2025苏州市建设工程施工合同造价部分示范条款

2025苏州市建设工程施工合同造价部分示范条款第一章工程概况第一条工程名称工程名称为。第二条工程地点工程位于苏州市。第三条发包人发包人为，地址为，法定代表人为，联系XX为。第四条承包人承包人为，地址为，法定代表人为，联系XX为。第五条合同工期开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期总日历天数为天。第二章造价管理第六条工程造价的构成本工程的造价主要包括以下部分：直接费：包括人工费、材料费、施工机械使用费等；间接费：包括企业管理费、规费等；利润；税金；其他约定费用。第七条工程造价的编制依据国家及地方现行的工程造价计价依据和标准；合同约定的施工范围和工作内容；施工图纸、设计变更及签证；市场价格信息及双方确认的材料、设备价格；其他相关依据。第八条工程造价的审核承包人应在每月日前提交当月完成工程量的造价报表，经发包人审核后作为支付依据；发包人应在收到造价报表后日内完成审核，逾期未审核的，视为认可；对于造价审核中有争议的部分，双方应在日内协商解决，协商不成的按照本合同争议解决条款执行。第三章合同价款与支付第九条合同价款本工程的合同总价款为人民币元（大写：元整）；合同总价款包括但不限于以下内容：（1）完成施工图纸及设计变更所包含的所有工程内容；（2）合同约定的所有费用；（3）税金及规费等。第十条合同价款的调整因设计变更、签证等原因导致工程量变化的，双方应按照约定的计价方式调整合同价款；因市场价格波动导致主要材料、设备价格变化超过%（百分比）时，双方可协商调整合同价款；调整后的价款应签订补充协议并作为合同的组成部分。第十一条工程款支付发包人按照以下时间节点支付工程款：（1）预付款：合同签订后日内支付合同总价的%；（2）进度款：每月日前支付上月完成工程量的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；（4）结算尾款：工程结算后日内支付剩余款项。承包人应在每月日前提交当月完成工程量的签证单及造价报表，经发包人审核后支付进度款。若发包人未按约定支付工程款，应按照‰（日利率）支付逾期利息。第四章设计变更与签证第十二条设计变更的管理设计变更应由设计单位出具正式的设计变更通知书；承包人应在收到设计变更后日内提出变更费用申请，经发包人审核后作为调整造价的依据；因设计变更导致工期延长的，双方应协商调整合同工期。第十三条签证管理签证应由发包人、承包人及监理单位共同签署确认；签证内容包括但不限于工程量、工作内容、费用等；签证应在发生签证事项后日内完成，逾期未确认的视为无效签证。第五章索赔与争议第十四条索赔因发包人原因导致承包人停工、窝工的，承包人有权提出索赔；承包人应在索赔事件发生后日内提交索赔申请及相应证明材料；发包人应在收到索赔申请后日内审核并作出答复，逾期未答复的视为认可索赔。第十五条争议解决因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，双方可向苏州市仲裁委员会申请仲裁；仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。第六章违约责任第十六条发包人违约责任发包人未按约定支付工程款的，应按照‰（日利率）支付逾期利息；因发包人原因导致工程停工、窝工的，发包人应赔偿承包人遭受的损失；发包人未按约定提供施工条件的，承包人有权顺延工期。第十七条承包人违约责任承包人未按合同约定工期完成的，按元/天向发包人支付违约金；因承包人原因导致工程质量问题的，承包人应承担返修费用及相应赔偿责任；承包人未按合同约定提交造价报表的，发包人有权延期支付工程款。第七章附则第十八条合同份数本合同一式份，发包人、承包人各执份，具有同等法律效力。第十九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年