2025版FIDIC施工合同：携手共创美好未来

2025版FIDIC施工合同：携手共创美好未来携手共创美好未来——2025版FIDIC施工合同第一条总则1.1合同名称及编号本合同编号为，名称为工程承包合同（以下简称“本合同”）。本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订。1.2合同当事人1.2.1发包人名称：地址：法定代表人：联系方式：1.2.2承包人名称：地址：法定代表人：联系方式：1.3订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，以及2025版FIDIC施工合同条款（以下简称“FIDIC条款”），结合工程实际情况订立。1.4工程概况1.4.1工程名称：1.4.2工程地点：1.4.3工程内容：（简要描述工程范围及主要工作内容）1.4.4工程规模：（包括建筑面积、投资额等）1.4.5资金来源：（自有资金、银行贷款或其他）1.4.6承包范围：（详细描述承包内容，包括设计、施工、设备采购等）第二条合同工期2.1计划开工日期计划开工日期为年月日。2.2计划竣工日期计划竣工日期为年月日。2.3总工期总工期为日历天，从实际开工日期开始计算。2.4工期调整如因发包人原因、不可抗力事件或其他非承包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期，具体调整方式详见第X条。第三条合同价款3.1合同总价本合同总价为人民币（大写）元（￥），包括但不限于设计费、施工费、设备采购费、管理费等全部费用。3.2合同价款调整本合同价款为固定总价，除本合同另有约定外，任何一方不得单方面调整合同价款。3.3价款支付方式3.3.1预付款：发包人应于合同签订后日内支付合同总价的%，即人民币元。3.3.2进度款：按月支付，发包人每月日前支付上月已完成工程量的%。3.3.3竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%。3.3.4质保金：剩余%作为质保金，质保期满后日内一次性无息支付。3.4付款方式所有款项均通过银行转账支付，承包人账户信息如下：开户银行：账户名称：银行账号：第四条工程范围及要求4.1设计要求承包人应根据发包人提供的设计任务书及相关规范完成工程设计工作，设计成果需经发包人审核书面确认后方可进入施工阶段。4.2施工要求承包人应严格按照批准的设计图纸、施工方案及相关工程建设标准进行施工。所有施工材料、设备均需符合国家标准或行业标准，且需经监理Engineer批准后方可使用。4.3质量要求工程质量应达到《建筑施工质量验收统一标准》及相应专业质量验收规范要求，并符合合同约定的特定质量目标（如绿色建筑标准等）。4.4安全要求承包人应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中无重大安全事故发生。承包人需为所有施工人员购买意外伤害保险。4.5环境保护要求承包人应采取有效措施减少施工对周边环境的影响，包括但不限于噪音控制、扬尘治理、废弃物处理等。若因施工原因造成环境污染，承包人应承担相应责任。第五条施工与质量管理5.1施工组织设计承包人应在开工前日内提交施工组织设计，发包人及监理Engineer审核通过后方可实施。5.2进度管理承包人应按照合同约定的工期编制详细的进度计划，经监理Engineer确认后严格执行。如实际进度滞后于计划进度，承包人应采取赶工措施并承担额外费用。5.3质量管理承包人应建立完善的质量管理体系，配备专职质量管理人员，定期进行质量检查。发包人及监理Engineer有权对施工质量进行监督检查。5.4隐蔽工程验收隐蔽工程需经监理Engineer验收合格后方可进行下一道工序施工。承包人应提前小时通知发包人及监理Engineer进行验收。第六条工程变更与索赔6.1工程变更因设计变更、发包人要求调整或其他原因导致的工程变更，承包人应于变更发生后日内提交变更申请及相应费用清单，经发包人审核后调整合同价款及工期。6.2索赔6.2.1承包人索赔：因发包人原因导致的工期延误、费用增加等情况，承包人可在事件发生后日内提交索赔申请及证明材料，发包人应在日内审核并协商解决。6.2.2发包人索赔：因承包人原因导致的质量问题、工期延误等情况，发包人可在事件发生后日内向承包人提出索赔，承包人应在日内予以回复并承担相应责任。第七条争议解决7.1友好协商本合同履行过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决。7.2调解协商不成时，双方可申请由建设行政主管部门进行调解。7.3诉讼若调解不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条合同的解除与终止8.1合同解除8.1.1承包人违约解除：承包人因重大违约行为导致合同无法继续履行的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。8.1.2发包人违约解除：发包人因重大违约行为导致合同无法继续履行的，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿损失。8.2合同终止8.2.1自然终止：工程竣工验收合格并完成结算后，本合同自动终止。8.2.2协议终止：经双方协商一致，可提前终止本合同。第九条其他条款9.1保险承包人应为施工人员购买意外伤害保险，并为施工设备、材料等办理财产保险，保险费用由承包人承担。9.2履约保证金承包人应于合同签订后日内向发包人提交金额为合同总价%的履约保证金，质保期满后无质量问题退还。9.3知识产权本合同涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归发包人所有，承包人不得擅自使用或转让。9.4保密条款合同双方对因履行本合同知悉的商业秘密、技术资料等负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。9.5变更通知若合同任何一方的联系方式、地址等信息发生变更，应在变更后日内书面通知另一方，否则由此产生的责任由变更方承担。第十条附则10.1补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同份数本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有