公司承包混凝土合同样本

公司承包混凝土合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、承包方具备从事混凝土工程承包的资质和经验，愿就本合同约定的工程事项向委托方提供承包服务。

二、委托方需要承包方按照本合同约定，完成混凝土工程的相关施工任务。

三、双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及质量要求

1.承包方负责本合同约定的混凝土工程的施工、监理、验收等工作。

2.承包方应按照国家有关质量标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量达到合格标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：本合同签订后，委托方应向承包方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为预付款。工程完工并验收合格后，委托方应支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为结算款。

四、工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，共计__________个月。

2.如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿委托方因此遭受的损失。

五、工程验收及保修

1.工程完工后，委托方应组织有关单位进行验收。

2.工程验收合格后，承包方应在规定的时间内向委托方提供完整的工程资料。

3.工程保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.相关资质证明文件

4.其他与本合同有关的文件

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、甲方拟对____________________项目进行混凝土工程的建设。

二、乙方具备从事混凝土工程承包的资质和经验，愿意为甲方提供承包服务。

三、丙方具备工程监理资质，愿意为甲方提供监理服务。

四、甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及质量要求

1.承包方负责本合同约定的混凝土工程的施工、监理、验收等工作。

2.承包方应按照国家有关质量标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量达到合格标准。

3.丙方作为监理方，负责对工程进行全程监理，确保工程质量和进度符合合同约定。

三、监理方责任与权利

1.丙方应按照合同约定，对工程进行全面的监理，包括但不限于质量、进度、安全等方面的监控。

2.丙方有权对承包方的施工行为提出整改意见，并要求承包方立即整改。

3.丙方有权对工程中的不合格部分要求返工或拆除重建。

4.丙方有权对工程进度进行审核，确保工程按期完成。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：本合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为预付款。工程完工并验收合格后，甲方应支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为结算款。

五、工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，共计__________个月。

2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.如因丙方原因导致工期延误，丙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、工程验收及保修

1.工程完工后，甲方应组织有关单位进行验收。

2.工程验收合格后，乙方应在规定的时间内向甲方提供完整的工程资料。

3.工程保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、保密条款

1.本合同签订后，双方应对本合同内容保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、合同解除

1.在合同履行期间，如出现下列情况之一，任何一方均有权解除合同：

（1）乙方未按合同约定完成工程；

（2）丙方未按合同约定履行监理职责；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

十一、合同终止

1.合同履行完毕或解除后，双方应按照约定进行工程结算。

十二、其他约定

1.本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份，具有同等法律效力。

十三、第三方介入的意义和目的

1.丙方作为监理方的介入，旨在确保工程质量和进度符合甲方的要求，同时保障甲方的权益。

2.丙方的监理服务有助于提高工程的整体管理水平，确保工程按期、按质完成。

十四、甲方权益主导的目的和意义

1.甲方作为业主，对工程的质量、进度、成本等方面具有最终决策权。

2.甲方权益的主导旨在保障工程项目的顺利进行，确保投资回报的最大化。

（以下无正文）

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、乙方具备从事混凝土工程承包的资质和经验，愿意为业主提供混凝土工程承包服务。

二、丙方具备工程监理资质，愿意为业主提供监理服务。

三、乙方希望在与业主的合作中，确保自身的权益得到充分保障，并希望丙方的监理服务能够提高工程质量和效率。

四、甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及质量要求

1.承包方负责本合同约定的混凝土工程的施工、监理、验收等工作。

2.承包方应按照国家有关质量标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量达到合格标准。

三、监理方责任与权利

1.丙方作为监理方，负责对工程进行全程监理，确保工程质量和进度符合合同约定。

2.丙方有权要求承包方提供施工计划、进度报告、质量检测报告等相关资料。

3.丙方有权对承包方的施工行为进行现场检查，并提出整改意见。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：本合同签订后，业主应向承包方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为预付款。工程完工并验收合格后，业主应支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：____________________），作为结算款。

五、工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，共计__________个月。

2.如因业主原因导致工期延误，业主应承担相应的违约责任，并赔偿承包方因此遭受的损失。

六、工程验收及保修

1.工程完工后，业主应组织有关单位进行验收。

2.工程验收合格后，承包方应在规定的时间内向业主提供完整的工程资料。

3.工程保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、保密条款

1.本合同签订后，双方应对本合同内容保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、合同解除

1.在合同履行期间，如出现下列情况之一，任何一方均有权解除合同：

（1）业主未按合同约定支付款项；

（2）因不可抗力导致合同无法履行。

十一、其他约定

1.本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份，