木材加工厂建筑施工合同

第第页合同编号:________木材加工厂建筑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的1.本合同名称为“木材加工厂建筑施工合同”。2.本合同甲方为木材加工厂，乙方为建筑施工公司。3.甲方因扩建生产场地，需新建厂房及配套设施，特委托乙方进行施工建设。4.乙方承诺按照甲方要求，优质、高效、安全的建筑施工服务。5.本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保施工项目顺利进行。二、价格、支付方式1.施工总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、管理费等一切施工相关费用。2.付款方式如下：a.合同签订后，甲方支付乙方人民币叁拾万元整（￥300,000.00）作为预付款。b.施工进度达到总工程量的30%时，甲方支付乙方人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。c.施工进度达到总工程量的60%时，甲方支付乙方人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。d.施工进度达到总工程量的90%时，甲方支付乙方人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。e.施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。3.甲方应在约定的付款时间内向乙方支付相应款项，逾期付款应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。4.乙方应在收到付款后及时相应的发票或收据。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工。b.甲方应在合同约定的时间内支付乙方工程款。c.甲方应施工所需的场地、图纸等相关资料。d.甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。b.乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家标准和合同要求。c.乙方应按照甲方要求，在施工过程中做好环境保护工作。d.乙方应按时提交工程进度报告，并对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通。e.乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。f.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的工程应符合国家现行建筑工程质量标准及相关规范。b.乙方应保证施工过程中的原材料、半成品、成品的质量。c.甲方有权对施工过程中的质量进行抽检，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至满足要求。d.施工完成后，乙方应工程质量的保修服务，保修期为自工程验收合格之日起壹年。2.服务内容：a.乙方应在施工过程中必要的咨询服务，解答甲方在施工过程中的疑问。b.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的变更进行及时调整。c.乙方应确保施工现场的安全，对可能存在的安全隐患进行及时排查和处理。d.乙方应配合甲方进行工程验收，并必要的验收资料和报告。e.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的垃圾进行清理，保持现场整洁。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、安全要求履行各自义务。b.甲方应在合同约定的时间内支付乙方工程款。c.乙方应在合同约定的时间内完成施工任务，并确保工程质量。d.双方应按合同约定的方式和方法进行沟通和协调，确保合同顺利履行。2.变更：a.因不可抗力因素导致合同无法履行或需要变更的，双方应协商解决。b.任何一方要求变更合同内容，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。c.合同变更后，双方应按照变更后的约定继续履行合同。d.合同变更不得影响合同的原有条款，且变更内容不得违反法律法规。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中，对涉及对方的商业秘密、技术秘密、财务信息、业务计划等非公开信息负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的保密信息。3.本保密条款在合同终止后仍然有效，双方仍需对在合同期间获取的保密信息保密。4.双方同意，在保密期限内，如因法律规定、司法要求或行政命令等原因需披露保密信息，应及时通知对方，并采取一切合理措施以保护对方的利益。5.任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的直接和间接损失。6.本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。4.在诉讼期间，如一方提出仲裁申请，另一方可要求法院中止诉讼，待仲裁结果生效后，双方再行决定是否继续诉讼或执行仲裁裁决。5.仲裁机构应为本合同争议的最终解决机构，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。6.双方在仲裁过程中应保持合作态度，避免采取可能导致争议扩大的行为。7.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。八、其它条款1.合同解除：任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，对方有权解除合同。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。3.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4.合同附件：本合同附件作为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限自合同生效之日起计算。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，合同的解释和执行均以中华人民共和国法律为准。7.通知：双方应通过书面形式相互通知，通知自发出之日起生效。8.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方，并相关证明材料。九、合同签署1.本合同由甲乙双方代表在合同文本上签字或盖章。2.签字或盖章前，双方应仔细阅读合同内容，确保理解所有条款。3.双方代表应在合同签署页上注明签署日期。4.合