同总价金额]。该总价为固定总价，包括工程的全部费用，除非合同另有约定。2.计价方式：采用[具体计价方式，如总价包干、单价合同等]。3.预付款：发包人应在合同签订后[具体天数]内，向承包人支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，用于工程前期准备工作。4.工程进度款支付：承包人应按照工程进度提交工程进度款支付申请，经发包人审核确认后，按照合同约定的比例支付工程进度款。工程进度款的支付应与工程进度相匹配，保证工程顺利进行。5.竣工结算：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，按照合同约定的方式进行竣工结算。结算价款应扣除预付款、工程进度款等已支付款项，并扣除因承包人原因导致的工程质量问题或工期延误等费用。七、材料设备供应1.材料设备供应范围：承包人负责工程所需的全部材料设备的采购和供应，包括但不限于[列出所需材料设备的种类和规格]。2.材料设备供应责任：承包人应保证所供应的材料设备符合国家及地方相关标准和规范，质量合格，并提供相应的质量证明文件。如因材料设备质量问题导致工程质量问题或工期延误，承包人应承担相应的责任。3.材料设备价格及调整：材料设备价格应按照合同约定的价格执行，如遇市场价格波动，双方应协商确定价格调整方式。八、双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要条件。按照合同约定支付工程价款。协助承包人办理工程施工所需的相关手续。及时组织工程验收。2.承包人责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准和工程承包范围进行施工，保证工程质量和安全。负责工程施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，保证施工人员和周围环境的安全。负责工程施工过程中的环境保护工作，采取必要的措施减少施工对周围环境的影响。按照合同约定提交工程进度款支付申请、竣工结算报告等相关资料。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应通知发包人进行验收。发包人应在接到通知后[具体天数]内组织验收，如逾期未组织验收，视为验收合格。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在[具体天数]内提交竣工结算报告。发包人应在接到竣工结算报告后[具体天数]内进行审核，如逾期未审核，视为认可竣工结算报告。双方应按照合同约定的方式进行竣工结算，结算价款应在[具体天数]内支付完毕。十、争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款：本合同自