卫生间装修合同范本标准

卫生间装修合同范本标准第1篇

卫生间装修合同范本标准第1篇发包人（全称）：

承包人（全称）

按照《八”合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着

自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资

双方共同信守。

第一条工程概况

工程名称：都匀市财政局职工福利房。

工程地点：原沙包堡财政所。

工程项目及承包范围：具体说见《工程预算书》。

施工日期：自20—年一月—日始，至20—年一月—日

止，工期共5个月。

工程总额：包工包料合同总造价币肆拾伍万元整（¥元）。

第二条工程款付款方式的约定装修房屋合同于签署本合同7日内，甲

方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款,

自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计

元后，剩余部分一次性向乙方支付完毕。

因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项

目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。

工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时

付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的

标准收取滞期费，直至甲方付清为止。

甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委

托人。否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

第三条工期约定

施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延；

施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，

因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误,

工期顺延。

因非甲方原因导致的工期延误，工期不顺延。

工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按每日500元标准向甲方

支付延误费。

第四条工程项目（内容）变更的约定

签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目（内容），

甲、乙双方须签署《工程项目（内容）变更确认单》；

第五条工程质量及验收的约定

乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购

施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方

所采购材料按所列明标准进行验收。

乙方须按照木合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内

容进行施工。

甲乙双方按国家《工程工质量验收规范》进行施工质量验收。

竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲

方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同

乙方进行竣工工程验收，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验

收表》并办理工程移交手续。

第六条工程结算的约定

工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个日历天内向甲

方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清

所有应结算款项。

工程竣工验收合格交付使用同时乙方开具工程质量保修单。

第七条服务的约定

工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单作为保修凭据。

保修服务时间及保修金退还约定：工程竣工验收合格交付使用起次日

的365个自然日内，即一年。保修期内，乙方应在接到甲方保修通知

两日内及时履行保修义务，紧急保修事项则应在接到保修通知后一小

时内进行保修，否则承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失。质

保期届满后三日内，甲方应在乙方按约履行质保义务下无息退还质保

金。

保修内容及保修范围：

乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺

不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;并承担甲方所有损失。

乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行优惠有偿维护，收费内容为:

材料费、人工费。

第八条其他约定

本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前,

签署地点：

卫生间装修合同范本标准第2篇委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地破、墙

砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：—区—街—单元—室

二、形式结构：一层式—室—厅—厨—卫

三、工程项目：

1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设瓷砖,打地角线，要求

平整;一个厨房，一个卫生间墙面铺瓷到顶，留出吊顶空间，

边角打磨，地面铺瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设

瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方

需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施

工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙

方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费

____________元人民币O

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣元押金，年—

月日至年月日内无任何问题，将全额返还乙

方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三

天内付清乙方人工费，

八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双

方签字之日起生效。

甲方：乙方：

签字（盖章）：签字（盖章）：

卫生间装修合同范本标准第3篇甲方：（以下称甲方）

乙方：（以下称乙方）

经甲乙双方友好协商，宾馆客房、大堂装修达成协议如下：

1、甲方责任：甲方负责清理必用品保证乙方能够顺利进行施工，报

建手续，外界关系由甲方负责，水电到施工场地费用由甲方负责。

2、乙方责任：乙方开工之日起负责场地干净按甲方要求施工，单价

按每间客房、厕所计算，客房、厕所按报价单附件为准，所有材料必

须由甲方认可后乙方方可施工，甲乙双方协商认可大堂报价后方可施

工。

3、承包单价每间客房、厕所_/间计算。（另外1—4楼电梯井道土建

工程包工包料为元，本报价不含税）

4、安全责任：在施工期间，此项装修施工过程中，现场由乙方管理，

甲方协助，所有大小安全事故一切责任由乙方负责，与甲方无关，甲

方不承担任何经济责任。

5、付款方式：在签合同之日起，甲方付给乙方启动资金，其余工程

款按工程量付款，工期在年月日开工至年月日完工，如甲方原

因不能施工，工期顺延，没其它原因，乙方没按期完工每天罚款元，

在工程完工验收后工程余款一次性付给乙方，在工程款内预留5%作

为保证金，如没有质量问题，余款5%的保证金在乙方，在保修期间，

如有质量问题，甲方提前一天通知乙方来人维修，如甲方原因费用由

甲方负责。如不是甲方原因一切维修费用由乙方负责。

6、承包协议书甲乙双方各式一份签字生效。

甲方签字：乙方签字：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

年月日年月日

卫生间装修合同范本标准第4篇委托方（甲方）：承接方（乙方）：

装修项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地破、墙

砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：

二、形式结构：

三、委托方式：包工包料

四、施工内容：祥见木合同附件《装饰工程预算表》

五、施工时间：60天

六、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施

工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙

方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。未尽细节的之处，由

甲方提出，商量确定。

七、工程造价：共计人民币叁拾壹万壹仟柒佰陆拾玖元人民币（元）。

此费用已含材料费、人工费、工程管理费等，如有预算外费用双方商

定。

八、付款方式：为确保工程质量，施工结束后暂扣1万元质量保证金，

至年1月30日内无任何施工质量问题，甲方将全额返还乙方。工程

完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清

乙方人工费，

九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双

方签字之日起生效。

附：工程预算表

甲方：乙方：

卫生间装修合同范本标准第5篇出租方：（以下简称甲

方）__________________

承租方：（以下简称乙方）

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地传、墙

移铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：区一街—单元一室

二、形式结构：层式—室—厅—厨—卫

三、工程项目：

1、个房间（两卧室、两客厅）地面铺设瓷砖，打地角

线，要求平整;个厨房，个卫生间墙面铺瓷到

顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺瓷砖,要求平

整;个阳台地面铺设瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方

需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施

工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，个月内

因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费

元人民币。

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣元押金，

年月日至年月日内无任何问题，将

全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设

计要求，天内付清乙方人工费，

八、本协议一式份，甲乙方各执份,具有相同效应。本协

议自双方签字之日起生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）

卫生间装修合同范木标准第6篇发包单位：（以下简称甲方）

地址：

委托代理人：

承包单位：（以下简称乙方）

地址：

委托代理人：

风险提示：

装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约

束凭证，也是避免家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要

“武器〃。

因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、

管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽

可能保障自身的合法、合理利益。

依照《八V八合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的

规定，甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保

护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共

同遵守。

第一条工程概况

工程名称：__________________________________________________

地点：__________________________________________________

工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）

装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,

并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。

风险提示：

装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽

略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说

明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价

单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水

泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

承包方式：经充分协商双方确定为类承包方式。

a类为包工包料；b类为包工不包料

根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写（人民币）

______________________________°

设计费为元，金额大写（人民币）

施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自年—月一日开工至年月日

竣工。

如遇下列情况，工期相应顺延。

按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍

物未能清除，影响进场施工。

不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案

改变或出于施工无法进行而影响进度。

在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

因甲方材料供应不及时而影响施工。

未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），

并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知

乙方。

第三条甲方义务

开工前天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、

负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程

进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验

收依据。

不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,

负责到有关部门办理相应的审批手续。

做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。

参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,

按期保质保量完成工程。

保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管

理的规定，不得扰民及污染环境。

第五条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同

时调相关工程费用及工期。

风险提示：

为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间

工程的检查与验收手续。

装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在

合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定

时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验

收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

第六条工程验收

隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检

查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。

工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内

组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清

后办理移交手续。

风险提示：

装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路

等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟

应该是多少呢？如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。

所以如果有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,

以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。

还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应

该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的,

您一•概可以不支付相应的费用。

第七条工程款交付方式

第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的%,即

第二次于工程进度的%时，甲方支付合同总额的%,

即元。

第三次于工程进度的%时，甲方支付合同总额的%,即

__________/Co

工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交

甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工

程结算清单，七日内付清余款。

第八条违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝

工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定

付款的，每逾期一天，支付元违约金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的％向甲

方支付违约金。

第九条保修

木工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。

人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和

人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

第十条纠纷解决方式

本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或

直接向法院提起诉讼。

第十一条其它项目具体规定

因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾

运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）。

工程竣工决算以实际工程量计算为准。

增减项目由双方协商，双方签证为依据。

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要

求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相

邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品

毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；

属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

第十二条附则

本合同经甲、乙双方签字后生效。

甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式份，甲乙双方各执

________份。

木合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在

市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方

当事人的合法权益。

合同的其它附件。

附件一：装饰装修工程预算书

附件二：装饰装修工程设计图纸

附件三：装饰装修工程变更单

附件四：装饰装修工程验收单

附件五：工程结算单

附件六：工程保修单

发包单位（盖章）：承包单位（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

签约时间：签约时间：

卫生间装修合同范本标准第7篇甲方：

乙方：

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工

安装单位，根据《八v八合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽

商，达成如下合同：

工程概况：

本工程主要包括系统计算机机房装修,机房设备的提供安装调试,及其

工程。

项目名称：

承包范围

系统工程设计.施工•及设备材料供应。

施工地点

本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：

质量合保证

乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及

设备清单中所列出的,产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和

支持，以确保本工程符合以上标准。

第二章甲乙双方的责任

甲方的责任：

1）负责协调施工现场各工种间的配合。

2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并

通知乙方及时纠正.

3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库

房。

4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第

三者。

乙方的责任：

1）负责本系统工程施工图纸设计。

2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工

作。

3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工

程质量。

4）负责成品交验前的保护，保养。

5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料飞

6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。

7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制

度，视情节予以处罚直至清退出场。

9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现

场垃圾，做到文明施工。

10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安

全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备

材料及设备到达目的地为工地现场。

装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作

S;

所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料

使用。

材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品

型号,产地进行采购。

第四章合同价款

合同总价为：

计人民币：元整

合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.

税金等所有的相关费用。

第五章付款方式

合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，

计人民币元整。

乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项

90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。

剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。

甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的止式的工程安装发

票，给甲方入帐。

第六章工期

本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。

根据甲方的施工进度安排施工工作。年—月一日开始施工。

乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的

停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方

须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙

方的报告。

第七章设计变更

甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲

方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表

确认的变更无效，不可作为结算依据。

第八章工程验收

工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进

行验收。

工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图

纸，并提供全套电子管理文档。

按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。

甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。

若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。

第九章保证及处罚

乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专

利权.商标权或工业设计权的起诉。

乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程

款的支付违约金。

乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

卫生间装修合同范本标准第8篇发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《八v八经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方

在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协

议：

1、工程地点:__________________________

2、工程承包方式：_____________________

3、工程期限：天

4、开工日期20—年月日竣工日期20年月

_____日

5、双方商定，本工程的价款为人民币（大写）元整。首付

元整，经验收合格后一次性付清余款。

6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两

天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。

8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及

有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并

赔偿给对方造成的损失。

9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，

办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖

章）后生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

卫生间装修合同范本标准第9篇发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

经双方平等自愿，协商一致的基础上就装修工程有关事宜达成以下几

点协议：

一、工程单位名称地点：厂区办公室。

二、承包方式：乙方包工包料。

三、工程施工：一至三层地面贴砖，楼梯踏步做油漆，卫生间墙面贴

砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、

窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇，具体以报价单为准。

四、工程期限：开工日期：年月日至年月日。

五、工程总造价元（不含税）。

六、协议签订后，乙方组织人员进场施工。

七、在施工中如甲方有需增加项目或减项目则应增补与相应减少所支

费用。

八、付款方式：协议签订后即付30%（即元）购置所需材料，

工作量约过半支付30%（即元），余款工程竣工后一次付清。

九、为了更快更好完成工程，甲方应配合乙方供电供水，工程款即时

到位。

十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度，做到文明施工。

十一、未尽事宜另行协商。

十二、本协议甲、乙双方签字生效，并具有法律效力，本协议一式两

份，双方各持一份，工程款付清后自行终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表签名：乙方代表签名：

地址地址：

电话：电话：

传真传真：

日期：年月日日期：年月

日

卫生间装修合同范本标准第10篇委托方（甲方）承接方（乙方）

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙

砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：—区—街—单元—室

二、形式结构：一层式—室—厅—厨—卫

三、工程项目：

1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求

平整;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，

边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30x30

瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方

需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施

工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙

方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费

元人民币。

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，x年4月—日至

x年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验

收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双

方签字之日起生效。

卫生间装修合同范本标准第11篇甲方：

法人：电话：身份证号：乙方：

代表：电话：身份证号：

甲方把房子，玻璃工程交给乙方安装完成，经双方共同协商，在双方

平等的互利，签订以下协议：（本协议共2页）

一、工程地点：略

二：甲方责任

（1）乙方要据甲方要求提供图纸和门、框、窗尺寸，在协议签订以

后，不得随意改动。

（2）甲方不得因为自身原因在不过过乙方的同意下私自缩短协议所

规。

三、乙方责任

（1）乙方根据门、框尺寸加工安装，如出错乙方自行负责（注：由

于正常原因，玻璃接缝为5mm-7mm为正常）。

（2）乙方以包工包料的方式承包甲方上述装修内容（3）工程所需材

料运送，搬运全由乙方负责。

（4）施工过程生活费由乙方自己负责。

（5）施工注意安全，所带来的一切安全事故全由乙方自己负责。

乙方安装人员必须按国家高空作业措施严格施工，并按国家相关规定

为施工人员购买保险。

四、装修价格：150元/而

付款方式：材料进场预付总额的80%,余款在工程完工后经过双方验

收合格后，2-5天全部付清。

五、甲方责任和义务

1、甲方负责协调并免费提供施工过程中的水电。

2、工程产生税费由甲方负责。

以上协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议自签订之日起生效,

并产生法律效力，价款全部结清后自动失效。

甲方交给乙方定金

甲方签字：

乙方签字：

年月日

卫生间装修合同范本标准第12篇甲方：

乙方：

依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础

上，就发包人的场所装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达

成如下协议：

第一条工程概况

工程地点：_____________________________________________

工程内容及做法（详见：预算表。施工图纸）。

工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。

（1）承包人包工、包料

（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提

供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表）；

（3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细

表）。

工程期限天，开工日期年—月—日，竣工日期

年月Ho

合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（详见预

算报价单）。

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承

包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承

包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费元，

由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第三条发包人义务

开工前天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、

陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原

则；

提供施工期间的水源、电源;

负责协调施工队与邻里之间的关系；

不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负

责到有关部门办理相应的审批手续；

施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消

防等项工作；

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,

按期保质完成工程；

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议,

同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。

第六条材料的提供

由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），

发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交

接手续；

由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），

承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第七条材料的提供

由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），

发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交

接手续；

由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），

承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八条工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因

发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由

发包人承担，工期顺延。

发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺

延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担,

工期不顺延。

第九条工程款支付方式

双方约定按以下第种方式支付工程款：

（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付时间支付金额

第一次开工前三日支付元

第二次工程进度过半支付元

第三次双方验收合格支付元

工程进度过半指：__________________________________________

（2）其他支付方式：__________________________________________

工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送

交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应

填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月

第十条违约责任

合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法

规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责

任，并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,

由发包人负责。

因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办

理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违

约金元。

由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责

修理，工期不予顺延。

由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金

__________________7Uo

第十一条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有

关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十二条附则

本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

本合同签订后工程不得转包。

本合同一式份，双方各执份，部门

___________份。

合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：（签字）

承包人：（签章）

法定代理人：_____________

法定代理人：_____________

委托代理人：_____________

委托代理人：_____________

年月日

年月日

卫生间装修合同范本标准第13篇委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢C为

保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本

合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：__________________________________

2.居室规格：

总计：施工面积平方米。

3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.工程开工日期：年月日

5工程竣工日期：年月日

工程总天数：天

第二条：工程价款

工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二）

《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条：质量要求

L工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同

附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收

标准》规定。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增

加的费用，应另签订补充合同。

第四条：付款方式

L合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当

工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%

尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

甲方付清工程价款，，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装

潢工程保修卡，

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格

未结清工程价款时，不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由

乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款,

当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程

价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复

印件）交给乙方。

第五条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的

5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失

超过违约金的，应进行补偿。

第六条：合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同

的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提

出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违

约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，

经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第七条：合同生效

1.本合同由双方盖章，签字后生效。

2.本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）

电话：电话：

签约日期：

卫生间装修合同范本标准第14篇发包人（甲方）

承包人（乙方）___________________

甲乙双方就房屋装修维修工程事项，双方根据《八v八合同法》和《建

设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订

此施工合同。

1、工程名称：__________________

2、工程内容：_________________

3、承包范围：等。

4、承包方式：包工包料

5、工期：年月日至年月日

第一条、工程价款与支付

1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书〃

定额执行。

2、本工程价款计算确定为人民币万元。决算金额不得超过本

金额，超支部分甲方不予支付。

3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程

完工支付25%,其余的50%为质量保证金，保修期满尢质量问题后支

付。

第二条、工程质量

1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条

件，经协商本工程的质量等级约定为合格。

2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工

后达到甲方及有关部门验收合格标准。

3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，

同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)

按日支付违约金。

第三条：双方的责任

1、甲方责任：

、会审施工图纸。

、提供具备施工条件的施工场地。

、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。

2、乙方责任：

、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程

进度、材料设备计划等施工必备手续。

、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。

、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格

造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和问

接损失。

、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部

责任。

、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工,

甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约

金。

、因乙方原因未能按期完工所造成的、损失，经甲方确定直接损失和

间接损失后，由乙方承担。

第四条：竣工验收与保修

1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。

甲方收到竣工资料•10天内组织有关部门送行验收。

2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范

围内，工程保修期为一年。

第五条：争议的,处理

双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经

调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第六条：未尽事宜及补充条款如下

1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质

量、材料质量与使用、工程进度等与工程有关事宜。

对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条

件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。

2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内•业资料并及时向甲

方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。

3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理

验收合格手续。

4、未尽事宜由双方共同协商解决。

第七条：本合同一式两份，自签订之日起生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:

年月日年月

________日

卫生间装修合同范本标准第15篇发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方

的合法权益，结合木工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

风险提示：

装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约

束凭证，也是避免家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要

“武器〃。

因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、

管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽

可能保障自身的合法、合理利益。

一、工程概况

1、装饰施工地点：

2、住房结构：房型房厅套，施工面积

平方米。

3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。

5、工期：自年月日开工，

至年月日竣工，工期

天。

二、工程价款及结算的约定

风险提示：

装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路

等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟

应该是多少呢?如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。

所以如果有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，

以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。

还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应

该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，

您一概可以不支付相应的费用。

1、工程总价款：¥元，大写(人民币)：

详见本合同装修工程报价单。

2、工程款付款方式按下列方式支付：

⑴第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二

次付款时扣除；

(2)第二次，同签定后开工前支付工程总造价50%,合计元;

⑶第三次，施工过程中工期进度过半支付工程总造价

40%,合计元；

⑷第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合

计元；

⑸工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修

单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

三、关于材料供应的约定

风险提示：

装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽

略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说

明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价

单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水

泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采

购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应

到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生

质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用

的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料

抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料

价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负

责赔偿。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅

装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用

材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁

止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材

料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备，介款的双倍补偿给甲方。

四、关于工程质量及验收的约定

风险提示：

为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间

工程的检查与验收手续。

装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在

合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定

时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验

收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

1、本工程执行dbi08-62-97《住宅建筑装

饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》

和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由

甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙

方承担，工期不变。

4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前

与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日

期，甲、乙双方商定。

5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验

收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验

收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三

日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,

另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要

求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相

邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品

毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;

属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，

并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,

并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生

邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组

织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，

对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门

批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、

窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元;甲方未按

合同的约定付款的，每逾期一天，支付元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的

%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的,

可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方（签章）：

电话：

乙方（签章）：

电话：

签订地点：

签订日期：年月曰

卫生间装修合同范本标准第16篇委托方（甲方）:

承接方（乙方）：_________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修C为

保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共

同遵守。

第一条、工程概况

1、工程地址：__________________________________________________

2、居室规格：—室—厅—厨—卫，施工建筑面积一平方

米。

3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）

4、工程价款（金额大写）：元整，该工程价款包括合

同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、

装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料

费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，

甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同

并追究相关违约责任。）

5、工程开工日期：年月日

6、工程竣工日期：年月日

7、工程总天数：天

第二条、施工内容

1、客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装

个插座和个开关。

2、主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、

床头柜两个、做石膏线、安装个插座和个开关。

3、次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做

塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安

装个插座和个开关。

4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、

安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石

英石、安装个插座和个开关、防水处理。

5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安

洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、

安装个插座和个开关、防水处理。

卫生间装修合同范本标准第17篇委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行装修，订

立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：

西安水泥制管厂家属院11号楼1508

二、装修时间：

20xx年月日开始一一20xx年月日止。

三、工程项目：

1、三个房间（俩卧室、一客厅）;一个厨房，一个卫生间，一个阳台，

总建筑面积93平方米，所有房间的墙壁全部按照规范要求刷乳胶漆

（打腻子三遍，乳胶漆（要求用立邦，多乐士）三遍）厨房、卫生间、阳

台全部贴卫生瓷片包括地面，卫生间和厨房吊铝扣板，卫生间和厨房

的水路按照甲方要求做，卫生间和厨房做防水，卧室和客厅、饭厅全

部铺地板砖，甲方提供地板砖和卫生陶瓷，乙方负责其他材料和人工。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：

乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材（沙子、水泥

等），并负责施工。

五、质量标准：

施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标

准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量

问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：

装修总金额为：一万五元整。材料及装修费用由乙方先提供，待甲方

验收合格后，按照装修总额给予付款。

七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双

方签字之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表签名：乙方代表签名：

地址地址

电话电话

传真传真

日期：年月日日期：年月

0

卫生间装修合同范本标准第18篇发包人（甲方）：

法定代表人：____________

公司住所：____________

承包人（乙方）：

法定代表人：____________

公司住所：____________

甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修装饰施工。为保

证工程顺利进行，杈据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同

遵守。

第一条工程概况

1、工程地址:

2、施工面积平方米。

3、施工内容：

详见本合同附件（一）《施工内容及报价单》和施工图。《施工内容及报

价单》和施工图乙方已经核算无误，如有漏项或根据装修工程常规、

惯例而需施工（增加）的，均视为包含在《施工内容及报价单》和施工

图中，乙方均应无条件进行施工，费用不增加。

4、委托方式：

第二条工期

工程总工期共日历天，除非经甲方负责人书面签字/盖章签

证，否则工期不得顺延。工期签证只限于因甲方责任或不可抗力事件

导致在施工关键线路上无法施工且乙方无法调整的情形。

开工日期：年月日

竣工日期：年月0

第三条工程价款及支付

1、工程价款经双方协商按照包干价元进行结算（大写：

元整），工程包干价为包含但不限于税金、管

理费、人工、材料及其它构成该工程项目的一切费用的包干价款,本

合同总价不因任何因素调整。

因《施工内容及报价单》和施工图中漏项或乙方提出需增加施工内容、

材料所需费用，双方明确都不予增加，合同包干价不作调整。

临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费所需措施的一切

费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增

加的费用，不论施工图是否明示，一个有经验的承包人应合理预见的

事项（例如石材镜面处理等），均已包含在总价中，因此，发生上述情

况，甲方不另行增加费用。

合同包干价构成（详见《施工内容及报价单》）:

A、材料款元（包含装修装饰工程所需的所有合格主辅材，

辅材包括但不限于水泥、河沙、勾缝剂、各类胶水、板材等）；

B、人工费元（包含所有施工项目的人工费，包括但不限于

正常施工、返工、加班加点、乙方提出增加的项目或工序施工的所需

的一切人工费用）；

C、机械费元（包含所有施工项目的机械费，包括但不限于

正常施工、返工、加班加点、乙方提出增加的项目或工序施工的所需

的一切机械费用）；

D、设计费元（乙方承诺设计）；

E、施工垃圾清运费元（乙方自行联系车辆及垃圾场地并承

担费用）；

F、搬卸费元（所有装卸、搬运的费用，不论装卸、搬运地

所在何处及距离）；

G、管理费元；

H、其他费用（注明内容）元（包含但不限于餐饮、交通、通讯、

保险等费用）。

2、付款方式：

第一次付款：结构改造、水电、地砖/地板、墙漆、木

工/吊顶、设备安装等各项施工完成且经甲方验收合格后支付该项施

工费用的%o验收不合格的，乙方在甲方指定期限内无条

件返工整改直至合格，合格后支付该项施工费用。返工不顺延工期。

验收不合格，乙方拒绝按甲方指令返工整改的，甲方有权解除本合同，

对不合格项目费用，甲方不予支付任何费用。

第二次付款：全部工程施工完毕经甲方竣工验收合格后

日内支付至合同总价的95%o

第三次付款：工程质保期届满，甲方无息退还乙方合同

总价5%的质保金。

每次甲方付款前乙方应提供足额有效税务发