楼梯拆除施工合同范本_第1页
楼梯拆除施工合同范本_第2页
楼梯拆除施工合同范本_第3页
楼梯拆除施工合同范本_第4页
楼梯拆除施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

楼梯拆除施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称:×××楼梯拆除施工有限公司,以下简称“甲方”;

注册地址:××省××市××区××路××号;

法定代表人:×××;

联系方式:电话:×××××××××,邮箱:×××××××××。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称:×××建筑工程有限公司,以下简称“乙方”;

注册地址:××省××市××区××路××号;

法定代表人:×××;

联系方式:电话:×××××××××,邮箱:×××××××××。

合同简介:

甲方为拆除现有楼梯,拟委托乙方进行楼梯拆除施工。乙方具备相关拆除施工资质和经验,愿为甲方提供优质的楼梯拆除服务。双方本着平等互利的原则,经充分协商,达成一致,签订本合同,以明确双方的权利和义务。

本合同旨在规定甲乙双方在楼梯拆除施工过程中的合作事项,包括但不限于施工内容、工程质量、工程进度、安全防护、费用支付等方面的具体事项。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。

本合同适用于中华人民共和国法律,如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项结清之日终止。

第一条甲方权利与义务

1.1甲方应向乙方提供施工场地,确保乙方能够顺利进行施工。

1.2甲方应负责办理与施工相关的各项审批手续,确保施工合法合规。

1.3甲方应提供施工所需的水、电等基础设施,确保乙方正常施工。

1.4甲方应对乙方施工过程中可能影响的周边环境和设施承担相应责任。

1.5甲方应在合同约定的时间内支付乙方施工费用,支付方式详见本合同第四条。

第二条乙方权利与义务

2.1乙方应按照甲方的要求,按照合同约定的施工内容、质量和进度进行施工。

2.2乙方应严格按照国家相关法律法规和施工安全规范进行施工,确保施工安全。

2.3乙方应承担自身施工过程中的废弃物处理和环境保护责任。

2.4乙方应在合同约定的时间内完成施工,如有延误,应承担相应违约责任。

2.5乙方应按照本合同约定的价格向甲方提供施工服务,不得擅自提高费用。

第三条价格与支付条件

3.1本合同施工费用为人民币××万元整(大写:人民币××万元整),详见附件一《施工费用明细》。

3.2甲方支付乙方的施工费用,按照以下方式进行:

(1)合同签订后3个工作日内,甲方支付乙方施工费用的50%作为预付款;

(2)乙方完成施工后,甲方进行验收,并在验收合格后3个工作日内支付乙方剩余的50%施工费用。

第四条履行期限

4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,施工期限为××天。

4.2乙方应在合同约定的施工期限内完成施工,如有延误,应承担相应违约责任。

第五条违约责任

5.1甲方未按照本合同约定支付预付款或施工费用的,应按照逾期支付金额的每日0.5%向乙方支付违约金。

5.2乙方未按照本合同约定完成施工的,应按照逾期完成天数的每日0.5%向甲方支付违约金。

5.3乙方未按照本合同约定质量标准完成施工的,甲方有权要求乙方返工,并按照返工费用的2倍向乙方支付违约金。

第六条不可抗力

6.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。

6.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

第七条争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同附件一《施工费用明细》为本合同的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项结清之日终止。

甲方(盖章):×××楼梯拆除施工有限公司

乙方(盖章):×××建筑工程有限公司

签订日期:××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在楼梯拆除施工过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,并按照约定的质量、进度和价格完成施工。合同范围包括但不仅限于以下内容:

1.乙方根据甲方的要求,拆除现有楼梯,并清理施工现场。

2.乙方按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工,确保施工质量。

3.乙方应承担施工过程中的安全防护责任,确保施工现场的安全。

4.甲方应按照约定支付乙方的施工费用,并提供施工所需的水、电等基础设施。

5.甲方应对乙方施工过程中可能影响的周边环境和设施承担相应责任。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有如下含义:

1.甲方:指×××楼梯拆除施工有限公司,以下简称“甲方”。

2.乙方:指×××建筑工程有限公司,以下简称“乙方”。

3.施工:指乙方按照甲方要求进行的楼梯拆除作业。

4.施工费用:指乙方完成施工所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费等。

5.施工期限:指乙方完成施工的约定时间,自合同生效之日起计算。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方有权要求乙方按照约定的质量、进度和价格完成施工。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保施工质量。

3.甲方应按照约定时间支付乙方的施工费用。

4.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。

5.甲方应对乙方施工过程中可能影响的周边环境和设施承担相应责任。

乙方的权利与义务:

1.乙方有权要求甲方按照约定时间支付施工费用。

2.乙方有权拒绝甲方提出的不合理要求,有权提出合理化建议。

3.乙方应按照约定的质量、进度和价格完成施工。

4.乙方应严格按照国家相关法律法规和施工安全规范进行施工,确保施工安全。

5.乙方应承担自身施工过程中的废弃物处理和环境保护责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同施工总费用为人民币[具体金额]万元整(大写:[具体金额]万元整),详见附件一《施工费用明细》。

2.甲方应按以下付款方式向乙方支付施工费用:

(1)合同签订后3个工作日内,甲方支付乙方施工费用的50%作为预付款;

(2)乙方完成施工后,甲方进行验收,并在验收合格后3个工作日内支付乙方剩余的50%施工费用。

3.甲方支付乙方的施工费用,应通过银行转账等方式进行,确保资金安全。

4.双方应就支付事宜签订支付确认书,作为支付凭证。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同有效期为[具体时间]年。

2.乙方应在合同约定的施工期限内完成施工,如有延误,应承担相应违约责任。

3.双方应按照本合同约定的时间节点履行各自的义务,确保工程顺利进行。

4.除非双方另有约定,本合同项下的全部义务履行完毕后,合同自动终止。

第六条违约责任

1.甲方未按照本合同约定支付预付款或施工费用的,应按照逾期支付金额的每日0.5%向乙方支付违约金。

2.乙方未按照本合同约定完成施工的,应按照逾期完成天数的每日0.5%向甲方支付违约金。

3.乙方未按照本合同约定质量标准完成施工的,甲方有权要求乙方返工,并按照返工费用的2倍向乙方支付违约金。

4.乙方未经甲方同意,擅自提高费用的,甲方有权拒绝支付额外费用,并有权要求乙方承担违约责任。

5.任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务的,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

6.双方应严格履行本合同,如因违反法律法规或政策导致合同无法履行,双方应协商解决,并依法承担相应的法律责任。

7.本合同约定的违约金和赔偿金额,不足以弥补守约方损失的,守约方有权就实际损失向违约方追偿。

8.双方应互相配合,积极履行合同义务,确保合同的顺利履行。如一方违约,另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

9.本合同约定的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并尽最大努力采取措施减轻损失。

3.受不可抗力影响的一方,应提供相关证明文件,证明其无法履行合同的原因和程度。

4.双方应根据不可抗力事件的影响,部分或全部免除责任。具体责任免除条件如下:

(1)不可抗力事件导致一方无法履行合同的,该方应承担的责任予以免除;

(2)不可抗力事件导致一方延迟履行合同的,该方应承担的违约责任予以减轻或免除;

(3)双方应协商确定不可抗力事件导致的损失赔偿事宜。

5.不可抗力事件结束后,受影响的一方应尽快恢复履行合同义务。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方也可以约定仲裁条款,约定仲裁委员会进行仲裁。

3.双方应遵守争议解决过程中相关的法律法规,履行仲裁裁决或法院判决。

4.在争议解决过程中,双方应继续保持合作,不得影响工程的正常进行。

5.双方应承担因争议解决产生的相关费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。

6.双方同意,争议解决结果为最终结果,双方均放弃进一步争议的权利。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应以书面形式发送通知,通知应以电子邮件、快递或挂号信的方式发送到对方的指定地址。

2.合同变更:双方同意,除非双方另行签订书面协议,否则本合同不得任意变更。任何一方提出变更要求时,应提前书面通知对方,并经对方同意后方可生效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

(1)双方达成书面终止协议;

(2)合同约定的施工期限届满;

(3)双方同意提前终止合同,并书面确认。

4.合同解除:除非双方另有约定,一方违约导致合同无法履行,对方有权解除合同。解除合同后,双方应按照本合同约定承担相应的责任。

5.合同效力:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同终止或解除之日终止。

6.双方应遵守国家相关法律法规,履行合同义务,确保合同的合法有效性。

第十条附则

1.本合同附件

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论