电气工程分包协议样本

电气工程分包协议样本编号：__________

甲方（分包方）：__________

地址：__________

乙方（总包方）：__________

地址：__________

鉴于甲方具备从事电气工程相关业务的资质和能力，乙方拟将部分电气工程分包给甲方施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在电气工程分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。

二、合同背景

甲方具备从事电气工程相关业务的资质和能力，乙方拟将部分电气工程分包给甲方施工，双方经协商一致，达成本协议。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照乙方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，在规定的时间内完成电气工程分包部分的施工任务。

2.甲方应确保施工质量符合国家相关标准和规范，对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。

3.甲方应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全，对因施工原因造成的任何安全事故承担责任。

4.甲方应按照乙方要求，提供必要的施工图纸、技术资料和施工方案，并确保其真实、准确、完整。

5.甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方提交工程进度报告和工程结算资料。

6.甲方应配合乙方进行工程验收，对验收过程中发现的问题负责整改。

7.甲方应按照合同约定支付乙方工程款，并按时缴纳相关税费。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，向甲方提供完整的工程图纸、技术规范和施工要求。

2.乙方应监督甲方按照合同要求进行施工，对施工过程中的质量问题进行整改。

3.乙方应按照合同约定，及时支付甲方工程款，并确保支付款项的及时性和准确性。

4.乙方应负责工程项目的整体协调和管理，确保工程进度和质量的控制。

5.乙方应按照合同约定，配合甲方进行工程验收，对验收过程中发现的问题负责整改。

6.乙方应负责协调处理施工现场的各类事宜，包括但不限于与第三方的关系处理。

7.乙方应按照合同约定，承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。

三、双方共同责任和义务：

1.双方应遵守国家法律法规，依法纳税，诚信经营。

2.双方应就工程分包过程中的争议事项进行友好协商，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.双方应共同维护施工现场的秩序，确保工程顺利进行。

4.双方应就工程分包过程中的知识产权、商业秘密等事项进行保密。

5.双方应按照合同约定，妥善处理工程分包过程中的合同解除、终止等事宜。

编号：__________

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本电气工程分包合同的总金额为人民币__________元整（￥__________），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等所有与电气工程分包相关的直接和间接费用。

二、支付方式

1.分阶段支付：甲方应按照工程进度分阶段提交付款申请，乙方应根据以下阶段进行支付：

a.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款。

b.进度款：工程进度达到合同约定比例时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明文件后__________日内支付进度款，进度款支付比例根据实际完成工程量确定，但不得低于合同总金额的__________%。

c.结算款：工程竣工并通过验收后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和付款申请后__________日内支付结算款，结算款应包括合同总金额减去预付款和已支付进度款后的余额。

d.保修金：在保修期内，甲方应预留合同总金额的__________%作为保修金，保修期满后无质量问题，乙方应在__________日内无息退还保修金。

2.额外费用：因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工程量增加或工期延误所产生的额外费用，经双方协商一致后，按照实际发生额另行结算。

3.付款条件：

a.乙方应在收到甲方提交的符合付款条件的正式发票或付款申请后__________日内支付款项。

b.付款时应提供税务部门认可的正式发票，发票内容应与合同约定一致。

4.逾期付款：

a.如甲方逾期付款，应向乙方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。

b.如乙方逾期支付预付款或进度款，应向甲方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。

编号：__________

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.若甲方未能按合同约定的时间完成施工任务，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

2.若甲方在施工过程中出现质量问题，导致工程返工或修复，甲方应承担由此产生的全部费用。

3.若甲方违反合同约定，擅自变更施工方案或使用不合格材料，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

4.若乙方未能按合同约定支付款项，每延误一日，应向甲方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。

5.若乙方违反合同约定，未履行监督责任，导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可按下列方式解决：

a.诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2.争议解决过程中，除正在进行争议解决的部分外，双方应继续履行合同的其他条款。

3.争议解决期间，任何一方不得擅自中止或终止合同的履行。

三、适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

编号：__________

附则：

编号：__________

一、生效条件

本电气工程分包协议自双方签字（或盖章）之日起生效。在协议生效前，任何一方不得擅自履行或变更协议内容。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至工程分包施工完毕并通过验收之日止。如因特殊原因导致工程延期，经双方协商一致，可延长协议有效期。

三、变更和终止条款

1.变更：本协议的任何变更必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更协议内容。

2.终止：本协议的终止条件如下：

a.工程分包施工完毕并通过验收；

b.双方协商一致解除协议；

c.因不可抗力导致协议无法履行；

d.一方严重违约，另一方有权解除协议。

3.终止后的处理：

a.双方应立即停止履行合同义务；

b.乙方应协助甲方完成剩余工程的施工或整改；

c.双方应就剩余工程款进行结算；

d.双方应就合同终止前产生的债权债务进行清算。

四、通知

1.除非本协议另有约定，任何一方通知对方的内容应以书面形式发出，并送达至对方在协议中指定的地址。

2.通知自送达对方或对方实际收到之日起生效。

五、不可抗力

1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。

3.在不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题；如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

六、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

编号：__________

附件：

编号：__________

1.需求文档：包括电气工程分包项目的详细需求说明，包括项目背景、功能需求、性能指标、技术参数等。

2.设计方案：电气工程分包项目的整体设计方案，包括电气系统设计、布线设计、设备选型等。

3.技术规格：电气工程分包项目所需材料的详细技术规格，包括材料品牌、型号、性能要求等。

4.施工图纸：电气工程分包项目的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、系统图等。

5.材料清单：电气工程分包项目所需材料的清单，包括材料名称、规格、数量、单价等。

6.设备清单：电气工程分包项目所需设备的清单，包括设备名称、型号、规格、数量、单价等。

7.甲方资质证明：甲方从事电气工程相关业务的资质证书复印件。

8.乙方资质证明：乙方作为总包方的资质证书复印件。

9.保险单：甲方和乙方就电气工程分包项目购买的相应保险单复印件。

10.合同变更记录：如合同在履行过程中发生变更，应附上变更记录及相关文件。

11.其他相关文件：包括但不限于合同签订双方的身份证复印件、授权委托书等。

所有附件与本电气工程分包协议具有同等法律效力，与本协议正文共同构成完整的合同文件。

编号：__________

双方签字、盖章及日期