




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
购房合同协议怎么查一、引言在房地产交易中,购房合同协议是保障买卖双方权益的重要法律文件。了解如何查询购房合同协议,对于购房者和售房者来说都至关重要。同时,一份规范的购房合同协议应明确双方身份、标的物详细描述、权利义务、违约责任及争议解决方式等内容,确保交易的合法性、公正性和可操作性。以下将分别阐述购房合同协议的查询方法,并提供一份符合《民法典》相关规定的购房合同协议范例。二、购房合同协议怎么查(一)在房地产管理部门查询1.线下查询购房者可以携带本人有效身份证件及相关购房证明材料,前往当地房地产管理部门的办事窗口。向工作人员说明来意,申请查询购房合同协议档案。工作人员会根据提供的信息进行核实,核实无误后,会协助查询并提供合同协议的复印件或相关信息。2.线上查询许多地方房地产管理部门都开通了网上查询平台。购房者可以登录当地房地产管理部门的官方网站,在网站上找到相关的合同查询入口。一般需要输入购房者姓名、身份证号码、购房合同编号等信息进行注册或登录,登录成功后即可查询购房合同协议的详细内容。部分地区还支持通过手机APP进行查询,操作更加便捷。(二)在开发商处查询1.购房者可以直接联系所购买房屋的开发商。向开发商的销售部门或客服部门咨询,告知其查询购房合同协议的需求。开发商通常会要求购房者提供一些身份验证信息,如姓名、身份证号码、购房房号等,核实后会协助购房者查询合同协议。2.有些开发商会提供自己的线上客户服务平台,购房者可以登录该平台,按照平台提示操作,查询购房合同协议的电子版本。(三)通过不动产登记中心查询在完成房屋产权登记后,购房者也可以前往当地不动产登记中心查询购房合同协议。不动产登记中心保存了房屋交易的相关档案资料,购房者可以申请查询购房合同协议。查询时需提供本人身份证、不动产登记证明等相关材料。三、购房合同协议范例购房合同协议合同双方:出卖人:姓名:__________________国籍:__________________身份证号码:__________________地址:__________________联系电话:__________________买受人:姓名:__________________国籍:__________________身份证号码:__________________地址:__________________联系电话:__________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就买卖商品房达成如下协议:(一)标的物或服务具体描述1.房屋基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房)为[幢][座][单元][层][房号]____________________。该商品房的用途为[住宅/商业/办公等],属[框架/砖混等]结构,层高为[x]米,建筑层数地上[x]层,地下[x]层。该商品房的建筑面积共[x]平方米,其中,套内建筑面积[x]平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积[x]平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。2.房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况(1)附属设施设备:该商品房交付时,出卖人应保证以下附属设施设备正常运行:供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等设施设备,具体的设施设备标准及运行要求见附件三。(2)装饰装修:该商品房的装饰装修标准见附件四。出卖人交付的商品房应当符合约定的装饰装修标准。对于不符合约定标准的,买受人有权要求出卖人按照约定予以修复、更换或赔偿损失。(3)相关物品清单:出卖人应随商品房交付买受人的相关物品清单见附件五。清单应详细列出物品的名称、品牌、规格、数量等内容。(二)权利义务1.出卖人权利义务(1)出卖人有权按照本合同约定收取买受人支付的房价款及相关费用。(2)出卖人应当按照本合同约定的期限和条件,将符合交付条件的商品房交付买受人使用。(3)出卖人应保证所售商品房的建筑质量符合国家和地方的相关标准和规范。如因出卖人原因导致房屋质量问题,出卖人应承担修复、赔偿等责任。(4)出卖人应在商品房交付使用后[x]日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人原因,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,出卖人应承担违约责任。(5)出卖人应按照本合同约定及附件规定的内容和标准,提供相关的物业服务或协助买受人联系物业服务企业。2.买受人权利义务(1)买受人有权要求出卖人按照本合同约定的条件和期限交付商品房。(2)买受人应按照本合同约定的时间和方式,向出卖人支付房价款及相关费用。(3)买受人应在接到出卖人办理交付手续通知后的[x]日内,前来办理商品房交付手续。如买受人逾期办理,应承担相应的违约责任。(4)买受人应遵守国家和地方有关房屋使用和管理的规定,合理使用商品房及其附属设施设备。因买受人使用不当造成的损坏或损失,由买受人承担修复、赔偿等责任。(5)买受人应配合出卖人办理房屋权属登记手续,提供必要的证明文件和资料。(三)违约责任1.出卖人违约责任(1)除本合同另有约定外,出卖人未按照本合同约定的期限和条件将商品房交付买受人的,按照逾期时间,分别处理(不作累加):逾期在[x]日之内,自本合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之[x]的违约金,并于实际交付之日起[x]日内向买受人支付违约金,合同继续履行;逾期超过[x]日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起[x]天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的[x]%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之[x](该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际交付之日起[x]日内向买受人支付违约金。(2)出卖人交付使用的商品房的装饰装修、设备标准等不符合本合同约定的,买受人有权要求出卖人按照约定予以修复、更换或赔偿损失。出卖人未在合理期限内修复、更换或赔偿损失的,买受人可以自行或委托他人修复、更换,所需费用由出卖人承担,出卖人还应按照该修复、更换费用的[x]%向买受人支付违约金。给买受人造成其他损失的,出卖人应当承担赔偿责任。(3)出卖人如未在本合同约定的时间内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案,导致买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,出卖人应按照买受人已付房价款的[x]%向买受人支付违约金。如因出卖人原因导致买受人无法取得房屋权属证书超过[x]年的,买受人有权解除合同,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起[x]天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的[x]%向买受人支付违约金。2.买受人违约责任(1)买受人未按照本合同约定的时间和方式支付房价款及相关费用的,按照逾期时间,分别处理(不作累加):逾期在[x]日之内,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之[x]的违约金,并于实际支付应付款之日起[x]日内向出卖人支付违约金,合同继续履行;逾期超过[x]日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知到达之日起[x]天内按照累计的逾期应付款的[x]%向出卖人支付违约金,出卖人退还买受人已付款。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之[x](该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际支付应付款之日起[x]日内向出卖人支付违约金。(2)买受人未在本合同约定的时间内前来办理商品房交付手续的,出卖人有权按照本合同约定的交付条件视为商品房已交付买受人,并按照本合同约定的逾期交付违约责任条款追究买受人的违约责任。(3)买受人使用不当或擅自改动房屋结构、设备位置和不当装修等造成房屋质量问题或其他损失的,应承担修复、赔偿等责任。(四)争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第[x]种方式解决:1.提交[具体仲裁委员会名称]仲裁;2.依法向有管辖权的人民法院起诉。(五)其他约定事项1.本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件六),补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。3.本合同一式[x]份,具有同等法律效力。其中出卖人[x]份,买受人[x]份,[房地产管理部门备案等相关部门]各执[x]份。4.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据实际情况对本合同内容进行修改、补充或调整,但修改、补充或调整后的内容应当符合法律法规的规定,并以书面形式作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。出卖人(签章):__________________法定代表人:__________________委托代理人:__________________签订时间:______年____月____日买受人(签章):__________________法定代表人:__________________委托代理人:__________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 内控梳理管理办法
- 内部安保管理办法
- 内部退休管理办法
- 军休安置管理办法
- 农业空间管理办法
- 农机贷款管理办法
- 农村学校管理办法
- 农村用火管理办法
- 农电党员管理办法
- 农行招待管理办法
- 软组织损伤课件
- 湖南省长沙市高职单招2023年职业技能真题及答案
- 市政府关于消费提振工作情况的报告
- 2025-2030中国女性游戏行业市场发展分析及发展趋势与投资研究报告
- 制粉系统分析-直吹式制粉系统(锅炉原理)
- 工程材料变更签证单
- T-WAA 013-2024 园区办公场景WLAN 性能技术规范(基于802.11BE)
- 2025年双方协商无子女离婚协议书样式
- 《气体检测仪器培训》课件
- 护士人才培养年终总结(3篇)
- 电商行业:电商直播带货营销方案
评论
0/150
提交评论