计算机产品销售合同

第第页合同编号:________计算机产品销售合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同双方主体为甲、乙双方，甲方为计算机产品供应商，乙方为计算机产品购买者。本合同旨在明确双方在计算机产品销售过程中的权利义务，确保交易顺利进行，实现双方利益的最大化。甲方承诺向乙方符合合同约定的计算机产品，乙方承诺按照合同约定支付货款。本合同目的在于：1.明确甲乙双方在计算机产品销售过程中的权利和义务；2.确保计算机产品质量符合国家标准和双方约定；3.规范交易行为，降低交易风险；4.促进双方长期合作，实现互利共赢。二、价格、支付方式1.价格：甲方的计算机产品单价为人民币（大写：______元整，小写：______元），总价为人民币（大写：______元整，小写：______元）。价格包含产品成本、税费、运输费用等所有费用。2.支付方式：（1）乙方应在合同签订之日起______日内，向甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写：______元整，小写：______元）作为预付款。（2）剩余合同总价款的______%，即人民币（大写：______元整，小写：______元），乙方应在甲方完成产品交付并经乙方验收合格后______日内支付。（3）支付方式：乙方应通过银行转账或甲方指定的其他支付方式进行支付，具体账户信息及支付流程详见附件。3.逾期付款：如乙方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金，直至款项全部付清。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定支付货款；（2）甲方应按照合同约定的时间、数量和质量向乙方交付产品；（3）甲方有义务对产品必要的售后服务和技术支持；（4）甲方在产品交付前应确保产品符合国家相关标准，并承担因产品质量问题导致的损失责任。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定合格的产品和服务；（2）乙方应在合同约定的期限内支付货款；（3）乙方有义务对收到的产品进行验收，并在验收合格后签收；（4）乙方在使用产品过程中，应遵守国家相关法律法规，不得用于非法用途；（5）乙方在发现产品质量问题时，应及时通知甲方，并采取必要的措施防止损失扩大。3.双方违约责任：（1）如甲方未按约定交付产品，应向乙方支付合同总价款的______%作为违约金；（2）如乙方未按约定支付货款，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金；（3）如任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）甲方保证所的计算机产品在交付时符合国家规定的质量标准，且不存在任何缺陷。（2）产品自交付之日起，若出现非乙方使用不当导致的故障或质量问题，甲方应在收到乙方通知后______日内免费维修或更换。（3）产品保修期为______个月，保修期内甲方承担所有维修和更换部件的费用。2.售后服务：（1）甲方应设立专门的售后服务团队，负责处理乙方的咨询、投诉及维修请求。（2）乙方在使用产品过程中如遇到问题，可通过甲方的联系电话或电子邮箱联系售后服务。（3）甲方承诺在接到乙方维修请求后，非因乙方原因导致延误的，甲方应承担相应责任。3.质量保证期限：（1）甲方的产品质量保证期限为______年，自产品交付之日起计算。（2）在质量保证期内，若因产品本身质量问题导致损坏，甲方负责免费维修或更换。质量保证期满后，乙方仍可向甲方申请有偿维修服务。4.服务承诺：（1）甲方承诺及时、有效的售后服务，确保乙方满意。（2）甲方应在接到乙方服务请求后______小时内给予响应，并尽力在______小时内解决问题。五、履行与变更1.履行：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方应在合同生效之日起______日内完成产品交付。（2）乙方应在收到产品后______日内完成验收，并通知甲方验收结果。（3）除本合同另有约定外，双方应按照合同约定的时间和方式履行各自的义务。2.变更：（1）任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。（2）变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。（3）未经书面同意，任何一方不得单方面变更合同条款。3.履行期限的延长：（1）因不可抗力或其他双方无法预见的原因导致合同履行期限延误的，双方均有权延长履行期限。（2）任何一方因不可抗力导致无法履行合同义务时，应及时通知对方，并相关证明，免除责任。4.合同解除：（1）在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并免除责任。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术信息、业务数据等非公开信息，均属保密信息。2.双方对本合同内容、合同标的物的技术参数、市场信息等保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或以任何方式使用。3.保密义务不因本合同的终止而失效，保密期限自合同生效之日起至合同终止后______年。4.双方在履行本合同过程中，因工作需要了解对方保密信息的，仅限于直接参与合同履行的人员，且该人员应签署保密协议，遵守保密义务。5.如因泄露保密信息导致对方遭受损失，泄露方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失和间接损失。6.双方在合同履行过程中，如发现对方违反保密义务的行为，应立即采取措施制止，并要求对方停止泄露行为，同时有权要求对方承担相应的法律责任。7.本保密条款的约定不影响双方根据法律规定或行业惯例享有的其他权利和义务。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，并遵守法院的判决。4.诉讼期间，除非法院另有判决，否则双方应继续履行本合同的未完成部分。5.争议解决过程中，双方应保持相互尊重，不得采取任何可能损害对方利益或合同履行的行为。6.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法院另有判决。7.本合同的争议解决方式为最终且排他的，双方均应遵守并执行法院的判决。八、其它条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同及其附件构成双方之间就合同标的物交易的全部约定，取代了之前双方就同一标的物交易的所有口头或书面协议。3.本合同如需修改或补充，必须经双方书面同意，并由双方授权代表签字或盖章。4.本合同适用中华人民共和国法律，并按照中华人民共和国法律解释。5.如本合同任何条款无效，不影响其他条款的效力，无效条款可由双方协商予以修改或删除。6.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。7.本合同附件包括但不限于产品清单、技术参数、服务内容等，与本合同正文具有同等法律效力。九、合同签署本合同经甲乙双方代表认真阅读并充分协商一致后，特订立如下条款。甲乙双方代