2025年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案

2025年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案

单选题（共1500题）1、建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【答案】B2、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】D3、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】C4、投标有效期应从（）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】A5、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。A.1B.2C.12D.24【答案】B6、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方5000元人民币检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，其行为（）。A.合法，符合权利与义务相一致的原则B.合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐C.不合法，不可以收取任何费用D.不合法，只有被检查单位同意才可以收取【答案】C7、下列属于实用新型专利保护的客体是()。A.方法B.产品制造材料C.尚未固定形状的产品D.具有一定结构的产品【答案】D8、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。2016A.10日B.5日C.15日D.20日【答案】A9、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】D10、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是（）。A.固定劳动期限合同可以是5年、10年，也可以是更长的时间B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除【答案】D11、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。A.3月22日B.3月18日C.3月13日D.4月3日【答案】D12、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A13、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,未造成人员伤亡的一般事故,组织事故调查组进行调查的主体可以是()。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】C14、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】C15、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位【答案】A16、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】D17、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】D18、根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，应承担的法律责任是（）。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D.依法追究刑事责任【答案】C19、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】C20、（2019年真题）关于注册建造师的权利和义务的说法,正确的是()A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】B21、针对建设工程质量，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，无权采取的措施是()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求被检查的单位提供有关工程施工资料C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】B22、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【答案】A23、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。（2016）A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】C24、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久【答案】C25、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工【答案】C26、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管部门D.渔业主管部门【答案】C27、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定因行政复议被撤销的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定在被行政复议期间的【答案】D28、关于刑事责任的说法，错误的是()。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】B29、根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中错误的是（）。A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【答案】D30、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【答案】A31、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于（）。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】A32、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过20年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】C33、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】A34、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向()市人民法院起诉。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C35、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）。2017真题A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定【答案】C36、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是()A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位,有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】A37、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】A38、下列应当被撤销注册的是()。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B.注册建造师受聘企业破产的C.注册期限届满未申请延续的D.注册建造师造成重大安全事故的【答案】A39、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。A.谈判、协商B.要式、不要式C.缔约、签字D.要约、承诺【答案】D40、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。2014A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】A41、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。A.质量保证书B.咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书【答案】D42、关于合同形式的说法,正确的是（）。A.书面形式合同是指纸质合同B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式是主要的合同形式D.未依法采用书面形式订立合同的,合同无效【答案】B43、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为120天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包【答案】D44、下列属于防止地下水污染的具体规定的是（）。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器C.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质D.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物【答案】C45、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】D46、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D47、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A.2004年4月1日B.2004年8月1日C.2006年4月1日D.2006年8月1日【答案】D48、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿【答案】C49、资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是（）。A.企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的D.企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的【答案】A50、施工企业必须为职工办理的保险是（）。A.意外伤害险B.职业责任险C.工伤保险D.财产险【答案】C51、（2019年真题）根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1%B.3%C.5%D.2%【答案】D52、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是（）。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】C53、下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是（）。A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的B.转让生产许可证的C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】C54、关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权期满自动续期C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分D.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记【答案】C55、某工程监理单位违反了强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字盖章，根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，应处以（）罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上200万元以下【答案】C56、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A.该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B.该联合体部分成员签订了共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人【答案】D57、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A.当天公开B.当天不公开C.同—时间公开D.同一时间不公开【答案】C58、关于分包工程的税法，正确的是（）。2016A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】D59、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】D60、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门【答案】D61、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】C62、标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是（）。A.强制性国家标注的代号“GB”B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行【答案】B63、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A.1次B.2次C.3次D.4次【答案】A64、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】A65、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是（）。A.证据的提供应由公安或者检察部门负责B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问【答案】C66、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【答案】A67、下列不属于承包人主要义务的是（）。A.不得转包和违法分包工程B.及时验收工程C.自行完成建设工程主体结构施工D.建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】B68、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】B69、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】A70、根据《安全生产许可证条例》，必须持特各作业操作证书上岗的人员是（）（2014）A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】C71、下列建设工程施工合同中,属于无效合同的是（）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同【答案】C72、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】A73、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8月16日D.2020年5月12日【答案】D74、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是()。A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立【答案】D75、（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A.合同履行B.合同清偿C.债务履行D.合同终止【答案】A76、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。2016A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】D77、某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导致施工过程中脚手架坍塌，造成5名工人死亡的严重事故。此事件中，王某构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.强迫职工劳动罪【答案】B78、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】B79、甲于2007年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2008年3月16日，甲被丙驾车撞伤，花费医疗费3万元。对此，正确的说法()。A.对于投保人而言，保险的根本目的不是发生灾难事件时能够得到补偿B.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，可以先行撤离，等过几天再通知保险人C.保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔D.甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金【答案】D80、施工合同的从合同是（）。A.履约保证合同B.仲裁协议C.监理合同D.分包合同【答案】A81、工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.监理单位和建设单位连带D.建设单位【答案】C82、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划【答案】C83、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】C84、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2017真题A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】D85、关于施工企业法人的说法，正确的是()。A.施工企业的法定代表人与企业之间是法定代理关系B.施工企业法人是自主经营、自负盈亏的市场主体C.施工企业法人以其注册登记地作为住所地D.施工企业法人合并、分立的，其权利义务终止【答案】B86、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之曰起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C87、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】A88、某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）元。A.3000B.3400C.2400D.4000【答案】C89、甲居住的房屋,乙认为并非甲所有,而对其主张所有权。根据《民法典》的规定,乙可以请求法院()。A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权【答案】D90、关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D91、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人【答案】B92、关于投标保证金的说法，下列说法正确的是（）。A.招标人在收取投标保证金后可以借用投标保证金从事与招标活动相关的事宜B.招标人只需在书面合同签订后5日内向中标人以外的未中标的投标人退还投标保证金C.投标人撤销投标文件的，招标人有权不返还其投标保证金D.各地区、各部门可以根据具体地区和项目内容新设保证金项目【答案】C93、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】A94、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】A95、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止【答案】D96、在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权【答案】B97、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017真题A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】A98、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】C99、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。（2016）A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】D100、仲裁调解书（），发生法律效力。A.经法院做出后B.经双方当事人签收后C.由法院发出时D.到达当事人时【答案】B101、根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【答案】C102、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】B103、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.建设行政主管部门【答案】B104、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）。A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任【答案】A105、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】B106、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答案】D107、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（）。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督【答案】D108、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】A109、关于行政调解的说法,正确的是（）。A.行政调解属于诉讼内调解B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C110、单位工程竣工结算由()。A.发包人编制，承包人审查B.承包人编制并审查C.发包人编制并审查D.承包人编制，发包人审查【答案】D111、根据《消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，其消防验收方式是（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由住房和城乡建设主管部门进行抽查D.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收【答案】D112、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】D113、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差【答案】B114、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，且经评审的投标价格最低B.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，应当确定排名第一的中标候选人为中标人C.第一中标候选人因不可抗力不履行合同的，招标人必须重新招标D.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知书后审查确认【答案】B115、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。2018真题A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】A116、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】A117、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】C118、根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.二分之一B.三分之二C.三分之一D.四分之一【答案】B119、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理B.劳动仲裁委员会应当受理C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理【答案】B120、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是（）。A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【答案】B121、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《民法典》规定，甲、乙之间的买卖合同因()。A.胁迫而无效B.胁迫而可撤销C.显失公平而无效D.欺诈而可撤销【答案】B122、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。（2012）A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】D123、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】A124、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院【答案】A125、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该()。A.依法申请仲裁或者提起诉讼B.依法申请行政复议C.依法提起申诉D.依法提起上诉【答案】A126、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之曰起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C127、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金8万元，如任何一方不履行合同应支付违约金10万元。甲因生产问题无法按时交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度的保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。A.请求甲支付违约金10万元B.请求甲双倍返还定金16万元C.请求甲支付违约金10万元，同时请求返还支付的定金8万元D.请求甲双倍返还定金16万元，同时请求甲支付违约金10万元【答案】C128、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B129、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。A.国务院B.省级以上人民政府C.市级以上人民政府D.县级以上人民政府【答案】A130、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于()人。A.1B.2C.3D.4【答案】B131、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】A132、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,有关机关应当按照（),依照法律、行政法规规定的权限和程序,对事故发生单位和有关人员进行行政处罚,对负有事故责任的国家工作人员进行处分。A.生产安全事故报告B.主管部门的意见C.人民政府的批复D.安全生产监督部门的处理意见【答案】C133、宪法是由()依照特别程序制定的。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国家发展和改革委员会【答案】A134、王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。A.应予更换B.可不予理睬C.负责修整并承担相应费用D.应联系修整，所需费用由王女士承担【答案】D135、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标【答案】A136、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】C137、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D138、下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是（）。A.省级政府建设主管部门颁发安全许可证B.安全生产许可证的有效期为5年C.企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续D.企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。【答案】B139、下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是（）。A.生效的民事判决，由第一审法院或与第一审法院同级的被执行财产所在地法院执行B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出C.民事诉讼申请执行的期间和仲裁申请执行的期间不同D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行【答案】C140、《建筑法》规定，（）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位【答案】A141、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。(2015真题)A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【答案】C142、甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。A.一般地域管辖B.协议管辖C.专属管辖D.指定管辖【答案】B143、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿【答案】D144、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付贷款【答案】B145、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C146、某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C147、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。A.我国对工程总承包设立专门的资质B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务【答案】A148、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C149、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗C.自当事人双方签字盖章后即生效D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】C150、安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【答案】C151、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【答案】D152、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用于下列哪个选项（）。A.一般规定B.特别规定C.新规定D.旧规定【答案】B153、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】D154、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某（）元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】D155、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在()办理工程质量监督手续。A.竣工验收后B.领取施工许可证前C.领取开工报告后D.进场开工前【答案】B156、关于工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】D157、关于安全生产的说法，错误的是()。A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C.安全设施投入属于预算外工程建设资金D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【答案】C158、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C159、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。2014A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】B160、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】A161、关于投标联合体的说法，正确的是（）。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标【答案】B162、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。(2015真题)A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【答案】B163、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿【答案】D164、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】D165、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【答案】B166、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（）。A.在本单位连续工作不满10年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同B.无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除C.无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3个月D.签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用【答案】D167、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。A.建设单位代表与施工单位B.建设单位与项目经理C.建设单位与施工单位D.施工单位与项目经理【答案】A168、甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【答案】D169、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任【答案】B170、下列应当被撤销注册的是()。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B.注册建造师受聘企业破产的C.注册期限届满未申请延续的D.注册建造师造成重大安全事故的【答案】A171、下列关有限责任公司责任承担的正确说法是（）。A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务担责任【答案】A172、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【答案】C173、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（）。A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉【答案】B174、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。A.第三者责任险B.意外伤害险C.建筑工程一切险D.工伤保险【答案】A175、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是()。A.在施工合同中约定仲裁条款B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议D.双方订立书面仲裁协议【答案】C176、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。2016A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】B177、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。2017真题A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划【答案】C178、下列属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.拍卖查封的场所C.限制人身自由D.划拨存款【答案】C179、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书【答案】C180、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】B181、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）提出申请。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门【答案】D182、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】D183、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】A184、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C185、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部D.只支持按银行同类贷款利息支付【答案】D186、下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A.福利待遇B.试用期C.劳动条件D.补充保险【答案】C187、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.乡级B.县级C.市级D.省级【答案】B188、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是（）。A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的B.销售侵犯注册商标专用权的商品的C.擅自制造他人商标标识D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的【答案】A189、建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【答案】B190、某项目由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于（）进入缺陷责任期。A.2013年7月20日B.2013年8月20日C.2013年9月20日D.2013年6月22日【答案】C191、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2016A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】C192、下列工程施工过程中，不属于侵权责任的情形是（）。A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B.分包商在施工时操作不当，造成公用供电设施损坏C.工地的塔吊倒塌，造成行人黄某被砸伤D.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘，造成大量鱼苗死亡【答案】A193、在证据可能灭失的情况下,诉讼参与人可以申请人民法院()。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全【答案】D194、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。（2016）A.行政处理决定在被行政复议或者行政公期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以再明。D.企业整改经审核确有实效的。可以缩短其不良行为记录信息公布期限。但公布期限最短不得少于3个月【答案】D195、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【答案】C196、《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】D197、关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物行政主管部门组织实施C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。【答案】D198、依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是（）。A.经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更B.施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位C.施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续D.施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让【答案】D199、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的比较，说法正确的是（）。A.行政复议是行政机关上级对下级作出的行政行为的监督；行政诉讼是法院对行政行为的监督B.行政复议和行政诉讼均只对行政行为的合法性进行审查C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；行政诉讼则以开庭审查为主，以调解为原则D.行政复议后不服的，可以提起行政诉讼；行政诉讼之后，也可以再提起行政复议【答案】A200、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】B201、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是()。A.按重大误解处理B.按合同解释处理C.或按无效合同处理，或按合同解释处理D.按无效合同处理【答案】A202、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是（）。A.建设单位B.施工单位C.甲与建设单位D.甲与施工单位【答案】B203、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】C204、根据《水下文物保护管理条例》,下列文物中属于中国水下文物的是()。A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物B.遗存于外国领海内的起源于中国的文物C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物D.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物【答案】A205、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是（）。A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）【答案】D206、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是（）。A.暂扣安全生产许可证并限期整顿B.责令停止生产，并处罚款C.撒销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证【答案】A207、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级低B.资质等级高C.任一资质等级D.中间等级【答案】A208、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2016A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司