建设工程工期延期补充协议

建设工程工期延期补充协议合同编号：__________甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。第二章：引言鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现由于[具体工期延期原因]，双方经友好协商，就原合同中工程的工期延期事宜达成如下补充协议。第三章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的具体内容]第四章：工期延期原因因[详细说明导致工期延期的原因，如不可抗力事件、设计变更、甲方原因等]，导致原合同约定的工期无法按时完成，经双方确认，同意对工期进行延期。第五章：工期延期时间根据实际情况，工期延期[具体延期时长]，原合同约定的竣工日期[原竣工日期]顺延至[新竣工日期]。第六章：工期调整及后续安排1.施工进度计划调整乙方应在收到本补充协议之日起[具体时间]内，制定详细的施工进度调整计划，并提交给甲方审核。甲方应在收到施工进度调整计划后的[具体时间]内予以审核并回复乙方。如甲方在规定时间内未回复，则视为同意乙方的施工进度调整计划。乙方应严格按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，保证工程按时完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。2.竣工日期调整新的竣工日期为[新竣工日期]，乙方应在该日期前完成工程的全部施工内容，并通过甲方的验收。如因工期延期导致工程需要在冬季或雨季等特殊季节施工，乙方应采取相应的措施保证工程质量，并承担因特殊季节施工而增加的费用。第七章：双方权利义务1.甲方权利义务甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发觉乙方施工进度滞后或存在其他问题，有权要求乙方采取措施进行整改。甲方应按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用。甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的与工程相关的问题，提供必要的支持和配合。2.乙方权利义务乙方应按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，保证工程按时完成。如因不可抗力等不可预见的原因导致施工进度延误，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。乙方应加强对施工现场的管理，保证施工安全和文明施工。如因乙方原因导致发生安全或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。乙方应按照原合同和本补充协议的约定，及时向甲方提交工程相关的资料和文件。第八章：费用及结算1.因工期延期产生的费用因工期延期而产生的费用包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。具体费用的计算方法和标准应根据实际情况确定，并在双方协商一致后签订补充协议。如因工期延期导致甲方需要支付额外的费用，甲方应按照本补充协议的约定及时支付给乙方。如甲方未按照约定支付费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。2.结算方式工程竣工后，乙方应按照原合同和本补充协议的约定，向甲方提交工程结算报告。甲方应在收到工程结算报告后的[具体时间]内进行审核，并在审核通过后的[具体时间]内支付工程结算款。如甲方对工程结算报告有异议，应在收到工程结算报告后的[具体时间]内提出书面异议，并与乙方协商解决。如双方在规定时间内未能协商解决，可提交给有管辖权的人民法院裁决。第九章：违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。如逾期超过[具体天数]，乙方有权解除本补充协议，并要求甲方承担因此而造成的损失。如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此而造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，每逾期一天，应按照工程总造价的[具体比例]向甲方支付违约金。如逾期超过[具体天数]，甲方有权解除本补充协议，并要求乙方承担因此而造成的损失。如乙方因自身原因导致工程质量不符合原合同和本补充协议的约定，应负责返工或修复，并承担相应的费用。如因工程质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。第十章：争议解决本补充协议的签订、履行、变更和解除等事项，均适用中华人民共和国法律。如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：其他条款1.本补充协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。如本补充协议与原合同有不一致的地方，以本补充协议为准。2.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3.本补充协议未尽事宜，可由双方协商补充，并以书面形式作为本补充协议的附件，与本补充协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____