写土方合同样本

写土方合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.发包方拟在__________地点进行土方工程，需乙方提供相应的施工服务。

2.乙方愿意按照发包方的要求，提供土方工程施工服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________土方工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程工期：__________

二、工程内容

1.乙方负责完成以下土方工程：

（1）土方开挖、运输、回填；

（2）地基处理；

（3）边坡支护；

（4）排水设施施工；

（5）其他相关工程。

2.发包方负责提供施工图纸、工程量清单、技术规范等相关资料。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________元人民币。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计及施工方案，发包方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关进度证明及结算资料，发包方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算资料，发包方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，乙方提交质保金退还申请，发包方退还剩余质保金。

四、工期延误及违约责任

1.乙方应按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向发包方支付合同价款的__________%作为违约金。

2.发包方应按照合同约定支付工程价款，如因发包方原因导致工程款支付延误，每延误一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金。

五、工程质量及验收

1.乙方应按照国家有关工程质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工验收合格后，发包方应在__________日内向乙方支付结算款。

3.如因工程质量问题导致返工、修复等损失，由责任方承担。

六、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后仍具有约束力。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.工程量清单

3.技术规范

4.施工组织设计及施工方案

5.银行账户信息

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.发包方拟在__________地点进行土方工程，需乙方提供相应的施工服务。

2.丙方愿意担任本工程项目的监理工作，确保工程质量、进度和安全。

3.乙方承诺按照发包方的要求，提供土方工程施工服务，丙方负责对施工过程进行监督和检查。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________土方工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程工期：__________

二、工程内容

1.乙方负责完成以下土方工程：

（1）土方开挖、运输、回填；

（2）地基处理；

（3）边坡支护；

（4）排水设施施工；

（5）其他相关工程。

2.发包方负责提供施工图纸、工程量清单、技术规范等相关资料。

3.丙方负责对施工过程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________元人民币。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计及施工方案，发包方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关进度证明及结算资料，发包方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算资料，发包方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，乙方提交质保金退还申请，发包方退还剩余质保金。

四、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.甲方有权要求乙方提交施工组织设计、施工方案、进度报告、结算资料等。

3.甲方有权要求丙方对施工过程进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全。

4.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程价款。

5.甲方有权对乙方、丙方在施工过程中违反合同约定的事项进行纠正和处罚。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.乙方应按照甲方要求提交施工组织设计、施工方案、进度报告、结算资料等。

3.乙方应配合丙方对施工过程进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全。

4.乙方应按照合同约定支付工程价款。

六、丙方的责任与权利

1.丙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

3.丙方有权要求乙方提交施工组织设计、施工方案、进度报告、结算资料等。

4.丙方有权对乙方、发包方在施工过程中违反合同约定的事项进行纠正和处罚。

七、违约责任

1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向发包方支付合同价款的__________%作为违约金。

2.乙方如因施工质量不合格，导致工程返工、修复等损失，由乙方承担。

3.丙方如因监理不当导致工程质量、进度、安全出现问题，由丙方承担相应责任。

八、其他

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

结尾：

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方，其介入有助于确保工程质量和进度，降低风险，提高施工效率。同时，丙方的专业监督有助于提升整个工程项目的管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，在工程项目的全过程中，享有主导地位，有利于甲方维护自身权益，确保工程按期、保质、安全完成。甲方的主导地位有助于实现工程项目的预期目标，为甲方带来经济效益和社会效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主拟在__________地点进行基础设施建设，需乙方提供相应的施工服务。

2.丙方愿意担任本工程项目的监理工作，对施工过程进行专业监督，确保工程质量和安全。

3.乙方承诺按照业主的要求，提供基础设施建设施工服务，丙方负责对施工过程进行监督和检查。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________基础设施建设工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程工期：__________

二、工程内容

1.乙方负责完成以下基础设施建设工程：

（1）路基、路面施工；

（2）排水系统建设；

（3）桥梁、涵洞施工；

（4）其他相关工程。

2.业主负责提供施工图纸、工程量清单、技术规范等相关资料。

3.丙方负责对施工过程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________元人民币。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计及施工方案，业主支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关进度证明及结算资料，业主支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算资料，业主支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，乙方提交质保金退还申请，业主退还剩余质保金。

四、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求业主按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工图纸和相关资料。

2.乙方有权要求丙方对施工过程进行专业监督，确保施工符合规范和标准。

3.乙方有权要求业主按照合同约定支付工程价款。

4.乙方有权在施工过程中提出合理的技术变更和施工方案调整建议。

5.乙方有权在合同约定的范围内，自行选择合适的材料和设备供应商。

五、丙方的责任与权利

1.丙方有权对施工过程进行日常巡视、专项检查和验收，确保工程质量、进度和安全。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

3.丙方有权要求乙方提交施工组织设计、施工方案、进度报告、结算资料等。

4.丙方有权对乙方在施工过程中违反合同约定的事项进行纠正和处罚。

六、甲方的责任与义务

1.业主应按照合同约定的时间提供施工图纸和相关资料。

2.业主应按照合同约定支付工程价款。

3.业主应配合丙方对施工过程进行监督和检查。

4.业主应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。

七、违约责任

1.业主如因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金。

2.业主如未按合同约定支付工程价款，每延误一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金。

八、其他

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

结尾：

乙方为主导的目的和意