停工协议合同范本

停工协议合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[工程项目名称]项目存在合作关系，现因[具体停工原因]导致项目暂时停工，为明确双方在停工期间的权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[详细工程项目名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容及范围：[详细描述工程涵盖的具体工作内容、施工范围，包括但不限于建筑结构施工、装修工程、设备安装等具体分项工程]4.已完工程情况：[截止停工日期，已完成的具体工程部分，应详细到各分项工程的完成进度和质量状况，例如基础工程已完成至正负零，主体结构施工已完成到第[x]层等]已完成工程的质量验收情况：[说明已完工程是否通过相关质量验收，如有验收报告，应注明报告编号及验收结论]二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对停工期间乙方的工作进行监督检查，要求乙方提供与停工相关的资料和报告。在符合法律法规及本协议约定的情况下，有权根据项目实际情况决定是否继续停工、复工以及调整后续施工计划。2.义务按照本协议约定向乙方支付已完工程的款项及停工期间的相关费用（如有）。协调解决因停工可能涉及的外部关系问题，如与周边居民、相关政府部门等的沟通协调工作，确保乙方在停工期间的工作环境相对稳定。负责提供与项目相关的原有技术资料，并对乙方在停工期间提出的关于技术方面的疑问给予必要的解答和指导。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程款项及停工期间的相关费用（如有）。在停工期间，有权对已完工程进行妥善保管，防止工程损坏、丢失等情况发生。根据甲方要求及项目实际情况，有权提出关于停工期间人员、设备管理等方面的合理建议。2.义务立即停止正在进行的施工活动，并按照甲方要求妥善做好施工现场的清理、维护和保护工作，包括但不限于对已完工程进行防护、对施工设备和材料进行整理存放等，确保施工现场安全、整洁。负责对停工期间留在施工现场的人员进行管理，确保人员遵守法律法规及甲方的相关规定，不得从事与项目无关的活动。定期向甲方报告停工期间施工现场的情况，包括人员动态、设备状况、工程保护情况等，报告周期为[具体报告周期，如每周/每两周]。在接到甲方复工通知后，应积极组织人员、设备等资源，按照甲方要求及时恢复施工，并确保施工质量和进度符合项目要求。三、停工期间费用及支付1.已完工程款项双方根据已完工程的实际情况进行核算，确定已完工程的价款。核算依据为[具体计价依据，如合同约定的单价、工程量清单计价规范等]。经双方核对无误后，甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内支付已完工程价款的[x]%作为进度款，剩余款项在[具体支付时间节点，如工程全部复工后经竣工验收合格后的[x]个工作日内]支付完毕。2.停工期间费用若因甲方原因导致停工，且乙方在停工期间实际发生了额外费用（如人员窝工费、设备闲置费等），乙方应在费用发生后的[x]个工作日内，向甲方提交详细的费用清单及相关证明材料。甲方应在收到乙方提交的费用清单及证明材料后的[x]个工作日内进行审核确认。经审核无误后，甲方应在确认后的[x]个工作日内支付相应的停工费用。人员窝工费计算标准为：[具体人员窝工费计算标准，如按照施工人员基本工资的[x]%计算，需明确计算依据]；设备闲置费计算标准为：[具体设备闲置费计算标准，如按照设备台班费的[x]%计算，需明确计算依据]。3.支付方式甲方应将款项支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户银行：____________________账户名称：____________________账号：____________________乙方应在收到款项后向甲方出具合法有效的发票。四、工程保管1.乙方负责对已完工程及施工现场的设备、材料等进行保管，保管期限自停工之日起至[具体保管截止日期，如复工之日或双方另行约定的日期]。2.在保管期间，乙方应采取必要的措施确保工程及相关物品的安全，防止发生损坏、丢失、被盗等情况。如因乙方保管不善导致工程或物品损坏、丢失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、处置已完工程及施工现场的设备、材料等。如因特殊情况需要使用或处置的，应提前通知甲方，并按照甲方的要求进行操作。五、复工1.甲方应在具备复工条件后的[x]个工作日内通知乙方复工。复工通知应明确复工时间、复工要求等相关事项。2.乙方应在接到甲方复工通知后的[x]个工作日内组织人员、设备等资源进场复工。如乙方未能按时复工，每逾期一日，应按照本协议总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。3.复工后，双方应按照原合同约定及本协议的相关要求，继续履行各自的义务，确保工程顺利进行。如因停工导致工程进度延误，双方应协商制定合理的赶工计划，确保工程能够按时竣工交付。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付已完工程款项及停工期间费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已到期款项及违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行施工现场清理、维护、人员管理、报告等义务，或未按照甲方要求按时复工，每逾期一日，应按照本协议总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议总金额的[x]%向甲方支付违约金，承担因此给甲方造成的全部损失。3.如因一方违约给对方造成其他损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的地方，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________签订日期：______年____月_