钢结构设计施工合同

第第页合同编号:________钢结构设计施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同名称为“钢结构设计施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体包括甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为需要设计施工钢结构的建设单位，乙方为具备钢结构设计施工资质的企业。本合同目的在于明确甲乙双方在钢结构设计施工过程中的权利义务，确保项目顺利进行，保障甲乙双方合法权益。具体内容包括但不限于：1.甲方委托乙方进行钢结构设计施工，乙方按照甲方要求设计、施工等服务。2.乙方应确保设计施工质量符合国家相关标准和甲方要求，确保工程安全、可靠、环保。3.双方应按照合同约定履行各自义务，确保工程按时、按质、按量完成。4.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。二、价格、支付方式1.合同总价：根据双方协商，本合同总价为人民币_____元（大写：_______元整），包含设计费、材料费、施工费、税费等所有费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款，即人民币_____元。b.进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后____个工作日内支付相应款项。c.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付结算款，结算款金额为合同总价减去已支付款项。d.保修金：合同总价中包含_____%作为保修金，保修期满无质量问题后，乙方应在____个工作日内退还保修金。3.逾期支付：如甲方逾期支付款项，应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定进行钢结构设计施工，并监督施工过程。b.甲方应按时支付合同约定的款项。c.甲方应必要的施工条件，包括场地、图纸、资料等。d.甲方有权对乙方的设计施工质量进行验收，并提出改进意见。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行钢结构设计施工。b.乙方应确保设计施工质量符合合同约定和甲方要求。c.乙方应按时完成设计施工任务，确保工程进度。d.乙方应详细的工程进度报告和施工记录。e.乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全、环保。f.乙方在工程验收合格后，应相应的技术资料和保修服务。3.双方违约责任：a.若甲方未按时支付款项，应承担相应的违约责任。b.若乙方未按时完成工程或施工质量不合格，应承担相应的违约责任。c.若任何一方违反合同约定，另一方有权要求赔偿损失。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的钢结构设计施工服务及产品，必须符合国家相关质量标准和合同约定。b.乙方应对设计施工过程中的质量问题负责，确保工程安全、可靠、耐用。c.乙方应质量保证书，明确质量保证期限和保修范围。d.质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算，一般为____年。2.服务内容：a.乙方应设计图纸和技术文件，确保设计合理、安全、美观。b.乙方应负责现场施工指导，确保施工过程符合设计要求。c.乙方应协助甲方进行工程验收，并解答甲方在验收过程中提出的问题。d.乙方应必要的售后服务，包括但不限于技术支持、维修保养等。3.质量监督与验收：a.甲方有权对乙方的设计施工质量进行监督，并提出改进建议。b.工程验收合格后，乙方应相应的质量保证资料和验收报告。c.若工程验收不合格，乙方应承担整改责任，直至满足甲方要求。五、履行与变更1.履行方式：a.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成设计施工任务。b.甲方应按合同约定的支付方式和时间节点支付款项。c.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。2.变更程序：a.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应及时协商，并按照法律规定处理。b.因设计变更、工程量增减或其他原因需要变更合同内容时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、期限、费用等事项。c.任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日向对方提出书面申请，经双方协商一致后，方可执行。3.履行期限：a.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。b.合同履行期限自乙方开始设计施工之日起计算，至工程验收合格之日止。4.合同解除：a.双方在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。b.合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并处理善后事宜。六、保密条款1.保密内容：a.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。b.双方在本合同签订及履行过程中交换的任何书面或口头信息，除非这些信息属于公开信息。2.保密义务：a.双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。b.双方应采取适当措施，确保保密信息的保密性，防止信息被未授权的人员获取。3.保密期限：a.本合同项下的保密义务在本合同终止后____年内继续有效。b.在保密期限届满后，双方仍应遵守保密义务，不得使用或披露保密信息。4.例外情况：a.任何因法律规定或法院、行政机关等有权机关的要求而必须披露的信息，不构成违约。b.双方在履行合同过程中因业务需要而必须公开的信息，应事先通知对方，并采取必要措施以避免信息泄露。七、争议解决1.争议解决方式：a.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。b.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。2.争议解决程序：a.发生争议后，任何一方应在____个工作日内向对方发出书面通知，说明争议事项和自己的立场。b.双方应在收到书面通知后____个工作日内进行书面回复，提出解决方案。c.如双方在____个工作日内未能达成一致，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼管辖：a.本合同项下任何争议，如经协商或调解无法解决，应提交至合同签订地人民法院管辖。b.双方同意接受合同签订地人民法院的最终判决。4.争议解决费用：a.除非法律另有规定，否则因解决争议而产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。b.双方协商一致，也可另行约定争议解决费用的分担方式。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于设计图纸、工程量清单、技术规范等。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。3.合同解除：除本合同约定外，任何一方不得单方面解除合同。如需解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。4.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照约定进行结算和清算。5.通知：除非法律另有规定，否则任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址或电子邮箱。6.合同变更：任何对本合同的变更，必须以书面形式并由双方签字盖章，否则任何变更均不具有法律效力。7.法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法