综架加工承揽协议7篇

综架加工承揽协议7篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽综架业务，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.甲方委托乙方加工承揽综架业务，具体产品名称、规格型号、数量及技术要求等详见附件一《综架加工承揽清单》。2.乙方应按照甲方的技术要求，使用先进的生产工艺和设备，保证产品质量和交货期限。二、承揽方式1.乙方应根据甲方的需求，制定详细的生产计划，并报甲方确认。2.甲方确认生产计划后，乙方应组织生产，并按照计划完成交货任务。3.甲方有权对生产过程进行监督，并提出改进意见。三、技术要求1.乙方应按照甲方的技术要求生产，确保产品质量符合相关标准和要求。2.甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，确保乙方能够掌握生产技术和要求。3.乙方在生产过程中应做好质量记录和控制，确保产品质量可追溯。四、价格及支付方式1.乙方应按照甲方的报价进行生产，具体价格详见附件一《综架加工承揽清单》。2.甲方应在签订合同后支付乙方一定比例的预付款，具体金额和比例详见附件一。3.乙方完成交货任务后，甲方应支付剩余款项给乙方。五、交货期限和地点1.乙方应在签订合同后按照甲方要求的交货期限完成生产并交货。具体交货期限详见附件一。2.甲方应提供必要的收货条件和接收人员，确保货物能够顺利接收。六、违约责任1.甲方应按时支付乙方的款项，如未按时支付，则应承担相应的违约责任。2.乙方应按时交货，如未按时交货，则应承担相应的违约责任。3.甲乙双方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方的联系方式如下：__________。如一方联系方式发生变更的，应及时通知另一方。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________篇2合同编号：[合同编号]甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行综架加工事宜达成以下协议：一、项目名称及内容项目名称：综架加工项目项目内容：乙方需按照甲方的要求，对综架进行加工制作，包括材料准备、设计、生产、包装等全流程工作。二、承揽方式1.乙方需根据甲方的需求，提供个性化的综架加工方案，包括设计、材料选择、生产工艺等。2.乙方需按照甲方的要求，按时按质完成综架加工任务，并提交相应的成果。3.甲方需对乙方的加工方案进行确认，并在加工过程中提供必要的支持和协助。三、加工周期及进度1.乙方需在签订合同后尽快安排人员进场，并开始进行综架加工工作。2.乙方需按照甲方的要求，制定详细的生产计划，并提交给甲方备案。3.乙方需确保在计划周期内完成综架加工任务，并提交相应的成果。如遇特殊情况，需及时告知甲方，并协商解决方案。四、质量保证1.乙方需确保所采购的材料符合甲方要求，并在生产过程中进行严格的质量控制。2.乙方需建立完善的质量检测体系，确保每个工序都有明确的质量控制标准和方法。3.如发现质量问题，乙方需及时告知甲方，并协商解决方案。乙方需确保在解决问题后重新进行质量检测，直至满足甲方要求。五、价格及支付方式1.乙方需根据甲方的需求，提供详细的报价清单，包括材料费、加工费、包装费等各项费用。报价需合理且透明，不得有任何形式的虚假宣传或欺诈行为。2.甲方需在签订合同后尽快支付乙方相应的款项。具体支付时间和方式需双方协商确定。3.如因甲方原因导致合同无法按时履行或终止，乙方有权要求甲方支付相应的违约金或损失赔偿。六、违约责任及赔偿标准1.如乙方未按照合同要求按时完成综架加工任务，需向甲方支付相应的违约金。违约金的具体数额需根据违约情况协商确定。2.如因乙方原因导致质量问题或缺陷，乙方需负责进行修复或重做，并承担相应的费用。如无法修复或重做，乙方需向甲方支付相应的损失赔偿。3.如甲方未按照合同要求支付款项或提供必要支持和协助，需向乙方支付相应的违约金。违约金的具体数额需根据违约情况协商确定。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方在合同履行过程中发生争议，需首先通过友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方同意以[具体管辖法院]法院为管辖法院。在诉讼过程中，双方需遵守相关法律法规和法院规定，积极配合法院工作。如判决结果涉及双方权利义务的变更或履行方式变更的，双方需按照判决结果执行。八、合同生效及终止条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需遵守合同约定，按时履行义务。如需变更或终止合同，需双方协商达成一致意见后执行。2.如有下列情况之一发生时，合同可提前终止：国家法律法规规定应当终止的情形；双方协商一致的情形；甲方原因导致无法继续履行的情形；乙方原因导致无法继续履行的情形等。合同终止后，双方需按照国家法律法规和合同约定进行清算和处理相关事宜。3.合同终止后，乙方需将已收取的款项退还给甲方，并赔偿甲方因合同终止所造成的损失。甲方需将已支付的款项扣除实际损失后退还给乙方。如因一方原因导致合同无法按时履行或终止的，违约方需向另一方支付相应的违约金或损失赔偿。具体数额需根据违约情况协商确定。4.合同终止后，双方需妥善处理好未完成的工作和已支付的费用等相关事宜。如有其他未尽事宜或纠纷的，双方需友好协商解决或按照国家法律法规和合同约定解决。协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。在诉讼过程中双方需积极配合法院工作并遵守相关法律法规和法院规定执行判决结果涉及双方权利义务变更或履行方式变更的双方需按照判决结果执行并承担相应的法律责任和后果。篇3甲方（定作方）：_________乙方（承揽方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工综架产品事宜，达成如下协议：一、协议标的1.甲方委托乙方加工综架产品，具体包括：_________。2.乙方应按照甲方的要求，完成综架产品的加工任务。二、承揽方式1.乙方应采用先进的加工技术和设备，确保产品质量和效率。2.乙方应根据甲方的需求，制定合理的工作流程和计划，并按计划进行加工。3.甲方有权对乙方的加工过程进行监督，确保加工符合协议要求。三、交付要求1.乙方应按协议约定的时间和地点，将加工好的综架产品交付给甲方。2.交付时，乙方应提供必要的产品说明、技术资料和售后服务。3.如因乙方原因未能按时交付，乙方应承担相应的违约责任。四、质量保证1.乙方应确保所加工的综架产品符合甲方提供的技术标准和要求。2.乙方应建立严格的质量控制体系，对加工过程进行全程监控，确保产品质量。3.如发现加工的产品存在质量问题，乙方应及时进行修复或重做，并承担相应的费用。五、价格与支付方式1.乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，制定详细的加工报价单，并报送给甲方审核。2.甲方同意报价单后，双方应签订书面合同，明确加工价格及支付方式。3.乙方完成加工任务后，甲方应按合同约定向乙方支付加工费用。具体支付方式和时间如下：_________。六、违约责任1.如因乙方的过错导致加工的产品不符合协议要求或未能按时交付，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。2.如因甲方的过错导致加工的产品不符合协议要求或未能按时支付加工费用，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.在履行协议过程中，如发生不可抗力事件，导致协议无法继续履行，双方应及时沟通并协商解决方案。七、争议解决1.在履行协议过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行协议中的其他条款。八、协议生效与终止1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效之日起，双方应认真履行协议中的各项条款。2.如有下列情况之一者，协议可以终止：_________。协议终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，可由双方协商补充或修改。经过协商达成的补充或修改协议与本协议具有同等法律效力。篇4定作方（甲方）：[甲方公司名称]承揽方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行综架加工事宜达成以下协议：一、协议标的1.甲方委托乙方进行综架加工，具体规格型号、数量及技术要求详见附件。2.乙方需按照甲方的要求，按时保质完成综架加工任务。二、协议期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.协议期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。三、加工费用及支付方式1.综架加工费用根据甲方实际需求的规格型号、数量及技术要求确定，具体费用详见附件。2.甲方需在协议签订后支付乙方预付款XX元，预付款为总费用的XX%。3.乙方完成加工任务并提交甲方验收合格后，甲方需支付乙方尾款XX元。四、质量保证1.乙方需确保所加工的综架符合甲方提供的技术要求和质量标准。2.如因乙方原因导致加工质量不合格，乙方需承担相应的违约责任。五、交付与验收1.乙方需在协议约定的期限内完成加工任务，并提交甲方进行验收。2.甲方需在收到乙方提交的加工产品后XX个工作日内进行验收，逾期未验收视为验收合格。3.如验收不合格，甲方需书面通知乙方，乙方需按要求进行整改并提交甲方重新验收。六、违约责任1.如乙方未按时完成加工任务，需按每逾期一天支付违约金XX元的标准向甲方支付违约金。2.如甲方未按时支付加工费用或未提供必要的技术支持，需按每逾期一天支付违约金XX元的标准向乙方支付违约金。七、争议解决1.如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律效力。甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]日期：XXXX年XX月XX日附件：综架加工技术要求及费用明细表篇5甲方（定作方）：[甲方公司名称]乙方（承揽方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽综架事宜，达成以下协议：一、协议双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的图纸和技术要求，确保图纸的准确性和完整性。（2）甲方应按照协议约定及时支付加工费用，不得无故拖欠。（3）甲方应协助乙方解决加工过程中的技术问题，并提供必要的技术支持。2.乙方的权利和义务（1）乙方应严格按照甲方提供的图纸和技术要求进行加工，确保产品质量符合要求。（2）乙方应按时完成加工任务，并保证交货期的准确性。（3）乙方应积极配合甲方的工作，及时解决加工过程中的问题。二、加工费用及支付方式1.加工费用本次加工费用根据实际加工数量和双方协商的单价计算，具体金额以实际结算为准。2.支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付加工费用：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，预付款金额为合同总金额的XX%。（2）中期款：加工进度达到XX%时，甲方应向乙方支付中期款，金额为合同总金额的XX%。（3）尾款：加工完成并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付尾款，金额为合同总金额的XX%。三、验收标准和验收方法1.验收标准本次加工产品的验收标准以甲方提供的图纸和技术要求为准，同时应符合国家相关标准和行业规范。2.验收方法（1）甲方应按照验收标准对乙方的加工产品进行验收，确保产品的质量和性能符合要求。（2）验收过程中发现问题时，甲方应及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。（3）验收合格后，甲方应出具验收报告，并签字确认。四、违约责任和纠纷解决方式1.违约责任（1）甲方未按照协议约定支付加工费用的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）乙方未按照协议约定完成加工任务或产品质量不符合要求的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。2.纠纷解决方式（1）甲乙双方在履行本协议过程中发生纠纷时，应首先通过友好协商的方式解决。（2）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他事项1.协议生效和终止（1）本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。（2）协议期满后，如双方愿意继续合作，可另行签订新的合作协议。2.不可抗力因素的处理因不可抗力因素导致协议不能履行的，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。3.保密条款双方在履行本协议过程中所知悉的对方商业机密、技术秘密等保密信息，均应予以保密，并不得擅自使用或向第三方披露。如因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。4.适用法律和管辖权（1）本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。（2）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司公章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽综架业务，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.甲方委托乙方加工承揽综架业务，具体包括综架的设计、材料采购、加工制作、安装调试等全流程服务。2.乙方应根据甲方的需求和要求，按照约定的质量标准和交付期限，完成综架的加工承揽任务。二、加工承揽要求1.甲方应提供明确的加工承揽要求，包括综架的具体尺寸、结构、材料要求等，乙方应根据这些要求进行设计和制作。2.乙方应确保加工承揽的综架质量符合甲方的要求，不得有偷工减料、以次充好等行为。三、材料采购与供应1.甲方应提供加工承揽所需的全部材料，乙方负责材料的采购和供应。2.乙方应确保采购的材料符合甲方的要求，不得有假冒伪劣、以次充好等行为。四、加工制作与安装调试1.乙方应根据甲方的要求进行综架的加工制作，确保制作过程中不出现错误和遗漏。2.制作完成后，乙方应进行安装调试，确保综架能够正常运行和使用。五、交付期限和验收标准1.乙方应在约定的交付期限内完成综架的加工承揽任务，并交付给甲方。2.甲方应在收到综架后，按照约定的验收标准进行验收，确保综架符合甲方的要求。六、违约责任1.如果乙方未能按照约定的交付期限完成综架的加工承揽任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.如果乙方加工承揽的综架质量不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、其他约定事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中，如遇到不可抗力因素导致协议无法继续履行，双方应友好协商解决。甲方（签字盖章）：__________乙方（签字盖章）：__________日期：__________篇7定作方（甲方）：北京创新科技有限公司承揽方（乙方）：北京精工机械有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽综架产品事宜，达成如下协议：一、协议标的1.甲方委托乙方加工承揽综架产品，具体包括综架的设计、材料采购、加工制造、安装调试等全流程工作。2.乙方应按照甲方的需求和设计要求，提供高质量的加工承揽服务，确保综架产品的质量和性能符合要求。二、协议内容1.加工承揽范围（1）综架设计：乙方应根据甲方的需求和设计要求，进行综架的结构设计、材料选择等工作。（2）材料采购：乙方应负责采购制造综架所需的所有原材料和辅助材料，确保材料的质量符合要求。（3）加工制造：乙方应按照设计图纸和技术要求，进行综架的切割、折弯、焊接等制造工作。（4）安装调试：乙方应负责综架的安装调试工作，确保综架的安装质量和性能符合要求。2.加工承揽要求（1）质量要求：乙方应确保加工承揽的综架产品质量符合甲方的要求，无瑕疵、无损坏。（2）技术要求：乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，进行加工承揽工作，确保产品符合技术要求。（3）进度要求：乙方应确保加工承揽的综架产品按时完成，不延误甲方的使用需求。三、协议价格及支付方式1.加工承揽费用：本次加工承揽的综架产品费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括设计、材料采购、加工制造、安装调试