2025水电安装施工合同_第1页
2025水电安装施工合同_第2页
2025水电安装施工合同_第3页
2025水电安装施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025水电安装施工合同工程概况工程名称：本工程为位于的水电安装工程。工程地点：该工程坐落在。工程规模：建筑面积为平方米。发包人：单位名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。承包人：单位名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。项目经理：项目经理姓名：，联系方式：。合同工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日。质量标准：执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2025和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，达到合格标准。合同范围本合同涵盖建筑给水、排水、强电、弱电、消防水系统及相关设施的安装工程。具体包括：给水系统：包括水管安装、水表安装及调试。排水系统：包括雨水、污水管道安装及出户连接。电气系统：电力、照明、开关插座、配电箱安装及调试。弱电系统：网络、通信线路安装。消防水系统：消防水管安装及调试。工期开工日期：以总包方通知为准，承包人应在接到通知后3天内进场。竣工日期：必须在年月日前完成。延期违约：每延误一天支付违约金元，上限为合同总造价的%。质量标准标准：按国家规范GB50303-2025和GB50242-2002执行。验收：每个分部工程完成后7天内，承包人应通知发包人进行中间验收。保修期：自工程竣工验收合格之日起2年。合同价款总金额：合同总价为人民币（大写）元，（小写）￥元。支付方式：第一次付款：合同签订后7天内支付10%。第二次付款：材料进场并经发包人确认后支付40%。第三次付款：工程完成80%时支付30%。第四次付款：竣工验收合格后支付15%。尾款：验收合格后15天内付清。材料设备采购责任：承包人负责采购，需经发包人认可。质量标准：符合设计和环保要求，并提供检测报告。验证：材料到货后，双方共同检查并记录。设计变更流程：发包人提出变更后，承包人应在3天内提交修改方案。签证：须经发包人签字确认才有效，作为工程结算依据。工程验收条件：所有施工完成，资料齐全，系统调试合格。程序：编写竣工报告，组织验收。备案：验收后15天内提交相关部门。违约责任发包人延误：每延误一天支付违约金元。承包人质量责任：无偿返工，并赔偿损失。其他违约：根据实际影响程度，协商解决。争议解决协商：双方协商解决。调解：如协商不成，可请求建设行政主管部门调解。诉讼或仲裁：如仍无法解决，向工程所在地法院提起诉讼或申请仲裁。补充条款双方可根据需要增加补充条款，需经双方同意并签字。其他事宜合同份数：本合同一式四份，双方各执两份。补充协议：与本合同具有同等效力。合同签署发包人：单位名称：地址：联系方式：法定代表人：日期：承包人：单位名称：地址：联系方式：法定代表人：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论