2025建筑合同范本 FLGS合同模板

2025建筑合同范本-FLGS最新合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就下列建筑工程项目达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。第一条项目基本情况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：承包范围：第二条合同工期计划开工日期：计划竣工日期：总工期：天工期顺延情形：（1）因甲方原因导致的停工；（2）不可抗力因素；（3）甲方确认的设计变更；（4）其他经双方协商一致的情形。工期延误责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任；（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应赔偿乙方遭受的损失；（3）因不可抗力导致工期延误的，双方协商另行确定工期。第三条质量标准工程质量标准：符合《建筑工程质量验收规范》（GB50201-2025）及相关国家、地方标准。验收标准：（1）隐蔽工程验收：；（2）分部分项工程验收：；（3）竣工验收：。质量保证措施：（1）乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求组织施工；（2）乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量达到合同约定标准；（3）甲方有权对施工过程进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。第四条合同价款及支付合同总价款：人民币元（大写：元整）。合同价款计算方式：支付方式：（1）预付款：%，人民币元，于合同签订后日内支付；（2）进度款：按照工程进度分期支付，具体比例为%，每次支付时间为；（3）竣工验收款：%，于工程竣工验收合格后日内支付；（4）质保金：%，于质保期满后日内支付。结算依据：（1）双方确认的工程量清单；（2）设计变更及签证文件；（3）竣工验收报告及结算书。违约责任：（1）甲方未按约支付工程款的，应向乙方支付违约金，每日按%计算；（2）乙方未按约完成工程的，应向甲方支付违约金，每日按%计算。第五条双方职责甲方职责负责办理工程前期审批手续，提供合法的施工场地；按时支付工程款项，协调解决施工过程中与其他单位的矛盾；按时提供设计图纸、技术要求及其他相关文件；指派为甲方代表，负责工程管理与协调；参与工程中间验收及竣工验收，及时提出整改意见。乙方职责按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；严格执行安全操作规程，做好施工现场的安全管理；妥善保管甲方提供的材料、设备，防止丢失或损坏；指派为乙方代表，负责施工现场管理及与甲方的沟通协调；编制施工组织设计、进度计划，报甲方审核后执行。第六条材料与设备供应甲方供应的材料设备：（1）材料名称：；（2）规格型号：；（3）供应时间及方式：；（4）保管责任：。乙方采购的材料设备：（1）材料名称：；（2）规格型号：；（3）质量要求：；（4）验收方式：。违约责任：（1）甲方未按时供应材料设备的，乙方有权顺延工期，甲方应赔偿乙方遭受的损失；（2）乙方采购的材料设备不符合质量要求的，甲方有权要求更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。第七条质量管理与验收隐蔽工程验收：（1）乙方应在隐蔽工程隐蔽前48小时通知甲方验收，甲方应在接到通知后24小时内组织验收；（2）验收合格后，乙方可进行隐蔽施工；（3）若甲方未按时验收，乙方可自行验收，甲方应予以认可。分部分项工程验收：（1）乙方应按照施工进度，分阶段向甲方提交验收申请；（2）甲方应在接到验收申请后日内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。竣工验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料；（2）甲方应在接到验收申请后日内组织竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收证书；（3）验收不合格的，乙方应在日内完成整改，重新申请验收。第八条安全文明施工安全管理：（1）乙方应遵守国家法律法规及甲方的安全管理制度，确保施工安全；（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，相关费用由乙方承担；（3）因乙方原因发生的安全生产事故，乙方应承担全部责任。文明施工：（1）乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止扬尘、噪音污染等；（2）甲方有权对乙方的文明施工情况进行监督检查，发现问题有权要求整改。第九条工程变更与索赔工程变更：（1）施工过程中如需进行设计变更，应由甲方书面通知乙方，并经双方确认后执行；（2）因变更导致的工程量变化，双方应协商调整合同价款。索赔：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工的，乙方有权向甲方索赔；（2）因乙方原因导致甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。第十条违约责任甲方违约责任：（1）未按约支付工程款的，每日按未支付金额的%支付违约金；（2）未按约提供施工场地、材料设备的，工期相应顺延，并赔偿乙方损失；（3）无故拖延验收的，每日按工程总价款的%支付违约金。乙方违约责任：（1）未按约完成施工任务的，每日按工程总价款的%支付违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不达标的，乙方应无偿返工或修复，由此产生的费用由乙方承担；（3）因乙方原因导致安全生产事故的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止；本合同正本一式份，甲方份，乙方